光纤入户施工合同.docx
《光纤入户施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光纤入户施工合同.docx（27页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
光纤入户施工合同
光纤入户施工合同
篇一：
光纤入户-合同
光纤入户协议
甲方：
乙方：
按照信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神（信部联规[20XX]24号）。
经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议：
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工期：
开工日期：
竣工日期：
具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。
第二条工程承包范围及包干方式
施工内容：
乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备）。
包干方式：
本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。
第三条双方权利及义务
甲方权利及义务：
1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。
2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA三相电源（含接地点）及为楼层设备提供
的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。
3、甲方应按合同约定支付工程款。
乙方权利及义务：
1、乙方负责实施小区住户的下户线建设（从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等，室内弱电箱由开发商提供）并受甲方和通信联合办公室监督。
2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。
3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。
4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
5、在包修期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知一日内派人前往解决问题。
费用由乙方解决。
第四条质量及验收标准
本工程质量标准为合格。
按照中华人民共和国邮电部部标准《本地电话用户线路工程设计规范》YD5006-20XX，信部规[20XX]388号。
邮电部1992年发布《全塑市话电缆施工验收规范》要求进行施工。
工业与信息化部颁布的相关标准、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计验收规范》。
且技术标准必须满足国家和地区及工业与信息化部颁发的最新技术标准。
第五条合同价款及支付方式
合同价款
本工程以户为单位单价包干：
按元/户包干计算。
合同暂定总造价为人民币，竣工后以实际户数结算。
每户包干单价包含完成乙方承包范围内的工作内容，包括但不限于：
人工费、材料费、材料涨价费、机械费、场内外运费、未移交前成品保护费、试验检验费、成品保护费、安全文明施工费、各种措施费、规费、管理费、利润、税金及风险费用等直至竣工验收合格的其他相关工作内容所产生
付款方式
甲方在签定合同进场施工之日起7个工作日内，向乙方支付合同承包总额的50%预付工程款，用于购买线材及系统设备。
工程验收合格及相关资料交付物管完毕后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同承包总额的47%工程款。
合同承包总额的余款3%作为工程质量保证金（无息），待壹年质保期满后，若本工程无质量问题则甲方在7个工作日内一次性付给乙方（质保期自竣工验收交付物管合格之日计算）。
乙方收款时需提供有效发票。
工程质保期为工程竣工后两年，质保期内因乙方原因造成工程维修，乙方应免费维修，质保期满无质量问题甲方支付剩余保证金；如因甲方原因造成工程维修，甲方应支付工程成本费用。
结算方式
结算方法：
结算价款=竣工实际户数*元/户。
第六条材料品牌
按照合同附件中的材料设备品牌进行施工，如实际现场材料设备品牌使用与合同附件不符，乙方必须无条件更换。
第七条不可抗力
1、在协议执行期间发生不可抗力事件（指无法预见、不可避免的事件，例如地震、台风、水灾、罢工、政府禁令以及其它公认的不可抗力事件）。
使一方不能履行其在本协议规定的全部或部分义务，则该遭受不可抗力的一方不承担责任或赔偿对方因之而产生的经济损失。
停电日期工期相应顺延。
2、遭受上述不可抗力事件的一方，应妥善处理，尽量减少损失，同时应及时将不可抗力事件情况书面形式在时间发生五日内通知对方，并在一周内提供事件及不能履行其在本协议内的全部或部分义务的理由的有效檔，并由时间发生地政府主管部门或公正机构出具证明，双方应立即协商寻找合理办法，并尽一切努力减轻不可抗力的后果。
按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
第七条争议处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，如解决不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条违约责任
协议签署后，甲乙双方中的任何一方未经对方同意不得擅自终止本协议的执行，否则将被视为违约而承担相应的法律责任。
但因出现不可抗力情形或因协议另一方的违约行为导致协议无法履行的情况除外。
乙方必须保证相关部门验收通过，如相关部门验收未通过，乙方应保证未通过给甲方造成的全部损失，并承担相应责任，直至验收通过。
乙方未按合同约定给予甲方合理配合，致使甲方工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付最终结算价款千分之五的违约金。
第九条保密条款
甲乙双方在履行本协议过程中依法负有保密责任，非因法律规定的事由并经法律规定的程序，未经一方事先书面同意，不得将双方的协议的具体内容及其相关内容披露给任何第三方。
第十条、协议的生效与争议解决
1、本协议有效期到除。
2、本协议一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，具有同等效力，由双方法人代表或授权代表签字并经加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
3、协议未尽事宜由双方另行协商解决，因履行本合同发生的争议，协商未果可提交项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
（以下无正文）
甲方：
（公章）乙方：
（公章）住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
篇二：
光纤入户工程合同书
光纤入户工程合同书
甲方：
乙方：
为完成甲方委托乙方承接的光纤入户项目工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
1）、施工路由各层户外门口主干线盒内敷设皮线光缆到户内，其敷设长度为米。
2）、户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接。
3）、皮线光缆的户内熔接。
4）、该皮线光缆均为明装敷设，施工内容不包含穿管，穿线槽等。
（注：
如出现以上施工范围不包含项，当由甲乙双方另行洽商或增签协议合同）
二、工程进度及验收
1、甲方的责任
1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5）指派为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。
2、乙方的责任
1）乙方负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3）指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由乙方解决的有关事宜。
3、工程时间和进度
自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场开始施工。
4、工程验收标准
根据现行有关规范及标准验收。
三、协议金额及付款方式
1）合同价款（人民币大写）：
（小写：
元）\每户
2）付款方式：
自施工进场之日起每30天为施工费用结算周期，施工费用不得拖欠超过7个工作日。
3）结算方式：
甲方以支票或者银行转账方式结算工程款，乙方只能提供国税技术服务费发票，需另增加税赋为6%。
甲方不得以未收到乙方发票为借口拖延工程款的支付。
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。
在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1、甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的％付给乙方违约金。
2、乙方不得以各种借口延迟验收日期。
若因乙方原因造成延迟，延迟一天按总金额的%付给甲方违约金。
六、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。
七、合同生效及其他约定
1、本合同正本一式两份，双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：
乙方：
盖章：
甲方代表签字：
年月日
盖章：
乙方代表签字：
年月日
篇三：
光纤入户协议书
光纤入户协议书
甲方：
乙方：
中国电信股份有限公司分公司
为了满足（以下简称甲方）在顺德容桂路开发的小区用户的通迅要求，在提升小区品位和档次的基础上，将小区建设成高智能化的小区，更好地为小区业主提供超值服务，甲方和中国电信股份有限公司（以下简称乙方）经友好协商，就该小区的固定电话、络电视及宽带的建设问题达成如下协议：
一、乙方负责小区楼外通信线路（电话、络电视和光纤宽带线路）的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱（暗）内，甲方保证预留的通道畅通和安全（预留通道不能小于50mm），以实现通信接入。
二、甲方规划的小区楼外通信建设路由，应保证其合理性和安全性、并及时向乙方进行交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在小区具备施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。
甲方有义务向乙方提供小区通信建设的相关图纸，以方便乙方做线路设计时使用。
在乙方进行通信建设时甲方应给予协助和支持，乙方的设计与建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、规范、
美观，并与小区相关设施和布局相互协调。
三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经双方协商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱（暗）由乙方免费提供。
甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱（暗）和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道（暗管）畅通，如不通，甲方应及时维修，以免耽误穿放入户光纤。
乙方提供“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参考，让业主电话、络电视和宽带的安装使用更方便。
四、根据《电信条例》和国家住建部相关文件精神，乙方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙方不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。
五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则，乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设施拥有使用权和所有权，甲方不得允许其它任何单位使用乙方在该小区的通信设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。
六、其它未尽事宜，双方友好协商解决。
七、本协议共四份，甲、乙双方各执两份。
经双方代表签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
授权代表：
授权代表：
日期：
日期：
用户至上用心服务
房地产开发有限公司
中国电信股份有限公司分公司
光纤入户业务合作协议
二〇一三年
篇四：
光纤布线施工合同
篇一：
综合布线工程合同书
中卫市跃鑫钢铁有限责任公司
综合布线工程合同书
甲方：
_________________________乙方：
_________________________
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
一、工程概况
1、工程名称：
中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。
2、工程地点：
中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工程性质：
结构化布线系统。
4、工程范围：
从办公室拉到硅铁炉房二、工程进度及验收1、工程范围
1）屏蔽线和光纤敷设。
2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机到主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5）utp测试：
各信息插座与交换机之间的连通性测试。
三、工期：
乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。
四、合同报价：
合同总金额（不含税）：
人民币￥__________大写：
__________________（详细清单附后）。
五、结算方式：
1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：
____________________；
2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：
____________________。
六、质量保证及保修：
1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；
2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；
3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的络不通或其他络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。
七、违约条款：
1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；
2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；
3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）；
4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止；
5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。
本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。
甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。
附：
详细清单。
甲方：
乙方：
盖章：
盖章：
甲方代表签字：
乙方代表签字：
年月日年月日附：
详细清单
篇二：
弱电综合布线施工合同
有限公司无线络施工
合
同
书
甲方：
乙方：
签约时间：
20XX年月日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：
一、工程名称：
弱电综合布线施工及无线络调试
二、工程地点：
三、工程范围：
弱电综合布线施工及无线络调试
四、工程金额：
工程合同总价为人民币：
如工程量发生增减，则增减部分按
实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
五：
付款方式
1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款。
金额为：
壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。
2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支
付的款项为：
贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。
3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。
3、结算方式：
甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。
六、进场时间与工程进度
按甲方工程进度，合同签定之日起计到月日施工结束，现场不具备施工
条件（包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因）顺延。
七、甲方的职责
1.遵守本合同的付款方式。
2.甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲
方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案
的实施。
3.负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，为乙方
顺利实施工程提供良好的工程条件。
4.为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。
5.监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。
6.负责与工程相关部门的协调工作。
八、乙方职责
1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。
3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。
4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。
5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。
6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。
7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。
8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。
九、安全与质量
1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方承担。
2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲
方不应以此为理由拖欠合同款。
十、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。
十一、材料、设备供应
1、乙方自备全部施工机具和设备。
2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。
十二、工程验收及保修
1、工程验收；
乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。
2、工程保修
a、该工程免费保修期年限为壹年。
保修期内，乙方接到甲方的
维修通知后，3日内到场维修，国家法定节假日顺沿。
b、免费保修期过后，如发生络硬件设备意外的工程质量问题，乙
方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。
十三质量标准及施工要求
1.
2.
十四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。
在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
十五、解决合同纠纷的方式
1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决。
任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用（包
括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等）由败诉方承担。
工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。
乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。
2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉；如
因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带
责任。
十六、合同生效及其它约定
1.本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人或授权代表人签字或
盖章即生效，并约定传真件具有同等法律效力，至全部合同条款履行完
毕自动失效；
2.本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3.本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补
充协义方可生效，否则视为违约。
4.如违反本合同的相关约定，违约方应承担5‰的违约金。
5.其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
联系电话：
联系电话：
年月日年月日篇三：
综合布线工程合同
诚建〃檀香山综合布线工程承包合同
发包方：
株洲诚建房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包方：
湖南春秋电子通讯技术有限公司（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商,现就诚建〃檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。
第一条工程概况
1、项目名称：
诚建〃檀香山综合布线系统工程
2、工程地点：
株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处
3、承包范围：
综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱ftth光纤入户两部分（含电话、宽带），通信机房由甲方指定专用机房，乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备，（含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等），机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。
有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户（住宅每户两个电视信息点）及信号开通。
小区一期640户，每户一个多媒体信息箱（规格350*300*120mm），户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息箱至每个络信息点不在本合同范围内。
小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围
升级会员 