监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案共58页word资料.docx
《监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案共58页word资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案共58页word资料.docx（37页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案共58页word资料
2019年监理工程师考试《合同管理》精选练习题及答案
唐宋或更早之前，针对“经学”“律学”“算学”和“书学”各科目，其相应传授者称为“博士”，这与当今“博士”含义已经相去甚远。
而对那些特别讲授“武事”或讲解“经籍”者，又称“讲师”。
“教授”和“助教”均原为学官称谓。
前者始于宋，乃“宗学”“律学”“医学”“武学”等科目的讲授者；而后者则于西晋武帝时代即已设立了，主要协助国子、博士培养生徒。
“助教”在古代不仅要作入流的学问，其教书育人的职责也十分明晰。
唐代国子学、太学等所设之“助教”一席，也是当朝打眼的学官。
至明清两代，只设国子监（国子学）一科的“助教”，其身价不谓显赫，也称得上朝廷要员。
至此，无论是“博士”“讲师”，还是“教授”“助教”，其今日教师应具有的基本概念都具有了。
1.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应【C】。
A.退还定金
B.退还定金并赔偿发包人损失
C.双倍返还定金
D.支付设计费的2％的违约金
2.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由【A】。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延
B.承包人承担相关费用，工期相应顺延
C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延
3.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由【B】。
A.承包人负责
B.发包人负责
C.由谁承担视具体情况决定
D.承包人和发包人共同负责
4.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括【D】。
A.工程量清单
B.图纸
C.中标通知书
D.招标文件
5.代理人隐瞒无权代理事实而与相对人进行磋商，应承担【C】责任。
A.违约
B.隐瞒
C.缔约过失
D.违法
6.监理工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，监理工程师无权决定的情况是【C】。
A.当监理工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包人缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
7.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出【B】的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A.实际成本
B.计划成本
C.合理成本
D.成本和利润
8.下列关于无权代理的说法中，正确的是【C】。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为
B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动
C.代理权终止后继续行使代理行为
D.被代理人不可以对无权代理行使“追认权”
9.FIDIC施工合同条件中，不包括在中标价格内的是【A】。
A.调价款
B.施工管理费
C.工程排访费
D.二次搬运费
10.合同成立后，合同中的【D】条款是独立存在的。
A.解决争端
B.违约责任
C.履行期限
D.仲裁
1.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是【A】。
A.保证设计质量
B.完成施工图设计
C.配合施工
D.保护发包人的知识产权
2.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起【BE】。
A.双方必须协商签订延期支付协议
B.发包人承担违约责任
C.可协议将该工程折价
D.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖
E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息
3.在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应。
这是《中华人民共和国合同法》的【D】原则的重要体现。
A.自愿
B.平等
C.诚实信用
D.公平
4.承包人提出费用索赔中的人工费包括【ABC】。
A.增加工作内容的人工费
B.停工损失费
C.工作效率降低的损失费
D.闲置人员在停工期间的福利费
E.计日工资
5.在FIDIC施工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给【B】。
A.业主
B.承包商
C.分包商
D.承包商或分包商
6.监理工程师对索赔的预防和减少要做到【ABCD】。
A.正确理解合同规定
B.只为承包人提供力所能及的帮助
C.建立和维护监理工程师处理合同事务的威信
D.做好日常监理工作，随时与承包人保持协商
E.始终以业主的利益为重
7.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人【D】后，及时办理竣工结算价款的支付手续。
A.经监理工程师审核批准
B.接收工程
C.组织竣工验收
D.认可竣工验收报告
8.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应【C】。
A.债务人不承担违约责任
B.由债权人追究第三人的违约责任
C.由债务人向债权人承担违约责任
C.由债务人追究第三人的违约责任
9.施工合同范本中为使用者提供了【ACE】标准化的附件。
A.承包人承包工程项目一览表
B.发包人提供施工准备一览表
C.发包人供应材料设备一览表
D.工程竣工验收标准规定
E.房屋建筑工程质量保修书
10.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应【B】。
A.发送给提出问题的投标人
B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称
C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源
D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容
要练说，先练胆。
说话胆小是幼儿语言发展的障碍。
不少幼儿当众说话时显得胆怯：
有的结巴重复，面红耳赤；有的声音极低，自讲自听；有的低头不语，扯衣服，扭身子。
总之，说话时外部表现不自然。
我抓住练胆这个关键，面向全体，偏向差生。
一是和幼儿建立和谐的语言交流关系。
每当和幼儿讲话时，我总是笑脸相迎，声音亲切，动作亲昵，消除幼儿畏惧心理，让他能主动的、无拘无束地和我交谈。
二是注重培养幼儿敢于当众说话的习惯。
或在课堂教学中，改变过去老师讲学生听的传统的教学模式，取消了先举手后发言的约束，多采取自由讨论和谈话的形式，给每个幼儿较多的当众说话的机会，培养幼儿爱说话敢说话的兴趣，对一些说话有困难的幼儿，我总是认真地耐心地听，热情地帮助和鼓励他把话说完、说好，增强其说话的勇气和把话说好的信心。
三是要提明确的说话要求，在说话训练中不断提高，我要求每个幼儿在说话时要仪态大方，口齿清楚，声音响亮，学会用眼神。
对说得好的幼儿，即使是某一方面，我都抓住教育，提出表扬，并要其他幼儿模仿。
长期坚持，不断训练，幼儿说话胆量也在不断提高。
1.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起【D】内有效。
A.5年
B.3年
C.2年
D.1年
2.无标底的综合评分法可以避免因【A】造成对某些投标书的报价评分不公平。
A.标底编制得不够合理
B.评标标准不合理
C.评标委员会的评标过程不合理
D.受标底的约束
3.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，【B】。
A.不需承担赔偿责任
B.应承担赔偿责任
C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
4.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前【D】小时以书面形式通知监理工程师验收。
A.7
B.14
C.24
D.48
5.FIDIC施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估计单，应在开工日后【D】天之内。
A.14
B.28
C.30
D.42
6.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括【D】。
A.财务报表
B.人员报表
C.分包计划
D.投标报价
7.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则【D】。
A.投标有效
B.投标无效，退还其投标保证金
C.评标委员会代签
D.投标无效，没收其投标保证金
8.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由【C】提供变更的相应图纸和说明。
A.承包人
B.监理单位
C.原设计单位
D.规划管理部门
9.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求设计服务的采购单项合同估算价在【C】万元人民币以上时，必须进行招标。
A.200
B.100
C.50
D.20
10.FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。
如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，【C】。
A.调价方法继续有效
B.调价方法无效
C.按对业主有利的原则执行
D.应酌情扣减违约金
观察内容的选择，我本着先静后动，由近及远的原则，有目的、有计划的先安排与幼儿生活接近的，能理解的观察内容。
随机观察也是不可少的，是相当有趣的，如蜻蜓、蚯蚓、毛毛虫等，孩子一边观察，一边提问，兴趣很浓。
我提供的观察对象，注意形象逼真，色彩鲜明，大小适中，引导幼儿多角度多层面地进行观察，保证每个幼儿看得到，看得清。
看得清才能说得正确。
在观察过程中指导。
我注意帮助幼儿学习正确的观察方法，即按顺序观察和抓住事物的不同特征重点观察，观察与说话相结合，在观察中积累词汇，理解词汇，如一次我抓住时机，引导幼儿观察雷雨，雷雨前天空急剧变化，乌云密布，我问幼儿乌云是什么样子的，有的孩子说：
乌云像大海的波浪。
有的孩子说“乌云跑得飞快。
”我加以肯定说“这是乌云滚滚。
”当幼儿看到闪电时，我告诉他“这叫电光闪闪。
”接着幼儿听到雷声惊叫起来，我抓住时机说：
“这就是雷声隆隆。
”一会儿下起了大雨，我问：
“雨下得怎样?
”幼儿说大极了，我就舀一盆水往下一倒，作比较观察，让幼儿掌握“倾盆大雨”这个词。
雨后，我又带幼儿观察晴朗的天空，朗诵自编的一首儿歌：
“蓝天高，白云飘，鸟儿飞，树儿摇，太阳公公咪咪笑。
”这样抓住特征见景生情，幼儿不仅印象深刻，对雷雨前后气象变化的词语学得快，记得牢，而且会应用。
我还在观察的基础上，引导幼儿联想，让他们与以往学的词语、生活经验联系起来，在发展想象力中发展语言。
如啄木鸟的嘴是长长的，尖尖的，硬硬的，像医生用的手术刀―样，给大树开刀治病。
通过联想，幼儿能够生动形象地描述观察对象。
1.FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的"基本竣工"要求后，承包商申请颁发接收证书。
该"基本竣工"是指【C】。
A.完成扫尾，清理施工现场工作
B.完成所有缺陷修复工作
C.能按预定目的交给业主占用或使用
D.完成主体工程的施工任务
2.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括【ABDE】。
A.处理有关设计问题
B.进行设计交底
C.协助施工承包人编制施工方案
D.参加竣工验收
E.参加重要隐蔽工程部位验收
3.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是【A】。
A.一般保证
B.连带责任保证
C.法定保证
D.委托保证
4.在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括【ADE】。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
5.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前【A】天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7
B.14
C.28
D.30
6.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括【CD】。
A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用
B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款
D.施工现场古树名木的保护工作
E.办理施工许可证
7.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是【B】。
A.专家评审
B.定性评审
C.定量评审
D.资格评审
8.在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应【B】。
A.由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行
B.由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行
C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行
D.由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人
9.材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担【AC】。
A.由此造成的货物损失
B.运输部门的罚款
C.按退货部分货款总额计算的违约金
D.代保管费用
E.物资保养费用
10.在FIDIC施工合同的履行过程中，监理工程师在【D】前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。
A.竣工验收
B.颁发履约证书
C."结清单"生效
D.颁发接收证书
1.根据《中华人民共和国合同法》的规定。
约定债务抵消的【BCE】。
A.必须通知对方
B.标的物的种类、品质可以不相同
C.债务要求不高
D.通知自到达对方时生效
E.必须经当事人协商一致
2.由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的【A】索赔。
A.费用
B.工期
C.工期和费用
D.工期、成本和利润
3.建筑工程一切险的保险责任自【BE】之时起，以先发生者为准。
A.第一批工人进人保险工程工地
B.保险工程在工地动工
C.双方签订施工合同
D.水电接通
E.用于保险工程的材料、设备运抵工地
4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的【B】原则。
A.诚实信用
B.全面履行
C.法定履行
D.约定履行
5.在FIDIC施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括【ACDE】。
A.变更内容
B.变更工程价款
C.变更项目的施工技术要求
D.有关图纸文件
E.变更处理的原则
6.在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，叉发现因承包人原因出现的质量问题，应由【A】。
A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延
B.监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延
C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延
D.承包人承担返工费用，工期相应顺延
7.FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是【B】。
A.由承包商负责协调管理
B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害
C.指定分包商的违约责任由承包商承担
D.承包商应向指定分包商收取协调管理费
8.设备验收阶段的监理工作主要有【CDE】。
A.开工检验
B.安装调试检验
C.启动试车
D.性能验收
E.最终验收
9.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人【ABC】。
A.可请求恢复原状
B.可请求补救措施
C.有权要求赔偿损失
D.有权提起诉讼
E.无权请求任何要求
10.无标底的综合评分法常采用以【BC】作为标准值。
A.最高报价
B.最低报价
C.平均报价
D.评标价
E.复合标底
1.监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后【B】天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。
A.7
B.14
C.15
D.28
2.下列关于仲裁的叙述，正确的是【BD】。
A.仲裁机构与政府隶属关系
B.裁决立即生效
C.仲裁机构本身有强制力
D.裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉
E.仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出仲裁要求
3.在FIDIC施工合同中，承包商应在收到【C】内，按监理工程师的要求提交施工进度计划。
A.开工前的7天
B.开工后的28天
C.收到开工通知后的28天
D.接到中标函后42天
4.委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括【CE】。
A.发布停工令
B.未经监理人签字确认不得进行竣工
C.组织现场考察
D.审核承包人索赔的权利
E.选择设计分包人建议权
5甲与乙签订了采购10t水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8t，乙向丙交付2t，这种情况表现为【B】。
A.债务承担
B.债务人向第三人履行债务
C.债权转让
D.由第三人向债权人履行债务
6.下列导致委托代理关系终止的是【BCDE】。
A.被代理人取得或恢复民事行为能力
B.代理期限届满或代理事项完成
C.被代理人取消委托或代理人辞去委托
D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
E.作为代理人或被代理人的法人终止
7.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以【A】为原则的。
A.自愿
B.自由
C.承诺
D.要约
8.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，【C】。
A.须由总监理工程师下达指令
B.须报经施工图审批部门批准
C.须征得设计人同意
D.不需要签订提前交付设计文件的协议
9.监理工程师对工程索赔的影响主要是【ACE】。
A.监理工程师可能会引起承包人的索赔
B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定
C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书
D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人
E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人
10.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后【B】天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。
A.7
B.14
C.28
D.42
1.FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括发布的指令【CE】。
A.业主
B.监理工程师
C.承包商代表
D.监理工程师代表
E.经承包商代表确认的监理工程师
2.FIDIC分包合同条件规定，监理工程师对分包合同的管理主要表现为【C】。
A.监理工程师与分包商是监理与被监理关系
B.监理工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务
C.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权
D.分包商接到监理工程师的指示后应立即执行
3.招标人根据确定工程项目发包的范围【CD】。
A.施工图设计
B.工程建设总进度计划
C.工程特点
D.招标人的管理能力
E.招标广告
4.留置作为一种担保方式，只能通过【C】产生留置权。
A.合同约定
B.优先受偿
C.依法行使
D.财产转让
5.下列对索赔的表述中，正确的是【AD】。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
D.监理工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理工程师的索赔处理决定
6.依据委托监理合同示范文本，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出【A】的通知。
A.指明其未履行义务
B.终止合同
C.变更合同
D.解除合同
7.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有【BCDE】。
A.办理施工所需的证件
B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备
C.按规定办理施工噪音有关手续
D.负责已完成工程的成品保护
E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
8.仲裁协议应包括的内容有【ABE】。
A.仲裁事项
B.法定仲裁管辖
C.是否可提出起诉
D.选定的仲裁委员会
E.请求仲裁的意思表示
9.监理评标通常采用【B】对各投标人的综合能力进行对比。
A.评标价法
B.综合评分法
C.加权打分法
D.专家评审法
10.依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括【ACE】。
A.不可预见的外界条件
B.流行传染病导致工程停工
C.延误移交施工现场
D.业主提前占用部分工程
E.不可抗力造成的损害
1.根据《中华人民共和国招标投标法》要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是【BC】。
A.国家融资项目
B.省级重点项目
C.大型基础设施项目
D.公用事业项目
E.公众安全项目
2.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有【ADE】。
A.不可抗力
B.承包人的违约
C.施工机械发生故障
D.发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行
E.监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
3.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对【ACDE】的保修期限为2年。
A.有防水要求的卫生问的防渗漏
B.供热和供冷系统
C.给排水管理工程
D.电气管线工程
E.设备安装工程
4.承包人在提交索赔报告时，【ACDE】证明材料可作为合理的证据。
A.施工现场记录
B.施工图纸
C.汇率变化表
D.合同履行过程中的来往信件
E.中期支付工程进度款的单据
5.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，【BDE】应当由发包方承担。
A.承包方人员伤亡损失
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的损失
D.运至施工场地待安装工程设备的损害
E.工程修复费用
6.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括【BCD】。
A.运转操作费
B.机械折旧费
C.设备租赁费
D.机械台班费
E.机上人员的工资
7.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有【CE】。
A.投邮主义
B.到达主义
C.理解主义
D.暗示主义
E.了解主义
8.在设计合同中，发包人的责任包括【BCD】。
A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况
B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用
C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用
D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让
E.对外商的设计资料进行审查
9.下列关于暂停施工的说法，正确的是【BCD】。
A.暂停施工只能由监理工程师发出指令后才可停止施工
B.承包人在监理工程师收到其复工要求后48小时内未予答复，可自行复工
C.施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示
D.承包人可在其发出预付通知后7天停止施工
E.承包人没有暂时停工的权利
10.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明【ABCE】。
A.打算采用的施工方案
B.打算采用的施工组织方案
C.打算采用的施工计划安排
D.修改进度计划的时间安排
E.预计应支付给承包商费用的资金估算表
1.下列属于承担缔约过失的情形的情况是【ABCD】。
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.故意隐瞒
C.有其他违背诚实信用原则的行为
D.违反缔约中的保密行为
E.损害第三者利益
2.在FIDIC分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理工程师递交索赔报告的事件可能是【ABCD】。
A.施工图纸有误
B.拖延支付工程款
C.工程发布错误的指令
D.变更工程的估价认为过少
E.施工中遇到大风天气
3.根据《中华人民共和国招标投标法》要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括【ACDE】。
A.国家融资项目
B.省级重点项目
C.大型基础设施项目
D.公用事业项目
E.外国政府援助资金的项目
4.无权代理行为在【AC】情况下，被代理人承担民事责任。
A.被代理人不作否认表示
B.被代理人作否认表示
C.经被代理人追认
D.代理人要求
E.法院判决
5.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括【ABCD】。
A.违约责任
B.合同文件的组成和优先次序
C.保密约定
D.设计依据
E.发包人应交付的资料和文件
6.承包商在索赔报告中提出设备费的索赔包括【BCD
升级会员 