山西省注册二级建造师《机电工程管理与实务》练习题C卷 附解析.docx

1、山西省注册二级建造师机电工程管理与实务练习题C卷 附解析山西省注册二级建造师机电工程管理与实务练习题C卷 附解析考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为120分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、消防验收一般遵循验收受理、现场检查、（ ）、结论评定、工程移交等顺序来进行。A.最终验收 B.现场验收C.中间验收 D.初步验收2、动态式炉窑砌筑的基本程序是：起

2、始点的选择作业清理划线选砖锚同钉或 托砖板焊接隔热层安装（ ）。A.砌砖膨胀缝隙的预留及填充B.灰浆调制及使用砌砖膨胀缝隙的预留及填充C.砌砖膨胀缝隙的预留及填充一灰浆调制及使用D.砌砖灰浆调制及使用膨胀缝隙的预留及填充3、将4个1K(21oC)镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度(21oC)，传递到变送器的电阻值是（ ）。A.0.5 KB.1.0 KC.2.0 KD.4.0 K4、下列施工内容中, 不属于特种设备监督检查范图的是（ ）。A.电梯安装B.起重机械安装C.压力管道安装D.锅炉风道改造5、用于锅炉钢架的立柱通常用（ ）钢材。A.碳素钢B.型钢C.板材D.管材6、施工单位

3、所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证书或（ ）。A.制造许可证 B.产品说明书 C.技术鉴定书 D.使用规范7、成套配电柜的施工程序为：开箱检查二次搬运（ ）试验调整送电运行验收。A.柜体安装固定二次小线连接母线安装B.柜体安装固定母线安装二次小线连接C.母线安装二次小线连接柜体安装固定D.二次小线连接母线安装柜体安装固定8、管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（ ）转变温度。A.脆性 B.塑性 C.延展性 D.韧性9、变配电所构架上的软母线应在变配电设备就位（ ）进行安装。A、中B、后C、前D、时10、经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（ ）内通用。A.集团公司或总公司B.评定单位

4、C.同一质量管理体系D.特定产品范围11、根据注册建造师执业管理办法(试行)，下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业的工程是（ ）。A.建材工程 B.环保工程C.净化工程 D.港口设备安装工程12、钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（ ）试验和复验，其结果应符合设计要求。A、扭矩系数B、紧固轴力C、弯矩系数D、抗滑移系数13、( )安装基本是在地面上进行,避免了高空作业,保证了安全,有利于提高质量和工效,目前在储罐施工中被广泛采用。A.拱顶法 B.水浮法 C.倒装法 D.正装法14、工业安装工程的分项工程质量验收记录表签字人不包括( )。A、施工单位专业技术质量负责人

5、B、设计单位项目负责人C、监理工程师D、建设单位专业技术负责人15、对砌筑不严密的砖缝，应打入（ ）塞紧。A.耐火材片B.耐火泥浆C.耐火绳D.薄钢板16、以下均是铅衬里的固定方法，除了（ ）之外。A. 搪钉固定法B. 螺栓固定法C. 缠绕法 D. 压板固定法17、压力容器按用途分为反应容器、（ ）、分离容器和储运容器。 A传热容器 B特种容器 C辅助容器 D气源容器 18、可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内，且适用于潮湿场所的电缆是（ ）。A.VLVB.VV22C.VV32D.YJV19、检测离心水泵的水平度，其底座为焊接钢结构，只有接触面为加工面，应该在（ ）上测量。A.底座上测量B.联

6、轴器上测量C.出口法兰面上测量D.联轴器和底座上测量20、输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道，在压力试验（ ）有关资料已经建设单位复查。A.时B.中C.前D.后 二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、关于电缆排管敷设要求的说法，正确的有（ ）。A.排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍B.埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4mC.交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内D.敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mmE.电力排管通向电缆并时应有不小于0.1%坡度2、第三类压力容器、容积大于10m3的压力容器、蒸球、成套生产装置中同时安装的各类压力容器、液化

7、石油气储存容器和医用氧仓等六类以外的压力容器，可以由（ ）来安装(需要在现场完成最后环焊缝组焊的和容积大于或等于50m3以上的球形压力容器现场组焊除外)。A、具备2级以上锅炉安装许可证单位B、GB1级压力管道安装许可证的单位C、具备CC1级压力管道安装许可证的单位D、该设备的制造单位E、具备C3级压力容器制造许可证的单位3、消防工程验收资料中应提供建筑消防产品的（ ）等合格证明。A.合格证 B.认证证书C.认可证书 D.验收报告E.检测报告4、防腐材料包含的类别有（ ）。A.油漆B.不锈钢及其制品C.塑料及其制品D.橡胶及其制品E.玻璃钢及其制品5、仪表调校室应有符合调校要求的（ ）和上、下水

8、。A光源B直流电源C交流电源D声源E气源6、消防验收的程序包括（ ）。A.验收受理B.现场检查C.现场验收D.隐蔽工程验收E.结论评定7、管道保温层施工中，如采用预制块做保温时，应做到（ ）。A.层间留有空隙B.同层要错缝C.异层要压缝D.缝隙间填实材料E.用同等材料的胶泥勾缝8、电缆穿过的（ ）等处，应用防火堵料密实封堵。A.竖井B.墙壁C.桥架D.楼板E.进盘、柜孔洞处9、磁性探伤与渗透探伤相比较，下列说法正确的是（ ）。A、速度快B、灵敏度高C、更适于检查坡口表面D、能探查表面一定深度下缺陷E、方便对工卡具铲除的表面检查10、室内电缆敷设时，正确的做法有（ ）。A.电力电缆设在控制电缆的

9、上部B.敷设时电缆从电缆盘的上端引出C .电缆平行敷设在热力管道的上方(下方)D.并列敷设电缆中间接头可在任意位置(有中间接头时应将接头错开)E.电缆应在切断4小时内进行封头 三、案列分析题（共4题，每题20分）1、建设单位通过招标与施工单位签署了某工业项目的施工合同，主要工作内容包含设备基础、刚架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道，电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划(如图1)。施工单位在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场，厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，25

10、0t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了妥善处理。在蒸汽主管道上安装流量取源部件时，施工单位发现图纸所示的安装位置的直管段长度不符合设计要求，立即通知了建设单位。建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置，使该部件的安装工作顺利进行。问题：1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路，该施工进度计划的总工期是多少？2.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施？3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，吊车的工作位置地面有哪些要求？4.安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求？2、某机电

11、安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查。强度试验采用气压试验方法。该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。问题：1.指出焊接方案的技术效率应从

12、哪些方面进行比较。2.针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。3.项目部查验的技术交底记录包括哪些方面?4.指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。3、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交予A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质，工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件)：A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交

13、投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定、建设单位确认，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工非及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件二：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外

14、观检查，检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题：1. 分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2. 招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。3. 列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4. 用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷?4、某宾馆建设工程，室内消火栓给水管采用镀锌钢管，设计管径为l20mm。电视监控设备采用的进口设备。工程中的导线有电缆、双绞线和补偿导线，穿保护管和线槽敷设。施工单位在工程调试中使用的仪表经过检定，具备

15、有效的合格证书。火灾自动报警系统的施工，严格按照施工技术要点进行。消防工程完工后，建设单位向公安消防机构提出消防验收申请，要求公安消防机构进行消防验收。 根据场景（一），回答下列问题： 1. 灭火系统的室内消火栓给水管道管径（ ）时采用螺纹连接。 A80mm B100mm C120mm D150mm 2. 进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料，还应提供（ ）。 A产地证明 B商检证明 C出厂证明 D验收证明 E检测证明 3. 计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为（ ）。 A首次检定和使用中检定 B周期检定和经常性检定 C首次检定和仲裁检定 D强制

16、检定和非强制检定 4. 火灾自动报警系统需经连续运行（ ）无故障后，才能视为合格并填写调试报告。 A60h B80h C100h D120h 试题答案一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、正确答案：B2、正确答案：B3、【答案】B4、D5、正确答案：B6、C7、B8、A9、C10、正确答案：C11、D12、D13、答案：C14、B15、正确答案：D16、C17、【正确答案】：A 18、C19、正确答案：C20、正确答案：C二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、ACDE2、A、 C、 D3、正确答案：A,B,E4、正确答案：A,C,D,E5、B、

17、C、 E6、正确答案：A,B,C,E7、正确答案：B,C,E8、正确答案：A,B,D,E9、A、 B、 D10、【答案】ABE三、案列分析题（共4题，每题20分）1、1.关键线路为:一一一一一。总工期为191天。2.（1）运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时，不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施，保证开出现场车辆的清洁。（2）土方作业阶段，采取酒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。（3）对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放。3.（1）流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业

18、。吊车的工作位置（包括吊装站位置和行走路线）的地基应根据其他地质情况或测定的地面耐压力为依据，采用合适的方法（一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法）进行处理。（2）处理后的地面应做耐压力测试，地面耐压力应满足吊车对地基的要求。特大型履带吊车应铺设转配路基板。4.（1）流量取源部件上、下游直管段的最小长度，应符合设计文件的规定。（2）在上、下游直管段的最小长度范围内，不得设置其他取源部件或检测元件。（3）直管段内表面应清洁，无凹坑和突出物。2、1.焊接技术效率比较的主要内容有：能否适应母材，焊接速度，熔敷效率，适应的焊接位置。2.引起焊接合格率偏低的因素有人员(焊工、质检人员)、机具(

19、焊机)、材料(焊材)、工程管理环境(外观检查漏检)四个因素。3.技术交底内容主要包括：施工方法与工艺；技术要求；质量要求；安全要求。4.该公司应补充编制密闭容器内作业、射线探伤、气压试验，消防防火等安全技术措施。3、1.机电工程项目按招标投标法及招标投标法实施条例规定，凡在中华人民共和国境内进行下列机电工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工以及与机电工程项目有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。一般包括：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、救援资金的项目。本工程由政府和一

20、家民营企业共同投资兴建，属于全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，必须进行招标。2.D公式在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，既无单位盖章并无法定代表人签字或盖章的为无效标；E公司未按招标文件要求的格式报价，属于未能在实质上相应招标文件的投标，所以属于无效标。此次招投标工作有效。因为：（1）有效标书在三家以上；（2）再未发现违规违法行为；（3）评标公平、公正。3.开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；这是建设单位导致的延误，应该索赔工期和费用，索赔工期10天，索赔费用15万元。C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；这是承包人自己原因造成的，所以不能索赔。因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；这属于建设单位的原因，所以可以进行索赔，索赔费用30万元。施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元；这属于不可抗力，不可抗力各自损失各自承担，而工期可以索赔，即工期可以延长5天。所以共索赔费用：15+30=45（万元）共索赔工期：10+5=15（天）4.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。4、1.B 2.AB 3.D 4.D