二建冲刺.ppt

二建冲刺.ppt

《二建冲刺.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二建冲刺.ppt（77页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

新华睿教育新华睿教育20132013二级建造师二级建造师建筑工程建筑工程管理与实务管理与实务冲刺冲刺时间：

2013年6月1、2日。

时长：

本科目的考试时间为3小时题型：

采用选择题和案例题的形式，共34题。

单项选择题20题，每题1分，合计20分；多项选择题10题，每题2分，合计20分；案例分析题4题，每题20分，合计80分；试卷总分120分，及格分数线为72分。

二建考试时间二建考试时间4高难高难、吊点距、吊点距主主龙骨端部距离龙骨端部距离不大于不大于300mm300mm选择题难度系数分类（仅供参考）选择题难度系数分类（仅供参考）1简单简单、重型灯具严禁安装在吊顶工程的龙骨上、重型灯具严禁安装在吊顶工程的龙骨上2低难低难、龙骨在龙骨在短向短向跨度上应根据材质适应起拱跨度上应根据材质适应起拱3较难较难、吊杆长度吊杆长度超过超过1.5m1.5m时，应设置反支撑或钢时，应设置反支撑或钢制转换层制转换层工作谁来作工作谁来作政府部门政府部门建设单位建设单位监理单位监理单位施工单位施工单位设计单位设计单位可研阶段可研阶段谁编制谁编制谁审查谁审查谁批准谁批准决策阶段决策阶段设计阶段设计阶段施工阶段施工阶段验收阶段验收阶段什什么么人人来来做做1、在框内答题，注意答题位置正确性。

2、字体要工整，80分案例，知识点。

3、试卷要用粗笔、深颜色笔，不用细笔。

4、时间安排要注意：

题型分值时间单选多选40分45分钟左右四道案例80分2个小时二建考试特点与提醒二建考试特点与提醒新华睿教育新华睿教育5、提前5分钟发试卷，先易后难。

6、案例可以先看问题，再看背景。

7、答题要有针对性，用标示最好多写不扣分（题与题之间留空，以便补充）8、答案要有依据，弄不清具体规范名称：

根据相关法规，相关规定。

先按设计规定，设计无规定按。

节1011121207-09案案上下案第1节单位工程施工组织设计55施工组织设计修改审查（4分）施工部署（劳动力安排）4分3-1专项方案专家组成4-1、施工组织设计编制审批4-2、施工组织设计重新审批条件3-1、施工现场平面布置图内容11、施工组织与设计的管理、施工组织与设计的管理编写编写（修改修改）、审核、批准、交底、审核、批准、交底（2011/2012）（2011/2012）22、施工布署、施工布署（单位工程划分：

地基基础、主体结构、装修单位工程划分：

地基基础、主体结构、装修机电机电等等33个阶段个阶段）内容：

内容：

项目的管理目标；项目的管理目标；投入人数投入人数各种计划；各种计划；施工程序；施工程序；项目管理总体安排项目管理总体安排33、施工顺序、施工方法、施工顺序、施工方法44、专项施工方案、专项施工方案（2009（2009、20112011、2012）2012）专项方案内容：

专项方案内容：

工程概况工程概况编制依据编制依据施工计划施工计划施工施工工艺技术工艺技术安全保证措施安全保证措施劳动力计划劳动力计划计算书及图纸计算书及图纸55、施工平面图、施工平面图（2012）（2012）施工组织设计施工组织设计新华睿教育新华睿教育项目项目需要编制专项施工方案需要编制专项施工方案不需要不需要专家论证专家论证需要需要进行专家论证进行专家论证基坑支护降水工程基坑支护降水工程土方开挖工程土方开挖工程3m3m5m5m砼模板支撑工程砼模板支撑工程高度高度5m5m跨度跨度10m10m总荷载总荷载10N/m210N/m2线荷载线荷载15N/m215N/m2高度高度8m8m跨度跨度18m18m总荷载总荷载15N/m215N/m2线荷载线荷载20N/m220N/m2非常规起重设备，非常规起重设备，单件起重量单件起重量10KN10KN100KN100KN脚手架（落地式钢脚手架（落地式钢筋脚手架工程）筋脚手架工程）高度高度24m24m高度高度50m50m特殊：

特殊：

拆除、爆破工程；拆除、爆破工程；高度高度50m50m幕墙安装；幕墙安装；跨度跨度36m36m钢结构；钢结构；跨度跨度60m60m网架索膜网架索膜深度深度16m16m的人工挖孔桩的人工挖孔桩名称名称编制编制人人审批审批人人施工组织设计施工组织设计（包括修改包括修改）施工项目施工项目负责负责人人施工企业施工企业主管部门主管部门施工单位施工单位技术技术负责人负责人总监理工程师总监理工程师专项施工方案专项施工方案（总分包总分包）（包括修改包括修改）总包单位总包单位起重机安拆起重机安拆深基坑工程深基坑工程附着式脚手附着式脚手架架施工施工（总包和分总包和分包包）技术负责人技术负责人总监理工程师总监理工程师专业承包单位专业承包单位专项施工方案专项施工方案需要专家论证需要专家论证（包括修改包括修改）施工单位施工单位施工单位施工单位（总包总包）进行进行专家论证专家论证施工施工（总包、分总包、分包包）技术负责人技术负责人总监理工程师总监理工程师建设单位项目负建设单位项目负责人责人55名以上符合专业要求的专家，名以上符合专业要求的专家，本项目参建各方不能当专家。

本项目参建各方不能当专家。

专案实施前专案实施前交底交底编制人员编制人员或或项目技术负责人项目技术负责人向现场向现场管理人员管理人员、向现场向现场作业人员作业人员1、布置塔吊2、布置仓库/堆场/加工厂3、布置内部运输道路4、布置临时设施5、布置水电管线6、计算技术经济指标大门大门拟建建筑物位置拟建建筑物位置堆场、加工厂堆场、加工厂临临时时设设施施内内部部道道路路消防通道消防通道4M,4M,消火栓间距符合要求消火栓间距符合要求水电水电管线管线章节20102011201220082009案案上下案案第二章建筑工程施工管理实务第2节施工进度管理108551010题目位置案例一1、2案例一1-2绘图1-1流水施工案例一1/3/4案例一1/3/411、简单的流水施工计算、简单的流水施工计算（2011（2011、2012）2012）22、双代号网络图、双代号网络图绘制绘制（2012）（2012）33、双代号工期计算和关键线路判定、双代号工期计算和关键线路判定（2010（2010、2012）2012）44、工期有无损失、工期有无损失（索赔索赔）：

延误时间：

延误时间与与总时差总时差55、工期奖罚、工期奖罚基准工期基准工期=合同工期批准顺延工期合同工期批准顺延工期（变更变更+索赔索赔）进度管理进度管理施工段施工段施工过程施工过程施工段施工段施工段施工段施工段施工段1挖基坑挖基坑2天天2天天2天天2砼浇注砼浇注2天天2天天2天天3回填土回填土2天天2天天2天天BACBAC123456789101112挖坑浇砼回填AAAAAABBBBBBCCCCCCk12k23T3TK12+K23+T3TK+Tn新华睿教育新华睿教育类别类别特征特征固定固定节奏节奏异节奏异节奏无节奏无节奏加快加快成成倍节拍倍节拍不加快不加快成倍节拍成倍节拍1流水节拍流水节拍（t）是否相等是否相等222222222222444666159847632TT=（M+N-1）KTK+Tn2流水步距流水步距k相等相等相等相等不等不等不等不等3施工过程数与施工过程数与施工队伍数施工队伍数相等相等不等不等相等相等相等相等4人人场地场地人连续施工人连续施工场地无空闲场地无空闲人连续人连续场地可能空闲场地可能空闲项目1234567ABCD（0,1）（2,3）21ABDCGE7586412713265F50257220007700712111654151620211177151500151521210079192122210ijFFEFESTFLFLSABDCGE7586412713265F5n标号法：

快速寻求网络计算工期和关键线路标号法：

快速寻求网络计算工期和关键线路（,7,7）（,7,7）（,15,15）（,15,15）（,21,21）016151413121110987654321213654F6A5B1C2E5D3H5G3图图4-204-20TF=8TF=8TF=1TF=1TF=2TF=2TF=3TF=3节20102011201220082009案案上下案案合同管理201615102030题目位置案例四案例一二三2-1不招标是否合适2-2合同计价模式4-4.总承包单位权利义务1-2索赔4-3、剥离检查索赔案例一2案例二案例一2案例三合同管理知识要点合同管理知识要点11合同的类型（合同的类型（固定、可调、成本加酬金固定、可调、成本加酬金）22承发包方式（承发包方式（总包、专业分包、劳务分包总包、专业分包、劳务分包）33合同文件的组成及解释顺序合同文件的组成及解释顺序44合同的签订（合同的签订（公平、公正、合法、公平、公正、合法、书面书面）55合同的履行合同的履行价款结算（价款结算（与造价控制相结合与造价控制相结合）设计变更（设计变更（1414天天）索赔（索赔（2828天）天）66合同争议的解决方式合同争议的解决方式（协商、调解、仲裁协商、调解、仲裁或或诉讼诉讼）索赔成立条件索赔成立条件：

11、合同双方是前提、合同双方是前提22、承包方有损失（、承包方有损失（费用、工期费用、工期）33、损失是不是承包方自身的责任、损失是不是承包方自身的责任44、不是承包商应该承担的风险（、不是承包商应该承担的风险（挖到文物、挖到文物、特大暴雨、季节大雨、特大暴雨、季节大雨、不可预见不可预见）55、按索赔程序进行。

、按索赔程序进行。

2828天天索赔管理索赔管理费用费用索赔索赔人工费人工费机械费机械费配合用工配合用工窝工窝工（降效系数降效系数）配合用工配合用工窝工窝工自有自有按折旧按折旧租赁租赁按租金按租金基坑基坑55天天11人：

人：

100100元元/工日工日11台机械：

台机械：

20002000元元/台班台班基坑基坑1010天天11人人11台机械台机械设计变更设计变更停工停工22天天租赁：

租赁：

10001000元元/天天折旧：

折旧：

400400元元/天天不可抗力：

不可抗力：

泥石流、洪水、地震、异常气候泥石流、洪水、地震、异常气候（11）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包方承担；设备的损害，由发包方承担；（22）发包方、承包方人员伤亡由其所在单位负责，并承担）发包方、承包方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；相应费用；（33）承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担；）承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担；（44）停工期间，承包方应发包方要求留在施工场地的必要）停工期间，承包方应发包方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担；的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担；（55）工程所需清理、修复费用，由发包方承担；）工程所需清理、修复费用，由发包方承担；（66）延误的工期相应顺延。

延误的工期相应顺延。

11、谁的人谁承担、谁的人谁承担22、谁的物谁承担、谁的物谁承担33、工期顺延、工期顺延业主业主电梯电梯施工施工门窗门窗

（1）工程本身的损害、因工程损害导工程本身的损害、因工程损害导致致第三方人员伤亡和财产损失以及第三方人员伤亡和财产损失以及运运至施工场地用于施工的材料和至施工场地用于施工的材料和待安装的待安装的设备的损害，由设备的损害，由发包方发包方承担；承担；5.1开工开工三星级宾馆三星级宾馆装修装修5.15复工复工设计变更为设计变更为四星级四星级14天变更申请天变更申请工期和费用工期和费用28天索赔申请天索赔申请工期和费用工期和费用即将或正即将或正在发生在发生已经发生已经发生特大暴雨特大暴雨设计变更设计变更5.5停工令停工令5.5结束准结束准备施工备施工节20102011120809案案上下案案第3节质量15131051020题目位置案例一3案例三2/3案例二选择4分1-1