农田水利项目县度实施方案设计采购合同.docx
《农田水利项目县度实施方案设计采购合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农田水利项目县度实施方案设计采购合同.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
农田水利项目县度实施方案设计采购合同
水利水电工程勘测设计合同
项目名称：
xx省xx县农田水利项目县2017年度实施方案
建设地点：
xx县
合同编号：
勘测证书等级：
勘察专业类（工程测量）乙级
设计证书等级：
水利设计乙级
发包人：
xx县高效节水灌溉试点县建设管理处
设计人：
xxxx建设集团有限公司
签订日期：
发包人：
xx县高效节水灌溉试点县建设管理处
设计人：
xxxx建设集团有限公司
发包人委托设计人承担xx省xx县农田水利项目县2017年度实施方案工程勘测设计，工程地点为xx县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘测设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘测设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件：
第二条勘测设计依据
2.1本工程勘测设计合同。
2.2发包人提交的基础资料：
（1）本工程项目建议书报告及附件。
（2）本工程可行性研究报告及附件。
2.3设计人采用的主要技术标准是：
现行的有关规则规程。
第三条合同文件的优先次序
如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1经批准的勘测设计工作大纲
3.2勘测设计合同协议书
3.3中标通知书
3.4投标函及投标函附录
3.5勘测设计招标文件
3.6其他合同文件
第四条项目规模、阶段、投资及勘测设计内容
4.1主要工程规模指标见附表，本合同应完成的勘测设计阶段为实施方案阶段（含施工图设计），其中本合同项目的工程投资额为2890万元。
4.2勘测工作内容包括：
测量井位、管道、建筑物等
4.3设计工作内容包括：
实施方案及施工图设计（含设计变更、现场设计和后续服务等）各阶段勘察、设计等工作。
4.4技术服务工作内容包括：
对后期施工出现图纸疑问进行解答，并进行招标结余资金项目设计及设计调整、变更、补充等相关技术服务工作。
第五条技术要求
5.1设计人应组建专职的项目机构，任命项目经理，负责本合同规定的全部勘测设计工作。
5.2项目组应严格按照设计人的质量保证体系和合同规定的技术要求，开展各项勘测设计工作。
第六条工作进度
6.1不论何种原因造成勘测设计成果提供时间延误时，设计人应报送一份修订的进度计划报发包人审批。
批准后作为合同的补充文件。
6.2由于发包人的下述原因，造成进度计划滞后，设计人可要求延长工期：
6.2.1工程设计规模、建设标准发生变化；
6.2.2增加勘测设计工作内容；
6.2.3异常气候条件造成勘测外业工作受阻；
6.2.4由于合同确定的勘测设计周期严重不合理；
6.2.5第11.1款规定由发包人造成的延误；
6.2.6其他非设计人原因造成的工期延误。
6.3由于设计人未按合同规定投入必要的人力、设备，或发生重大勘测设计工作失误造成的延误，设计人应支付逾期违约金，逾期违约金金额按11.2.5款确定，对工程施工造成直接损失的，设计人应承担相应损失，承担损失的金额按11.2.4款确定。
6.4发包人要求设计人对某项阶段成果进行赶工时，双方应协商签定赶工协议，作为合同的补充文件。
第七条发包人向设计人提交的有关资料、文件和时间
有关设计方面的基础资料及相关文件。
第八条设计人向发包人交付的勘测设计成果文件、份数、地点及时间
设计人在实施方案批复后10天内向发包人提供修改后实施方案15份。
第九条费用
双方商定，本合同的勘测设计费为贰拾捌万陆仟元整。
收费依据为招投标确定的中标价格。
第十条支付方式
10.1设计单位施工图设计阶段完成并向发包人提供全套设计图纸，施工完成工程量的50%后支付合同款的50%。
余款在县级验收后全部付清。
第十一条双方责任
11.1发包人责任
11.1.1发包人按本合同第七条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
发包人不应要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第八条规定的交付勘测设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交勘测设计文件的时间。
11.1.2发包人变更委托勘测设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人勘测设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订本合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项勘测设计和技术服务工作，发包人应支付相应费用。
11.1.3在本合同履行期间，发包人要求终止或解除本合同，设计人未开始勘测设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始勘测设计工作的，发包人应根据设计人已进行的相应设计阶段实际工作量，不足一半时，按该阶段勘测设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘测设计费的全部支付。
11.1.4发包人应按合同规定支付定金，收到定金作为设计人开工的标志。
未收到定金，设计人有权推迟勘测设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
11.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付勘测设计费，每逾期支付1天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交文件的时间顺延。
逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对勘测设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的勘测设计费。
11.1.6发包人要求设计人比本合同规定时间提前交付勘测设计文件时，须征得设计人同意，不应严重背离合理勘测设计周期，且发包人应支付赶工费。
11.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
11.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
11.1.9承担本项目外国专家、第三方责任人等来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公、住宿等费用）。
11.2设计人责任
11.2.1设计人应按国家规定和本合同约定的技术要求规范、标准进行设计，按本合同第八条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘测设计文件（出现6.3款规定致使有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。
11.2.2工程设计合理使用年限为30年。
11.2.3负责对外商、设备生产方、施工承包商及其他第三方责任人的勘测设计、专题资料和成果进行审查，负责工程相关合同项目的设计联络工作。
11.2.4设计人对勘测设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人勘测设计原因造成工程质量事故及其他重大损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘测设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定不超过合同额。
11.2.5由于设计人原因，延误了勘测设计文件交付时间，每延误1天，应减收该项目应收勘测设计费的千分之二。
11.2.6本合同生效后，设计人要求终止或解除本合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
11.2.7设计人交付勘测设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定合同范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付勘测设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
11.2.8第三方专项工作责任人完成的专题设计、科研、试验等技术成果，经设计人验收合格后，设计人应对成果的可靠性负责。
验收不合格时，设计人可要求发包人另行委托，或要求专项工作责任人进行必要的补充和完善，直至满足工程勘测设计工作的需要，由此造成的工期延误或经济损失由发包人负责。
第十二条成果验收
12.1发包人应对设计人提交的阶段性成果、方案性中间成果和施工阶段分批图纸、文件等及时组织验收，发包人未能在7天内组织验收时，应视为成果合格且发包人已经认可。
12.2勘测设计成果验收应以现行水利水电工程勘测设计规程和相关国家标准为依据，按照合同技术要求分别对工作内容、深度和产品质量作出评定。
12.3设计人应对验收不合格的产品和提出的问题进行必要的补充、修改和完善，并按前款规定重新验收，超出合同规定内容的补充工作由发包人另行支付费用。
第十三条第三方责任人的职责和权力
13.1主管部门对勘测设计任务书、大纲、专题研究、中间成果、阶段成果等进行的咨询和审查意见，发包人和设计人应遵照执行，设计人有异议时，应进行补充说明，重新报主管部门批准。
13.2发包人委托的设计监理、代建单位、咨询机构、专家等第三方责任人可以对全部勘测设计过程进行监督、技术咨询和成果质量控制，第三方责任人的意见和建议不排除设计人的任何责任。
13.3第三方责任人提出的咨询意见和建议使设计人增加合同以外的工作内容时，发包人另行支付经费，设计人未按第三方责任人的咨询意见和建议进行勘测设计工作而造成工程的一切损失，由设计人承担责任，但下列情况除外：
（1）提出的咨询意见和建议违反技术标准和国家及行业法律规定。
（2）设计人对提出的问题已进行了综合技术经济论证。
若采纳第三方责任人的意见和建议可能对工程造成其他方面的损害，且获得的效益不足以弥补这样的损害。
第十四条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不应对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。
如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十五条仲裁
若本合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由聊城市仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在本合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十六条本合同生效及其他
16.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
16.2设计人为本合同项目的服务至施工结束为止。
16.3本工程项目中，设计人不应指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
16.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。
出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
16.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
16.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
16.7本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，其中发包人肆份，设计人肆份。
16.8本合同生效后，双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
16.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
16.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：
设计人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：
（签字或盖章）法定代表人：
（签字或盖章）
委托代理人：
（签字）委托代理人：
（签字）
项目经理：
（签字）项目经理：
（签字）
住所：
住所：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
银行账号：
银行账号：
（盖章）
经办人：
日期：
年月日
专用合同条款
根据本项目的具体情况，对通用合同条款的内容做如下修改和补充：
通用合同条款中有关联合体内容不适用于本合同。
第一条定义和解释
1.1发包人：
xx县高效节水灌溉试点县建设管理处
第四条承包人的责任与义务
4.6本项目设计技术要求按照第九章《设计任务书》以及在设计过程中发包人对承包人提出的技术要求。
本项目设计成果进度计划和提交方式如下：
（1）实施方案阶段
1）合同协议书签订后10内，承包人向发包人提交完整的实施方案报告（包括勘察报告、实施方案报告、图册、实施方案概算附件及有关规程、规范要求编制的各类专题报告和其他资料等）送审稿不少于10份。
2）发包人将审查部门的审查意见交付承包人后10天内，承包人应对实施方案报告送审稿进行修改和完善，并向发包人提交完整的实施方案报告修订审稿15份，word格式电子文档（光盘等）1套。
3）实施方案报告通过正式审批后，承包人应在实施方案报告批复后10天内向发包人交付审查批复后的最终实施方案报告（含审定概算后的修改概算）30份，word格式电子文档（光盘等）10套。
3）发包人要求增加设计文件份数时，费用另行商定。
（2）施工图设计阶段
1）承包人在实施方案报告批复后10天内，向发包人提交详细的施工阶段的设计文件和图纸供应计划（设计服务计划），经发包人审定后执行，并根据工程施工的进展情况及时给予调整。
2）承包人根据发包人批准的施工图阶段的设计文件和图纸供应计划及工程施工进度向发包人提交施工所需设计文件和图纸10份及word2003版和dwg2004版格式电子文档（光盘等）1套。
3）承包人根据施工图设计文件审查意见向发包人提交修改后的施工图设计文件和图纸30套及word格式电子文档（光盘等）5套。
”
4）发包人要求增加设计文件份数时，费用另行商定。
”
第五条违约与赔偿
5.2承包人的违约
本款（5）修改为：
因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣，发包人有权终止合同，取消承包人履行下阶段工作的资格，并按合同价的5％～10％计扣承包人的违约金。
因设计不能满足使用要求，造成项目损失的，由承包方承担全部责任。
本款后补充：
（10）承包人未按规定时间提供各合同段资格审查或招标所需文件的，每延期1天，发包人将按合同的5％计扣承包人的违约金。
（11）根据专用合同条款第8.7款的规定，在发包人提出检查意见后，承包人未及时对有关工作进行必要调整、补充和完善的，发包人将每次计扣承包人合同价1％的违约金。
如果累计超过3次，发包人将有权终止设计合同，并计扣承包人合同价5％的违约金。
第六条合同的生效、变更与终止
第八条其他
8.5仲裁机构为聊城市仲裁委员会。
8.6在设计的过程中，由于项目本身发生变化或出现其他原因，发包人可要求承包人对设计文件进行修改，承包人应按照发包人提出的要求对设计文件进行相应的调整，除明显工作量的变化导致勘察设计费用的增减由双方协商确定外，其他相关费用已含在投标报价之中，发包人不另行支付。
8.7承包人应严格按照本合同的规定进行设计工作。
在设计的过程中，一般情况，发包人将不定期对承包人的工作进度、工作成果等进行检查。
承包人应认真接受检查，并根据检查中提出的意见，及时对有关工作进行必要的调整、补充和完善。
合同协议书
本合同协议书由xx县高效节水灌溉试点县建设管理处（以下简称“发包人”）与xxxx建华集团有限公司（以下简称“承包人”）与年月日签署。
发包人通过年月日的中标通知书接受了承包人愿意以28.6万元为总报价对xx省xx县农田水利项目县2017年度实施方案工程（合同名称））所做的投标，双方达成如下条款：
一、下列文件应作为本合同的组成部分：
（10）合同协议书及附件（含澄清文件，如需要）；
（11）中标通知书；
（12）投标报价书；
（13）专用合同条款；
（14）通用合同条款：
（15）设计任务书及在设计过程中发包人对承包人提出的技术要求；
（16）项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；
（17）技术建议书；
（18）其他双方确认列入合同的文件。
二、上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。
三、发包人和承包人的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。
四、本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。
五、本合同协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。
双方要恪守信誉，严格履行。
六、本合同和协议书一式陆份，正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人贰份，承包人贰份。
发包人：
（名称并加盖公章）承包人：
（名称并加盖公章）
法定代表人（或委托代理人）：
法定代表人后委托代理人：
电话：
电话：
日期：
日期：
升级会员 