外商投资特许协议.docx
《外商投资特许协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外商投资特许协议.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
外商投资特许协议
外商投资特许协议
目录
一、特许
第1条用语定义
用语定义
其他说明
第2条特许
特许的授予
公司根据特许规定所承担的义务
运营项目的权利
特许期
第3条先决条件
应由电管局履行的先决条件
应由公司履行的先决条件
先决条件未履
生效日
电管局履行付费义务的补充先决条件
二、项目建设
第4条现场的购置和使用
土地的购置
现场使用的限制
购置成本
第5条设计
设计要求
设计标准审查
公司改动设计标准的权利
设计的审查和核准
公司的责任
第6条建设
公司的主要义务
电管局的主要义务
交通道路
现场的准备工作
建设工程的质量
质量保证和质量管制
建设人员
设备和材料
建设承包商的选定
图纸和技术细节
电管局提供的电力设施和服务
项目时间表；重大日期
进度报告
建设中的预期延误
设计的改动
监测
工程的拒收等
义务的不予免除
第7条检验
检验程序
检验期间的燃料
检验的参加
检验通知
证书
提前完工
不予免责
检验争端
第8条完工延误和放弃
完工延误
由于电管局的原因
由于公司的原因
因公司延误的约定赔偿金
长期延误；放弃
被视为放弃
退还保证金
三、项目的运营和维护
第9条运营和维护
公司的主要义务
计划断电供期
安全和技术准则
供电
紧急断电和减少送电
断电和减少送电的原因
通知和时间安排
断电和减少送电期间的收费
电管局设施的维护
检查和维护手册
维护不履
公共安全
电管局的进入
运营和维护承包商
第10条燃料供应
燃料交付
质量
检测
供应
储存和安全
损失风险；保险
第11条供电；收费
供应
数量
通知
收费
收费发票
付款
收费争议
中国银行账户的使用
对外币账户的表示同意
外汇
利润的汇出
财务报表
四、项目的移交
第12条特许期后的移交
移交的范围
最后检修
备件
保修
承包商保修单和保险的移交
技术的移交
培训电管局人员
合同的取消，转让
为公司所有物品的迁出
风险的转移
移交的费用
维护保证金的退还
移交程序
移交的效力
五、各当事方的一般义务
第13条电管局的一般义务
遵守法律和条例
法律和条例的变动
纳税优惠
税法和条例的变动
必要核准、许可和授权一览表
协助取得核准、许可和授权
进出口
人境；就业许可
公用事业设施
不予干涉
第14条公司的一般义务
所有权的变动；股份转让的限制
遵守法律和条例
法律和条例的变动
安全标准
环境保护
核准、许可和授权
保护考古、地质和历史文物
中国服务和货物
使用
公开招标
未来特许
利用中国劳动力
项目文件的协调
税款、关税和费用
保险
为承包商负责
融资文件中的规定
……
……
……
电管局的物权担保
第15条电管局和公司共有的义务和权利
不可抗力情况
因不可抗力情况暂停履约
适用于公司的例外情况
适用于电管局的例外情况
程序
费用；订正时间表
因不可抗力情况终止
协商和减轻影响的义务
毁坏与电站的维修
发生不可抗力情况后的终止
对文件的权利
电管局文件
公司文件
守约
保密
合作义务
防止不当付款的声明
公司声明
电管局声明
第16条终止
由电管局提出的终止
由公司提出的终止
通知贷款人
贷款人的权利
补救的累积性
第17条责任和赔偿
相互赔偿
环境损害
义务的继续有效
共同责任
无从属损害赔偿
六、转让；合同的核准
第18条协定的转让
由电管局的转让
由公司的转让
第19条合同的核准
合同的核准
核准程序
合同核准的效力
七、争端的解决
第20条解释规则
合同文件
整体规定
修正
可分性
第21条争端的解决
定期讨论
友好解决
仲裁
仲裁语文
仲裁地点
费用和开支
仲裁期间的履约
继续有效
第22条杂项规定
义务的分别性
通知
不予放弃
管束法律
协定向项目公司的转让
本协定系由根据中华人民共和国法律正式组建和存在的－－（中国主管机构名称，说明该主管机构的法律性质，如“电管局”）和根据中华人民共和国法律拟适当组建的、其主要办事处设在_______的一家私营公司_______（项目公司名称）订立。
说明
鉴于，电管局要求开发新的动力设施以保持和推动经济增长；
鉴于，电管局于___年____月___日发出公开通知，邀请有关方面按建设_______运营_______移交办法参加对_______的_______兆瓦燃煤热电厂项目的投标的资格预审；
鉴于，根据电管局发出的招标，发起人以公司的名义按建设_______运营_______移交办法投标承担这一电厂项目；
鉴于，电管局经认真评价所有竞标项目报价书后选定公司的报价书为最符合需要和最有利的报价书；
鉴于，公司有意于电站的设计、监造、融资、建设和运营，且电管局愿意按下述条件授权公司如此行事；
鉴于，电管局已获_______（授权法）授权订立本协议，且本协定已获_______必要的机构核准；
当事各方兹协议如下：
一、特许
第1条用语定义
1．1用语定义
本协定中：
“交通道路”系指附录1中所述道路及有关设施。
“协定”系指电管局与公司之间的建设、运营和移交项目协定。
“核准”系指为公司或为电站的融资、建设、所有权、运营和维护而需从政府主管机构获得的许可、执照、同意、授权、核准、特许、认可或同样或类似的文书，其中包括但不仅限于附录2中所列各项核准。
“电管局”是指_______及其继承人和准许受让人。
“电管局的物权担保”系指依照第14．16条而为电管局设立或授予的留置权、物权担保、抵押及其他权利。
“供电”系指按供电表确定的以兆瓦表示的电站各段时间内最大发电能力。
“供电表”系指各当事方依照第9．4条商定的电站的发电能力表。
“保证”系指依照第3．1（c）条应要求公司向电管局提供的保证、担保或备用信用证。
“营业日”系指中国的银行通常开门营业的任何一天。
“生产能力费”是资本回收费、固定运营费和服务费的概称。
“资本回收费”系指附录3中所规定的电管局为使公司能够收回其与项目有关的资本成本而应支付的费用。
“煤炭”系指依照附录4中所列“燃料规格”的规定供电站使用的煤炭。
“交付使用”在具体情况下可指某一单元或电站达到或超过“运营参数”和第7条及附录5中具体说明的其他商业运营标准要求达到的水平。
“验收”在具体情况下可指依照第7条和附录5进行某一单元或电站的检验。
“公司”系指_______及其继承人和准许受让人。
“完工日”系指某一单元依照第7条交付使用之日和电站依照第7条整个交付使用之日。
“特许期”系第2．4条中所指的含义。
“建设合同”系指公司与建设承包商之间达成的且电管局并无异议的一项或多项有关电站的设计、监造、采购、建设、完工和检验的协议。
“建设承包商”系指公司依照建设合同和本协定为实施建设工程而雇用的且电管局并无异议的一位或多位承包商及其各自的准许继承人和受让人。
“建设工程”系指依照本协定第6条及其他规定为电站及其相关设施和设备所进行的设计、监造、采购、建设、安装、完工和检验，其中包括分站和互联设施。
“约定能力”系附录3中所指的含义。
“交送点”系附录6中所指的计量地点。
“生效日”系指电管局和公司依照第3．4条证明已满足或放弃第3．1和3．2条规定的所有先决条件之日。
“能源费”系指按第11．4条和附录3的规定电管局应向公司支付的向交送点交送电力净输出的费用。
“环境污染”系指为任何政府主管机构的环境法律、条例和法令所不准许或与之相违的对电站或其任何部分的上、下、周围的空气、地面或水的一切污染。
“融资文件”系指与电站或其任何部分的建设和长期融资以及任何短期融资或再融资有关的贷款协议、票据、契约、担保协议、提保及其他文书，但不应包括与创始投资者或任何其他股本参与人承付或摊付股本有关的任何文书或协议。
“财务交割”系指为证明取得电站建设工程和验收融资的一切必要交易已告完成而可能需要的各种融资文件已经完成和提交，包括对融资文件可能要求承付和摊付的各种股本的收讫。
“不可抗拒力情况”系第15．1条所指的含义。
“强制性断供”系附录7所指的含义。
“燃料”根据具体情况可指煤炭和（或）石油。
“燃料规格”系指第10条和附录4所述对储存、供应和交付电站燃料的质量和方法所规定的规格。
“政府主管机构”系指中华人民共和国政府、其任何下属机构、任何省或地方政府主管机构及其任何部门及对公司、项目或其任何部分拥有管辖权的中华人民共和国或省或地方政府任何部门、主管当局、机关、机构、司法机构或法庭，但不包括电管局。
“电网”系指由电管局或以其名义拥有或运营的对写明地理区域的输电和配电设施，电管局将通过此种设施接收电站输送的电并将其提供给电力用户。
“互联设施”系指由公司依照第6．1条在现场建设、安装并与电管局协调连接且符合附录8中所述规格以使电管局能够接收电站电量净输出的设备、设施、输送线以及有关的遥测设备、继电器、转换设备和安全保护装置。
“贷款人”系指作为融资文件当事方的贷款机构及其各自的继承人和受让人。
“重大日期”系指6．13条的项目时间表中所指日期。
“电力净输出”系指电站向交送点输送并在交送点计量的电能净额（以千瓦小时表示）。
“名义能力”系指按单元计算电站发电能力的兆瓦数。
“石油”系指按附录1第二部分中所列燃料规格的规定供应给电站使用的石油。
“运营和维护合同”系指公司与运营和维护承包商之间依照第9条就各单元和电站的管理、运营、维护和维修达成的且电管局并无异议的一项或多项协议。
“运营和维护承包商”系指公司依照运营和维护合同及本协定为管理、运营、维护和维修各单元和电站而雇用的且电管局并无异议的一位或多位承包商及其准许的继承人和受让人。
“运营参数”系指附录9中所说明的单元和电站的运营参数。
“电站”系指现场位于_______的_______兆瓦煤力电站，并包括所有设备、燃料储存及有关设施、保护装置、变压器、开关装置、固定装置、互联设施和分站（但不包括由电管局拥有或运营的输送线及其他设施和设备），所有这些均应根据本协定开发、设计、监造、融资、建设、配备、保险、完工、检验、交付使用、运营和维护。
“项目”系指电站的开发、设计、监造、融资、建造、配备、保
升级会员 