二级建造师法规真题解析.docx

上传人:b****8 文档编号:30626008 上传时间:2023-08-18 格式:DOCX 页数:42 大小:38.83KB
下载 相关 举报
二级建造师法规真题解析.docx_第1页
第1页 / 共42页
二级建造师法规真题解析.docx_第2页
第2页 / 共42页
二级建造师法规真题解析.docx_第3页
第3页 / 共42页
二级建造师法规真题解析.docx_第4页
第4页 / 共42页
二级建造师法规真题解析.docx_第5页
第5页 / 共42页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

二级建造师法规真题解析.docx

《二级建造师法规真题解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师法规真题解析.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

二级建造师法规真题解析.docx

二级建造师法规真题解析

2021年二级建造师《建设工程法律与法规相关知识》真题解析

一、单项选择题(共60题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.下列建筑施工条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是(  )。

A.为职工办理了意外伤害保险

B.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入

D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

【参考答案】B

【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备12项安全生产条件:

(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入

(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书

(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费

(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案

(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备

(12)法律、法规规定的其他条件。

2.关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法,正确的是(  )。

A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询

B.企业跨地区参加招标投标活动,应当提供建筑业企业资质证书原件

C.建筑业企业资质证书有效期为3年

D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出

【参考答案】A

【解析】B选项错误:

为切实减轻企业负担,各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理、招标活动中,不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件,企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。

C选项错误:

《建筑业企业资质管理规定》中规定,资质证书有效期为5年。

D选项错误:

建筑业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满3个月前,向原资质许可机关提出延续申请。

3.关于借款合同利息的说话,正确的是(  )

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的,应当在返还借款时一并支付

C.借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息

D.借款人提前返还借款的,应当按照借款合同约定的期间支付利息

【参考答案】C

【解析】借款的利息不得预先在本金中扣除,利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

A错误。

借款人应当按照约定的期限支付利息。

对支付利息的期限没有约定或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。

对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,借款期间不满1年的,应当在返还借款时一并支付;借款期间1年以上的,应当在每届满1年时支付,剩余期间不满1年的,应当在返还借款时一并支付。

B错误。

借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。

C正确。

借款人未按照约定的期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。

借款人提前返还借款的,除当事人另有约定外,应当按照实际借款的期间计算利息。

D错误。

4.根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。

正确的是(  )。

A.禁止在施工现场动用明火

B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案

C.施工现场的办公、生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置

D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区

【参考答案】B

【解析】公安部、住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知(公消(2009)131号)规定,施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案,并由专职安全管理人员进行现场监督。

5.甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材釆购合同,合同价款为1000万元,约定定金为300万元,甲实际支付定金100万元,乙按照合同约定开始供货。

后在合同履行过程中,双方发生争议。

关于本案中定金的说法,正确的是(  )。

A.若乙违约,致使合同目的不能实现,则应当向甲返还200万元

B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效

C.视为变更约定的定金数额为200万元

D.若甲违约,致使合同目的不能实现,则应当向乙支付100万元

【参考答案】A

【解析】定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,超过部分不产生定金的效力。

实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。

6.下列纠纷中,属于侵权纠纷的是(  )。

A.发承包双方因转包工程引起的纠纷

B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷

C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷

D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

【参考答案】D

【解析】侵权纠纷,是指因侵害民事权益产生的纠纷,建设工程领域常见的侵权纠纷,如施工中造成对他人财产或者人身损害而产生的侵权纠纷,未经许可使用他人的专利、工法等造成的知识产权侵权纠纷等。

发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议,是建设工程领域最常见的民事纠纷。

ABC属于民事纠纷。

7.关于投标人的说法,正确的是(  )。

A.存在管理关系的不同单位,可以参加未划分标段的同一招标项目投标

B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位,可以参加同一标段校标

D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的,其投标无效

【参考答案】D

【解析】投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。

投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性

8.关于无效合同法律后果的说法,正确的是(  )。

A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力

B.无效合同的当事人因该合同取得的财产、应当折价补偿

C.无效合同中双方都有过错的,仅需承担各自的损失

D.合同无效的,不能响合同中有关解决争议方法的条款的效力

【参考答案】D

【解析】A选项错误:

《民法典》规定,无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。

B选项错误:

民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。

C选项错误:

双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。

D选项正确:

合同不生效、无效、被撤销或者终止的,不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。

9.下列投标文件中,应当拒收的是(  )。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件

【参考答案】C

【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定,未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收。

10.当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,租赁合同(  )。

A.有效

B.效力不受影响

C.无效

D.效力特定

【参考答案】B

【解析】当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的,不影响合同的效力。

11.关于用能单位法定义务的说法,正确的是(  )。

A.用能单位应当按照一切从简的原则,加强节能管理

B.用能单位不得对能源消费实行包费制

C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计

D.用能单位应当建立循环经济制度

【参考答案】B

【解析】用能单位应当按照合理用能的原则,加强节能管理,制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗。

用能单位应当建立节能目标责任制,对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。

用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。

用能单位应当加强能源计量管理,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。

用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度,对各类能源的消费实行分类计量和统计,并确保能源消费统计数据真实、完整。

任何单位不得对能源消费实行包费制。

12.关于投标保证金的说法,正确的是(  )。

A.投标保证金有效期应当超出投标有效期

B.投标人撤回己提交的投标文件,招标人可以不退还投标保证金

C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%

D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金

【参考答案】D

【解析】A选项,投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

B选项,投标人撤回巳提交的投标文件,招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

C选项,《招标投标法实施条例》规定,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

D选项,投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。

13.在申请领取施工许可证应当具备的条件中,关于施工图纸及技术资料的说法,正确的是(  )。

A.有施工方案设计即可

B.有经审查合格的施工图设计文件

C.有初步设计图纸并通过初步设计审查

D.有注册执业人员签章的施工图

【参考答案】B

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件①依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续。

②在城市、镇规划区的建筑工程,已经取得建设工程规划许可证。

③施工场地已经基本具备施工条件,需要征收房屋的,其进度符合施工要求。

④已经确定施工企业。

⑤有满足施工需要的技术资料,施工图设计文件已按规定审查合格。

⑥有保证工程质量和安全的具体措施。

⑦建设资金已经落实。

建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。

⑧法律、行政法规规定的其他条件。

14.关于法人在建设工程中的地位的说法,正确的是(  )。

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任

【参考答案】C

【解析】A选项错误:

在建设过程中,大多数建设活动主体都是法人。

施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。

建设单位一般也应当具有法人资格但有时候,建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。

B选项错误:

法人在建设工程中的地位,表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。

C选项错误:

非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

D选项错误:

法人在建设工程中的地位,表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。

依法独立享有民事权利和承担民事义务,方能承担民事责任。

15.建设工程代理行为终止的情形是(  )。

A.被代理人丧失民事行为能力

B.代理事项难以完成

C.发生不可抗力

D.代理人辞去委托

【参考答案】D

【解析】《民法典》规定,有下列情形之一的,委托代理终止①代理期限届满或者代理事务完成②被代理人取消委托或者代理人辞去委托③代理人丧失民事行为能力;④代理人或者被代理人死亡⑤作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

建设工程代理行为的终止,主要是第①②⑤三种情况。

16.建设用地使用权自(  )时设立。

A.占用

B.登记

C.申请

D.使用

【参考答案】B

【解析】建设用地使用权自登记时设立。

17.关于建设工程债的说法,正确的是(  )。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债

B.在材料设备买卖合同中,材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中,对于完成事故任务,施工企业是债权人,建设单位是债务人

D.在施工合同中,对于支付工程款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

【参考答案】A

【解析】A选项,施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。

B选项,材料设备

是建设单位,也可能是施工单位。

CD选项,对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人;对于支付工程款,则相反。

18.下列使用注册商标的情形中,应当承担行政责任的是(  )。

A.自行改变注册商标的

B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的

C.转让注册商标的

D.连续2年停止使用注册商标的

【参考答案】A

【解析】使用注册商标违法的行政责任。

按照《商标法》的规定,使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标:

①自行改变注册商标的;②自行改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的;③自行转让注册商标的;④连续3年停止使用的。

19.关于抵押权的说法,正确的是(  )。

A.以动产抵押的,抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押,抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿

【参考答案】A

【解析】以动产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。

A选项正确;抵押权与其担保的债权同时存在。

抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

B选项错误;同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权未登记的,按照债权比例清偿。

C选项错;同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权已经登记的,按照登记的时间先后确定清偿顺序,D选项错误。

20.根据《建筑市场信用管理暂行办法》,不良信用信息公开期限一般为(  )。

A.3个月至1年

B.1年至3年

C.6个月至3年

D.3年至5年

【参考答案】C

【解析】建筑市场各方主体的信用信息公开期限为①基本信息长期公开;②优良信用信息公开期限一般为3年;③不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。

具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。

21.关于保险索赔的说法,正确的是(  )。

A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔

B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据

C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的,应当按照修理费全额赔偿

D.—个建设工程项目同时由多家保险公司承保的,应当按照约定的比例,分别向不同的保险公司提出索赔要求

【参考答案】D

【解析】A选项错误:

投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后,应当及时通知保险人。

这与索赔的成功与否密切相关因为,资金有时间价值,如果保险事件发生后很长时间才能取得索赔,即使是全额赔偿也不足以补偿自己的全部损失。

而且,时间过长还会给索赔人的取证或保险人的理赔增加很大的难度。

B选项错误:

这就要求投保人在日常管理中应当注意证据的收集和保存。

当保险事件发生后,更应注意证据收集,有时还需要有关部门的证明。

索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、事故照片、鉴定报告以及保单中规定的证明文件。

C选项错误:

财产虽然没有全部毁损或者灭失,但其损坏程度已达到无法修理,或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的,也应当按照全损进行索赔。

D选项正确:

一个建设工程项目同时由多家保险公司承保,则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。

22.关于行政复议决定的做法正确的是(  )。

A.行政复议应采取书面审查的办法

B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的,可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为

C.行政复议决定作出前,申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求

【参考答案】B

【解析】A选项错误:

行政复议原则上采用书面审查办法。

B选项:

对于决定撤销或者确认该具体行政行为违法的,可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为。

C选项错误:

行政复议决定作出前,申请人要求撤回行政复议申请的,经说明理由,可以撤回;撤回行政复议申请的,行政复议终止。

D选项错误:

申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求,行政复议机关对符合国家赔偿法有关规定应当给予赔偿的,在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时,应同时决定被申请人依法给予赔偿。

23.下列职责中,属于施工生产安全事故调查组职责的是(  )。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的连带责任

C.提出对受伤人员的赔偿方案

D.提出对事故责任者的处理建议

【参考答案】D

【解析】事故调查组履行下列职责:

①查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失②认定事故的性质和事故责任③提出对事故责任者的处理建议;④总结事故教训,提出防范和整改措施⑤提交事故调查报告。

24.关于诉讼时效的说法,正确的是(  )。

A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的,人民法院不予受理

D.诉讼时效期届满后,义务人已经自愿履行的,可以请求返还

【参考答案】B

【解析】2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》规定,人民法院不得主动适用诉讼时效的规定,A选项错误;当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效,B选项正确;超过诉讼时效期间权利人起诉,如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件,法院仍然应当受理。

C选项错误;诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。

D选项错误。

25.下列安全生产责任中,属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是(  )。

A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

B.保证本单位安全投入的有效实施

C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

【参考答案】D

【解析】项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责①负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录②现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况③对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处④对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改⑤对于发现的重大安全隐患,有权向企业安全生产管理机构报告⑥依法报告生产安全事故情况。

26.某施工现场发生了工程整体垮塌,造成5000万元的直接经济损失,该生产安全事故属于(  )。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【参考答案】C

【解析】根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:

(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒),或者1亿元以上直接经济损失的事故;

(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故,指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。

27.关于仲裁协议效力确认的说法,正确的是(  )。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的,可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

【参考答案】B

【解析】A选项,当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。

B选项,当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。

C选项,仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的,人民法院不予受理。

D选项,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。

28.关于合同形式的说法,正确的是(  )。

A.合同可以采用书面形式、口头形

B.电子邮件不能视为书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.默示合同是指当事人默认的合同

【参考答案】A

【解析】2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

A选项正确;书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

BC选项错误;可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立,也可以称之为默示合同,D选项错误。

29.关于两阶段招标的说法,正确的是(  )。

A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人必须分两阶段进行招标

B.第二阶段,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件

C.第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议

D.招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出

【参考答案】B

【解析】对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标,A选项错误。

第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招标文件,C选项错误。

第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件,B选项正确。

实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出,D选项错误。

30.下列情形中,注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有(  )。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的

【参考答案】C

【解析】对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究

(1)项目经理为相关注册执业人员的,责令停止执业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册

(2)构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任;(3)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款(4)向社会公布曝光。

31.关于欠付工程款的利息支付的说法,正确的是(  )。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同,可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息,按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明,建设工程未交付的,起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定,建设工程己实际交付的,起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

【参考答案】C

【解析】《保障中小企业款项支付条例》规定,机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的,应当支付逾期利息。

双方对逾期利息的利率有约定的,约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率;未作约定的,按照每日利率万分之五支付逾期利息。

当事人对付款时

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 法律文书 > 调解书

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1