长洲岛福聚坊鱼塘截污和清淤工程.docx
《长洲岛福聚坊鱼塘截污和清淤工程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长洲岛福聚坊鱼塘截污和清淤工程.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
长洲岛福聚坊鱼塘截污和清淤工程
长洲岛福聚坊鱼塘截污和清淤工程
交易文件
建设单位：
黄埔长洲生态文化旅游区管理委员会
招标代理单位（如有）：
广州市黄埔建设监理有限公司
日期：
2014年9月
目录
目录2
第一章、交易须知3
一、交易须知前附表3
二、交易须知修改表5
第二章摇珠办法7
一、摇珠办法修改表7
第三章合同条款10
第四章技术条件（工程建设标准）11
第五章图纸及勘察资料13
第六章发包价及其工程量清单14
第一章、交易须知
一、交易须知前附表
声明：
本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。
对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。
项目
内容
说明与要求
1
定义
建设单位（即发包人）：
黄埔长洲生态文化旅游区管理委员会
招标代理（如有）：
广州市黄埔建设监理有限公司
设计单位：
广东省建科建筑设计院
监理单位：
\
2
工程名称
长洲岛福聚坊鱼塘截污和清淤工程
3
建设地点
黄埔区长洲街
4
建设规模
清理鱼塘淤泥及外运、回填中砂及沙砾、挖沟槽土方及外运、安装排水管、回填石屑、砌筑检查井、打松木桩及钢板桩等。
5
承包方式
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
综合单价包干、项目措施费包干。
6
质量标准
合格
7
承包范围
清理鱼塘淤泥及外运、回填中砂及沙砾、挖沟槽土方及外运、安装排水管、回填石屑、砌筑检查井、打松木桩及钢板桩等。
8
工期要求
年月日计划开工，施工总期：
30日历天。
9
资金来源
财政投资
10
报名资料收取方式
报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。
11
报价以及单价和总价计算方式
工程量清单计价。
按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。
12
承包意向有效期
60日历天（从报名截止之日计起）
13
领取发包价（含工程量清单）及图纸
由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。
14
踏勘现场
时间：
自2014年8月1日起具备现场踏勘条件；
方式：
建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；
现场详细地点：
15
报名资料组成
报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
16
报名资料份数
一份。
17
报名的时间和地点
1.报名起始时间：
网上报名时间：
从年月日至年月日时分，现场递交报名资料时间：
年月日时分。
截止时间：
年月日时分。
2.地点：
广州公共资源交易中心报名窗口。
3.上述时间是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。
18
摇珠时间和地点
1.摇珠时间：
年月日时分
2.地点：
广州公共资源交易中心室。
3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意澄清的相关信息。
19
履约担保
承包人提供的履约保函为承包价款的10%。
20
发包价
本项目发包价为人民币444349.63元，其中安全文明施工费为11236.93元,余泥渣土运输与排放费为81212.51元。
承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费与以上金额不符的报名将被拒绝。
21
保修期
按照《建设工程质量管理条例》规定
22
合同价款的调整办法
23
建设工程质量检测管理办法
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范围。
交易文件中与此条不一致的，以此条为准。
二、交易须知修改表
声明：
本交易须知使用GZZB交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。
本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：
）下载查阅。
条款号：
3.4修改类型：
修改
原文：
承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：
交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
现文：
承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.8万元（注：
交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
条款号：
12.2修改类型：
修改
原文：
发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：
发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额建设工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
条款号：
13.2修改类型：
修改
原文：
发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：
发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市水利工程施工类小额建设工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
注：
以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
第二章摇珠办法
一、摇珠办法修改表
声明：
本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。
本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：
）下载查阅。
条款号：
修改类型：
增加
现文：
条款号：
修改类型：
删除
原文：
条款号：
修改类型：
修改
原文：
现文：
注：
以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
附表一
摇珠序号确认表
工程名称：
序号
承包意向人名称
摇珠序号
承包意向人签名确认
建设单位代表：
招标代理机构代表：
日期：
附表二
摇珠结果确认表
工程名称：
摇珠结果
摇珠序号
对应的承包意向人名称
承包意向人签名确认
第一候选人
第二候选人
第三候选人
建设单位代表：
招标代理机构代表：
日期：
第三章合同条款
注：
按《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔2013〕598号）执行，另册。
第四章技术条件（工程建设标准）
施工组织设计方案（概要）
第一节编制要求
一、编制依据
1、本工程招标文件的有关要求。
2、国家、广东省、广州市有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。
3、施工图纸（详查图纸）及有关资料。
二、具体要求
1、“重合同，守信誉”。
按本工程规定的总工期，编制出完善的施工进度控制计划，在投标承诺了工期内完成工程任务。
2、发挥技术优势，优化管理水平。
安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。
第二节施工要求
一、施工机构及现场管理要求
为把好工程质量、安全、进度关，确保工程质量等级达到合格，要求委派一名项目负责人，一名技术负责人，对工程的质量、安全、进度和成本，实行高效益、有计划的组织、协调和管理。
建立健全的施工组织管理机构。
二、施工要求
本工程施工要点如下：
1、采用先进的施工技术；
2、投入现代化的施工机械设备；
3、合理的施工方案和先进的施工组织。
4、施工过程要求
A、严格按照国家、省市、地方施工规范要求进行施工。
B、根据工程进度计划，编制材料订购、质量检测、配方测试，确保材料质量和供应的计划。
三、项目施工目标
1、质量目标。
确保工程质量一次验收合格。
2、安全目标。
杜绝重大安全事故的发生，控制工伤、轻伤事故在千分之一内。
3、工期目标。
本工程工期目标为30日历天。
第三节主要技术组织要求
一、工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施。
实行目标管理，明确总目标为合格。
（1）成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。
（2）明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。
（3）落实图纸会审、定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等有关规定。
（4）制定自检，互检（交接检）末检制度。
（5）对工程实行质量预控，施工程序及工艺标准施工。
（6）特殊工种必须持证上岗。
注:
除应执行本施工组织设计方案（概要）外,应参照国家等现行有关规定及工程建设标准作进一步完善。
第五章图纸及勘察资料
注：
本章由建设单位自行制定，另册。
第六章发包价及其工程量清单
注：
小额建设工程的发包价及其工程量清单应当在发出交易文件时发布。
发布的工程量清单应当包括下列内容：
一、工程总价
二、编制说明
三、工程概况
四、工程项目发包价汇总表
五、单项工程发包价汇总表
六、单位工程发包价汇总表
七、分部分项工程计价表
八、措施项目计价表
（一）
九、措施项目计价表
（二）
十、其他项目计价表
十一、规费和税金项目计算表
十二、人工、主要材料设备、机械台班价格表
（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，发包价及其工程量清单应由有资质的中介机构编制，财政资金项目应经财政评审部门审核）。
升级会员 