二级建造师考试模拟试题和答案二机电工程.docx
《二级建造师考试模拟试题和答案二机电工程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试模拟试题和答案二机电工程.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
二级建造师考试模拟试题和答案二机电工程
二级建造师考试模仿试题和答案二《机电工程》
一、单项选取题（共20题，每题1分。
每题备选题中，只有一种最符合题意）
第1题下列情形中，导致合同权利义务终结是（ ）。
A.债权人回绝受领标物 B.当事人-方延迟履行义务 C.当事人-方下落不明 D.债权人免除债务
第2题砂及砂石地基质量检查原则中属于检查项目中主控项目是（ ）。
A.地基承载力、砂石料含泥量、石料粒径 B.地基承载力、配合比、压实系数
C.砂石料含泥量、压实系数、砂石料有机质含量 D.配合比、压实系数、砂石料含泥量
第3题下列哪项不属于文明施工基本规定（ ）。
A.施工现场用电线路、用电设施安装和使用必要符合安装规范
B.在现场设立专门垃圾站、水冲式厕所、无公害食品加工设备
C.施工机械应当按照施工总平面布置图规定位置和线路设立
D.职工膳食、饮水供应等应当符合卫生规定二级建造师。
第4题水泥强度级别选取，应与混凝土设计强度级别相适应。
经验证明，普通以水泥级别为混凝土强度级别（ ）倍为宜。
A.1.0～1.2 B.2.0～2.5 C.1.5～2.0 D.2.5～3.0
第5题为了保证有足够时间在初凝之前完毕混凝土成型等各工序操作，国标规定六大惯用水泥初凝时间不得早于（ ）。
A.30min B.45min C.60min D.90min
第6题用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度级别不应低于（ ）MPa。
A.42.5 B.27.5 C.32.5 D.35.5
第7题接受委托为建设项目影响评价提供技术服务机构，应当通过（ ）考核审查合格后，颁发资质证书。
A.县级以上环保行政主管部门 B.市级以上环保行政主管部门
C.省、自治区、直辖市环保行政主管部门 D.国务院环保行政主管部门
第8题开挖后土通过回填压实后体积与自然状态土体积比值是（ ）。
A.最后可松性系数 B.最初可松性系数 C.土压实系数 D.中间可松性系数
第9题建筑工程总承包单位将工程分包给其她单位，分包工程质量责任应由（ ）承担。
A.总承包单位 B.分包单位二级建造师 C.总承包单位和分包单位承担连带责任 D.分包单位负重要责任
第10题某工程施工用水，经计算其耗水量为20L/s，流速取为2.0m/s，其供管径大概取为（ ）mm。
A.100 B.90 C.110 D.120
第11题用两个以上指标比率进行成本分析办法称为（ ）。
A.成本分析法 B.对比法 C.因素分析法 D.比率分析法
第12题某工程划分为4个流水段，共4层，组织两个施工队进行等节奏流水施工，流水节拍为4天，其工期为（ ）。
A.18 B.20 C.22 D.24
第13题场地平整排水坡度应符合设计规定，如设计无规定期，排水沟方向坡度不应不大于（ ）。
A.2‰ B.3‰ C.1‰ D.5‰
第14题施工项目经理部建立原则是（ ）。
A.凝聚管理人员、形成组织力 B.依照施工项目规模、复杂限度和专业特点设立项目经理部
C.形成项目管理责任制和信息沟通系统 D.项目经理部部门和人员设立满足目的控制需要
第15题当混凝土试件强度评估不合格时，可采用（ ）检测办法，对构造构件中混凝土强度进行测定，并作为解决根据。
A.现场同条件养护试件 B.按原配合比、原材料重做试件 C.非破损或破损检测 D.混凝土试件材料配合比分析
第16题当坡度不不大于（）时，应采用防止卷材下滑固定办法。
A.不大于3% B.3%-5% C.25% D.不不大于15%
第17题一细长杆件长L，一端固定一端自由，在进行压杆稳定计算时，杆件计算长度L0，应当取（ ）。
A.L B.2L C.O.5L D.O.7L
第18题在对热力管道单项工程验收中，（ ）是工程质量进行检查和评估重点之一。
A.水压二级建造师实验 B.承重或受力构造 C.工程决算 D.竣工资料
第19题跨度不不大于（ ）梁，底模拆除时混凝土强度要达到设计混凝土立方体抗压强度原则值100%。
A.8m B.10m B.12m D.15m
第20题构造杆件在规定荷载作用下限制过大变形规定即为（ ）规定。
A.刚度 B.稳定 C.变形 D.强度
二、多项选取题（共10题，每题2分。
每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一种错误选项。
错选，本题不得分;少选，所选每个选项得0.5分。
）
第21题为防止钢筋焊接浮现冷裂纹，可以采用办法有（ ）。
A.控制焊缝化学成分 B.采用减少焊接应力工艺办法
C.彻底清理坡口和焊丝表面油、水等 D.进行焊前预热、焊后缓冷 E.控制焊接工艺参数
第22题依照《民事诉讼法》规定，因合同纠纷引起诉讼，由（ ）人民法院管辖。
A.被告住所地 B.合同履行地 C.原告住所地 D.合同订立地 E.标物所在地
第23题如下属于项目目的事前控制是（ ）。
A.收集项目目的实际值二级建造师 B.定期进行项目目的筹划值与实际值比较
C.事前分析也许导致项目目的偏离各种影响因素
D.针对也许导致项目目的偏离各种影响因素采用防止办法
E.当发现目的偏离时，采用纠偏办法进行纠偏
第24题关于连接点有松动或过紧现象，在外力作用下或温度变化大时产生异常响声防治办法，下列选项对的是（ ）。
A.在幕墙立柱安装调节完后，对所有螺栓必要进行紧固，并且按图纸规定采用不可拆永久防松，对有关连接点进行焊接，避免幕墙在三维方向可调尺寸内松动，其焊接规定按钢构造焊接规定执行
B.认真贯彻执行关于规范，并做好隐蔽工程验收和记录，对不合格产品返工重修
C.副支座型材上必要设长孔，且螺栓拧紧而铝材不变形
D.立柱芯套与立柱配合必要为动配合，并符合铝材高精级尺寸配合规定，不能硬敲芯套入立柱内
E.立柱芯套与立柱配合应尽量为动配合，如果尺寸稍有不符合，应尽量将芯套入立柱内
第25题力是物体之间作用，其作用力与反作用力总是（ ）。
A.大小相等 B.方向相反 C.沿同一作用线互相作用 D.大小相反 E.沿三角形作用
第26题建设单位办理工程竣工验收备案，应提交资料有（ ）。
A.房屋建筑工程竣工验收备案表
B.法律、行政法规规定应由规划、公安消防、环保等部门出具承认文献或者准许使用文献
C.施工单位订立《工程质量保修书》、商品住宅工程《住宅质量保证书》和《住宅使用阐明书》
D.建设工程竣工验收报告 E.工程质量监督机构出具《建设工程竣工意见书》
第27题人工减少地下水位办法可依照（ ）等条件选取。
A.土含水率 B.设备条件 C.经济性 D.减少水位深度 E.土渗入系数
第28题某工程由于设计变更，工程师签发了停工一种月暂停工令，承包商可索赔人工费是（ ）。
A.不可辞退工人人工上涨费 B.不可辞退工人窝工费 C.可辞退工人窝工费
D.可辞退工人人工上涨费 E.可辞退工人人工工日成本
第29题编制施工方案重要内容是（ ）。
A.拟定施工程序，拟定施工办法 B.选取需要机械设备;拟定重要技术政策或组织原则
C.对施工中核心问题设计出技术组织办法 D.拟定采用网络图类型及编制网络图 E.拟定网络筹划目的
第30题石油沥青重要成分有（ ）。
A.油分 B.树脂 C.石蜡 D.沥青碳 E.地沥青质
三、案例分析（请依照背景材料，按规定回答问题）
第31题某现浇钢筋混凝土基本工程由支模板、绑钢筋、浇混凝土、拆模板和回填土五个分项工程构成。
它划分为六个施工段，各个分项工程在各个施工段上持续时间如下表所示。
在混凝土浇筑后至拆模板至少要养护两天。
问题：
（1）什么是流水节拍?
依照该项目流水节拍特点，可以就按何种流水施工方式组织施工?
（2）什么是流水步距?
取大差法拟定流水步距要点是什么?
拟定该基本工程流水施工流水步距。
（3）拟定该基本工程流水施工工期。
第32题某工程基坑开挖后发既有都市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行解决，为此，业主以书面形式告知施工单位停-l-10天，二级建造师并批准合同工期迟延10天，为保证继续施工，规定工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在告知中未涉及由此导致施工单位停工损失如何解决。
施工单位以为对其损失过大，意欲索赔。
问题：
1.索赔能否成立，索赔证据是什么?
2.由此引起损失费用项目有哪些?
3.如果提出索赔规定，应向业主提供哪些索赔文献?
第33题某项承包工程年度承包合同总值为3268600元，材料费占工程造价比重为64%，工期一年。
合同规定，业主应向承包商支付工程预付款额度为24%。
施工公司自年初开始施工后，至当年8月份合计完毕工程价值260元。
至当年年末，工程顺利竣工，结算完毕。
问题：
（1）本例工程预付款是多少?
（2）当完毕工程价值为多少时开始起扣工程预付款?
（3）8月份应扣预付款金额为多少?
（4）在工程结算与决算中，对工程预付款有哪些规定?
第34题某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）订立了修建建筑面积为3000m2工业厂家（带地下室）施工合同。
乙方编制施工方案和进度筹划已获监理工程师批准。
该工程基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费20%。
该基坑施工方案规定：
土方工程采用租赁一台斗容量为1m3反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。
甲、乙双方合同商定5月11日开工，5月20日竣工。
在实际施工中发生了如下几项事件：
（1）因租赁挖掘机大修，晚开工2天，导致人员窝工l0个工日;
（2）施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工指令，进行地质复查，配合用工15个工日;
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同步提出基坑开挖深度加深2m设计变更告知单，由此增长土方开挖量900m3;
（4）5月20日～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，导致人员窝工l0个工日;
（5）5月23日用30个工日修复冲坏永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最后基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方规定索赔，哪些事件不可以规定索赔，并阐明因素。
2.每项事件工期索赔各是多少天?
总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日，因增长用工所需管理费为增长人工费30%，则合理费用索赔总额是多少?
单选答案
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
B
B
C
B
C
D
D
C
D
D
B
A
B
C
C
B
B
A
A
多选答案
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ABCD
AB
CD
ACD
ABC
ABCD
BCDE
BD
ABC
ABE
第31题答案【参照解析】：
（1）流水节拍：
一种作业队在一种施工段上完毕所有工作时间。
依照该项目流水节拍特点，可以按无节奏流水施工方式组织施工。
（2）流水步距：
两个相邻作业队相继投入工作最小间隔时间。
取大差法拟定流水步距要点：
各队流水节拍累加，形成数列;先后队数列错位相减;取大差法做流水步距。
流水步距计算：
257101215
-）3610141720
2210-2-2-20
施工过程1，2流水步距K1,2=max{2，2，1，0，-2，-2，-20｝=2d
3610141720
-）2357810
34791012-10
施工过程2，3流水步距K2,3=max{3，4，7，9，10，12，-10｝=12d
2357810
-）134578
222333-8
施工过程3，4流水步距K3,4=max{2，2，2，3，3，3，-8｝=3d
134578
-）25791214
11-1-2-2-4-14
施工过程3，4流水步距K3,4=max{1，1，-1，-2，-2，-4，-14｝=1d
（3）流水施工工期：
T=∑K+∑tn+∑Z=（2+12+3+1）+（2+3+2+2+3+2）+2=34d
第32题答案【参照解析】：
1.索赔成立，索赔证据为业主提供规定停工告知书。
2.费用损失重要有：
10天工人窝工、施工机械停滞及管理费用。
3.索赔文中有：
①致业主索赔信函。
提出索赔规定;②索赔报告、提出索赔事实内容、引用文献阐明索赔合理与合法性、提出索赔费用、计算根据及规定补偿金额;③索赔费用计算及索赔证据复制件。
第33题答案【参照解析】：
（1）解：
工程预付款=3268600×20%=653720元。
（2）解：
起扣点价值=326/64%=2247162.5元。
（3）解：
八月份应扣预付款金额=（260—2247162.5）×64%：
238616元。
（4）答：
按照现行工程价款结算办法规定，采用按月结算工程价款施工公司，可以在月中或旬末预收上半月或本旬工程款。
采用分段结算工程价款或竣工后一次结算工程价款施工公司，可按月预收当月工程款。
施工公司在预收工程款时，应依照实际工程进度，填制“工程价款预收帐单”，分送发包单位并经银行办理预收款手续。
施工公司在月中、旬末或按月预收工程价款，应在按月结算、分段结算或竣工后一次结算工程价款时，从应付工程款中扣除，并在“工程价款结算帐单”中列出应扣除预收工程款。
第34题答案【参照解析】：
事件
（1）：
索赔不成立。
由于此事件发生因素属承包商自身责任。
事件
（2）：
索赔成立。
因该施工地质条件变化是一种有经验承包商所无法合理预见。
事件（3）：
索赔成立。
这是因设计变更引起索赔。
事件（4）：
索赔成立。
这是因特殊反常恶劣天气导致工程延误。
事件（5）：
索赔成立。
因恶劣自然条件或不可抗力引起工程损坏及修复应由业主承担责任。
问题2：
事件
（2）：
索赔工期5天（5月15日～5月19日）。
事件（3）：
索赔工期二级建造师。
因增长工程量引起工期延长，按批准施工进度筹划计算。
原筹划每天完毕工程量：
4500÷10=450m3
现增长工程量900m3，因而应增长工期为
900÷450=2天
事件（4）;索赔工期3天（5月20日～5月22日）
因自然灾害导致工期延误属于工期索赔范畴。
事件（5）：
索赔工期1天（5月23日）
工程修复导致工期延长责任由业主承担。
共计索赔工期为
5+2+3+1=11天
问题3：
事件
（2）：
（1）人工费：
l5×23=345元
（注：
增长人工费应按人工费单价计算。
）
（2）机械费：
450×5=2250元
（注：
机械窝工，其费用应按租赁费计算。
）
（3）管理费：
345×30%=103.5元
（注：
题目中条件为管理费为增长人工费30%，与机械费等无关。
）
事件（3）:
可直接按土方开挖单价计算
900×4.2×（1+20%）=4536元
（注：
此处与按FIDIC条款计算不同样）。
事件（4）：
费用索赔不成立。
（注：
因自然灾害导致承包商窝工损失由承包商自行承担。
）
事件（5）：
（1）人工费：
30×23=690元
（2）机械费：
450Xl=450元
（注：
不要忘掉此时机械窝工l天。
）
（3）管理费：
690x30%=207元
共计可索赔费用为
345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5元
升级会员 