山西省注册二级建造师《机电工程管理与实务》练习题C卷 附解析.docx

山西省注册二级建造师《机电工程管理与实务》练习题C卷 附解析.docx

《山西省注册二级建造师《机电工程管理与实务》练习题C卷 附解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省注册二级建造师《机电工程管理与实务》练习题C卷 附解析.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

山西省注册二级建造师《机电工程管理与实务》练习题C卷附解析

山西省注册二级建造师《机电工程管理与实务》练习题C卷附解析

考试须知：

1.考试时间：

180分钟，满分为120分。

2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。

4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。

姓名:

_________

考号:

_________

一、单选题（共20题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）

1、消防验收一般遵循验收受理、现场检查、（）、结论评定、工程移交等顺序来进行。

A.最终验收

B.现场验收

C.中间验收

D.初步验收

2、动态式炉窑砌筑的基本程序是：

起始点的选择—作业清理划线—选砖—锚同钉或托砖板焊接—隔热层安装—（）。

A.砌砖—膨胀缝隙的预留及填充

B.灰浆调制及使用—砌砖—膨胀缝隙的预留及填充

C.砌砖—膨胀缝隙的预留及填充一灰浆调制及使用

D.砌砖—灰浆调制及使用—膨胀缝隙的预留及填充

3、将4个1KΩ（21oC）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21oC），传递到变送器的电阻值是（）。

A.0.5KΩ

B.1.0KΩ

C.2.0KΩ

D.4.0KΩ

4、下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范图的是（）。

A.电梯安装

B.起重机械安装

C.压力管道安装

D.锅炉风道改造

5、用于锅炉钢架的立柱通常用（）钢材。

A.碳素钢

B.型钢

C.板材

D.管材

6、施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证书或（）。

A.制造许可证

B.产品说明书

C.技术鉴定书

D.使用规范

7、成套配电柜的施工程序为：

开箱检查→二次搬运→（）→试验调整→送电运行验收。

A.柜体安装固定→二次小线连接→母线安装

B.柜体安装固定→母线安装→二次小线连接

C.母线安装→二次小线连接→柜体安装固定

D.二次小线连接→母线安装→柜体安装固定

8、管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度。

A.脆性

B.塑性

C.延展性

D.韧性

9、变配电所构架上的软母线应在变配电设备就位（）进行安装。

A、中

B、后

C、前

D、时

10、经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（）内通用。

A.集团公司或总公司

B.评定单位

C.同一质量管理体系

D.特定产品范围

11、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业的工程是（）。

A.建材工程

B.环保工程

C.净化工程

D.港口设备安装工程

12、钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（）试验和复验，其结果应符合设计要求。

A、扭矩系数

B、紧固轴力

C、弯矩系数

D、抗滑移系数

13、（）安装基本是在地面上进行,避免了高空作业,保证了安全,有利于提高质量和工效,目前在储罐施工中被广泛采用。

A.拱顶法

B.水浮法

C.倒装法

D.正装法

14、工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括（　）。

A、施工单位专业技术质量负责人

B、设计单位项目负责人

C、监理工程师

D、建设单位专业技术负责人

15、对砌筑不严密的砖缝，应打入（）塞紧。

A.耐火材片

B.耐火泥浆

C.耐火绳

D.薄钢板

16、以下均是铅衬里的固定方法，除了（）之外。

A.搪钉固定法

B.螺栓固定法

C.缠绕法

D.压板固定法

17、压力容器按用途分为反应容器、（）、分离容器和储运容器。

A．传热容器

B．特种容器

C．辅助容器

D．气源容器

18、可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内，且适用于潮湿场所的电缆是（）。

A.VLV

B.VV22

C.VV32

D.YJV

19、检测离心水泵的水平度，其底座为焊接钢结构，只有接触面为加工面，应该在（）上测量。

A.底座上测量

B.联轴器上测量

C.出口法兰面上测量

D.联轴器和底座上测量

20、输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道，在压力试验（）有关资料已经建设单位复查。

A.时

B.中

C.前

D.后

二、多选题（共10题，每题2分。

选项中，至少2个符合题意）

1、关于电缆排管敷设要求的说法，正确的有（）。

A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍

B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m

C.交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内

D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm

E.电力排管通向电缆并时应有不小于0.1%坡度

2、第三类压力容器、容积大于10m3的压力容器、蒸球、成套生产装置中同时安装的各类压力容器、液化石油气储存容器和医用氧仓等六类以外的压力容器，可以由（）来安装（需要在现场完成最后环焊缝组焊的和容积大于或等于50m3以上的球形压力容器现场组焊除外）。

A、具备2级以上锅炉安装许可证单位

B、GB1级压力管道安装许可证的单位

C、具备CC1级压力管道安装许可证的单位

D、该设备的制造单位

E、具备C3级压力容器制造许可证的单位

3、消防工程验收资料中应提供建筑消防产品的（）等合格证明。

A.合格证

B.认证证书

C.认可证书

D.验收报告

E.检测报告

4、防腐材料包含的类别有（）。

A.油漆

B.不锈钢及其制品

C.塑料及其制品

D.橡胶及其制品

E.玻璃钢及其制品

5、仪表调校室应有符合调校要求的（）和上、下水。

A．光源

B．直流电源

C．交流电源

D．声源

E．气源

6、消防验收的程序包括（）。

A.验收受理

B.现场检查

C.现场验收

D.隐蔽工程验收

E.结论评定

7、管道保温层施工中，如采用预制块做保温时，应做到（）。

A.层间留有空隙

B.同层要错缝

C.异层要压缝

D.缝隙间填实材料

E.用同等材料的胶泥勾缝

8、电缆穿过的（）等处，应用防火堵料密实封堵。

A.竖井

B.墙壁

C.桥架

D.楼板

E.进盘、柜孔洞处

9、磁性探伤与渗透探伤相比较，下列说法正确的是（）。

A、速度快

B、灵敏度高

C、更适于检查坡口表面

D、能探查表面一定深度下缺陷

E、方便对工卡具铲除的表面检查

10、室内电缆敷设时，正确的做法有（）。

A.电力电缆设在控制电缆的上部

B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出

C.电缆平行敷设在热力管道的上方（下方）

D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置（有中间接头时应将接头错开）

E.电缆应在切断4小时内进行封头

三、案列分析题（共4题，每题20分）

1、建设单位通过招标与施工单位签署了某工业项目的施工合同，主要工作内容包含设备基础、刚架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道，电气和仪表设备安装等。

开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划（如图1）。

施工单位在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场，厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。

在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，250t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了妥善处理。

在蒸汽主管道上安装流量取源部件时，施工单位发现图纸所示的安装位置的直管段长度不符合设计要求，立即通知了建设单位。

建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置，使该部件的安装工作顺利进行。

问题：

1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路，该施工进度计划的总工期是多少？

2.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施？

3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，吊车的工作位置地面有哪些要求？

4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求？

2、某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查。

强度试验采用气压试验方法。

该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。

管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。

项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。

但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。

根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。

项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。

问题：

1.指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。

2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。

3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面?

4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。

3、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子（以下称建设单位），建设单位拟把安装工程直接交予A公司承建。

上级主管部门予以否定。

之后，建设单位公开招标，选择安装单位。

招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质，工程报价采用综合单价报价。

经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。

投标过程中（发生了如下事件）：

A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。

经评标委员会评定、建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。

施工过程中发生下列事件：

事件一：

开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工非及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。

事件二：

非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷，并及时进行了修复。

但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。

问题：

1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。

2.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?

此次招投标工作是否有效?

说明理由。

3.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。

4.用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷?

4、某宾馆建设工程，室内消火栓给水管采用镀锌钢管，设计管径为l20mm。

电视监控设备采用的进口设备。

工程中的导线有电缆、双绞线和补偿导线，穿保护管和线槽敷设。

施工单位在工程调试中使用的仪表经过检定，具备有效的合格证书。

火灾自动报警系统的施工，严格按照施工技术要点进行。

消防工程完工后，建设单位向公安消防机构提出消防验收申请，要求公安消防机构进行消防验收。

根据场景

（一），回答下列问题：

1.灭火系统的室内消火栓给水管道管径（）时采用螺纹连接。

A．≤80mm

B．≤100mm

C．≤120mm

D．≤150mm

2.进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料，还应提供（）。

A．产地证明

B．商检证明

C．出厂证明

D．验收证明

E．检测证明

3.计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为（　）。

A．首次检定和使用中检定

B．周期检定和经常性检定

C．首次检定和仲裁检定

D．强制检定和非强制检定

4.火灾自动报警系统需经连续运行（）无故障后，才能视为合格并填写调试报告。

A．60h

B．80h

C．100h

D．120h

试题答案

一、单选题（共20题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）

1、正确答案：

B

2、正确答案：

B

3、【答案】B

4、D

5、正确答案：

B

6、C

7、B

8、A

9、C

10、正确答案：

C

11、D

12、D

13、答案：

C

14、B

15、正确答案：

D

16、C

17、【正确答案】：

A

18、C

19、正确答案：

C

20、正确答案：

C

二、多选题（共10题，每题2分。

选项中，至少2个符合题意）

1、ACDE

2、A、C、D

3、正确答案：

A,B,E

4、正确答案：

A,C,D,E

5、B、C、E

6、正确答案：

A,B,C,E

7、正确答案：

B,C,E

8、正确答案：

A,B,D,E

9、A、B、D

10、【答案】ABE

三、案列分析题（共4题，每题20分）

1、1.关键线路为:

①一⑤一⑥一⑩一⑪一⑫。

总工期为191天。

2.

（1）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时，不污损场外道路。

运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，应采取措施封闭严密。

施工现场出口应设置洗车设施，保证开出现场车辆的清洁。

（2）土方作业阶段，采取酒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。

（3）对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放。

3.

（1）流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。

吊车的工作位置（包括吊装站位置和行走路线）的地基应根据其他地质情况或测定的地面耐压力为依据，采用合适的方法（一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法）进行处理。

（2）处理后的地面应做耐压力测试，地面耐压力应满足吊车对地基的要求。

特大型履带吊车应铺设转配路基板。

4.

（1）流量取源部件上、下游直管段的最小长度，应符合设计文件的规定。

（2）在上、下游直管段的最小长度范围内，不得设置其他取源部件或检测元件。

（3）直管段内表面应清洁，无凹坑和突出物。

2、1.焊接技术效率比较的主要内容有：

能否适应母材，焊接速度，熔敷效率，适应的焊接位置。

2.引起焊接合格率偏低的因素有人员（焊工、质检人员）、机具（焊机）、材料（焊材）、工程管理环境（外观检查漏检）四个因素。

3.技术交底内容主要包括：

施工方法与工艺；技术要求；质量要求；安全要求。

4.该公司应补充编制密闭容器内作业、射线探伤、气压试验，消防防火等安全技术措施。

3、1.机电工程项目按《招标投标法》及《招标投标法实施条例》规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。

一般包括：

（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；

（2）全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；

（3）使用国际组织或者外国政府贷款、救援资金的项目。

本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建，属于全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。

2.D公式在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标；E公司未按招标文件要求的格式报价，属于未能在实质上相应招标文件的投标，所以属于无效标。

此次招投标工作有效。

因为：

（1）有效标书在三家以上；

（2）再未发现违规违法行为；（3）评标公平、公正。

3.开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；这是建设单位导致的延误，应该索赔工期和费用，索赔工期10天，索赔费用15万元。

C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；这是承包人自己原因造成的，所以不能索赔。

因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；这属于建设单位的原因，所以可以进行索赔，索赔费用30万元。

施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元；这属于不可抗力，不可抗力各自损失各自承担，而工期可以索赔，即工期可以延长5天。

所以共索赔费用：

15+30=45（万元）

共索赔工期：

10+5=15（天）

4.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。

4、1.B

2.AB

3.D

4.D