电力施工合同通用版Word文档格式.docx

电力施工合同通用版Word文档格式.docx

《电力施工合同通用版Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同通用版Word文档格式.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

发包方以下简称甲方

承包方以下简称乙方

甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下

第一条工程概况

工程名称

工程地点

工程内容承包形式

不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等

第二条工程总价

合同总价为元整含税大写壹佰万元整。

第三条付款方式

1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款人民币4040,0000元整,大写肆拾万元整;

2、设备进厂甲方应支付工程款50人民币50,0000元整大写伍拾万元整3、工程验收通电合格后7天内付款10人民币10,0000元整大写拾整4、双方盖章后合同开始生效。

第四条合同范围

1、合同范围为配电房内的设备。

详细内容见合同附件

2、合同范围内的主器材设备及管路电线相关配件工资等依报价单及图说数量以供电局审批为依据，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

第五条甲方职责

1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

5、向乙方提供配电房土建包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等。

第六条乙方职责

1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;

4、自柜体到厂日起履行保固条款;

5、开具本合同价上的工程发票。

第七条技术规范

按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

第八条工程日期

1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;

若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

第九条解约

1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

第十条保固条款

自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;

乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;

若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;

乙方提供终身有偿维修。

第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。

未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方公章_________乙方公章_________

法定代表人签字_________法定代表人签字_________

________年____月____日________年____月____日

电力施工合同范本二

根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议

一、工程内容及承包方式

1、工程内容

2、工程安装费万元具体明细见附表

具体金额为子项中标价设计方案的工程量

3、承包方式本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期从________年____月____日至________年____月____日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式

51、预付款甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20

52、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5的质保金后质保期________年，甲方支付乙方工程安装费的75。

53、保修条款本工程保修期为________年保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

54、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。

甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的05偿还违约金，并累计计算。

工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。

乙方必须指定专人凭各分县局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。

甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则

甲方签章乙方签章

法定代表人法定代表人

委托代理人签名委托代理人签名________年____月____日________年____月____日

电力施工合同范本三

甲方

乙方

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

一、工程名称铜川基础设施高压电力线路工程

二、工程内容从集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

三、工程地点铜川汽车博览园

四、工期共计90天________年____月____日至________年____月____日施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延

五、质量标准达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

六、工程施工费用总造价为玖拾万元整人民币90000000元。

第二条甲乙方与施工方驻工地代表

一、工程甲方代表负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方项目负责人姜

三、施工方项目负责人李

第三条各方工作

一、甲方工作负责施工全过程工程质量检查。

二、乙方工作

1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

2、施工场地具备开工条件和完成时间要求负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

三、施工方工作

1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第四条工程质量等级

一、工程质量等级按电力行业优质工程执行。

乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。

返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二、质量评定部门____市和效电力建设工程有限责任公司公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第五条验收

甲方根据乙方的施工方申请，组织____市和效电力建设工程有限责任公司公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。

对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

第六条工程预付款本工程开工前不预付工程款。

第七条工程款支付

一、工程款支付方式支票

二、工程款支付和时间工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由____市仲裁委员会仲裁。

第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

代表人

签订日期