建筑劳务人工合同范本完整版Word文件下载.docx
《建筑劳务人工合同范本完整版Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑劳务人工合同范本完整版Word文件下载.docx(122页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
施工现场乙方必须达到级文明工地要求;
必须达到级标化工地要求。
九、双方责任
(一)甲方责任
1、编制施工组织设计和施工方案,对乙方进行现场交底、施工交底和三级安全教育,并提供施工图纸。
2、提供施工临时设施和水、电源,提供乙方人员的住宿。
3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。
(二)乙方责任
1、乙方须经甲方审核同意后进场,进场前必须向甲方提交或办理有关证件(身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等),保证提供证件的真实性和有效性。
2、进场前,乙方须确定其负责人,并订立委托书,授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。
3、保证向甲方填报各种资料的真实性,禁止弄虚作假,维护公司正常的经营管理秩序。
4、严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工,必须更改时应征得甲方的书面同意,否则甲方有权拒绝验收和结算工资。
5、乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡,不得带无关人员进出现场和生活区,非作业时间,不得进入工地。
6、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工,确保工程进度。
如乙方不能按期完成计划,甲方可以采取相应措施以保证进度,所发生费用由乙方承担。
若乙方连续二个月未完成计划,甲方可以单方面终止本合同,由此造成的损失由乙方承担。
7、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥,增强自我管理意识,做到安全施工,文明施工。
8、乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况,包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。
如因乙方残疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承担;
进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者,必须无条件退场。
9、乙方必须遵守甲方关于劳务用工的管理制度,不符合甲方要求的,甲方有权辞退。
10、严格按照施工工序组织施工,未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。
11、对甲方所提要求存在异议时,可采取协商办法处理。
12、乙方违反国家法律和甲方的规章制度,扰乱生产、生活和社会秩序,由此所引起的一切后果,乙方承担全部责任,并无条件退场。
十、工程质量与验收
1、验收以《建筑工程质量评定标准》及国家和地方制订的其他强制性标准和规范为依据。
2、施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。
3、未达到本合同约定的质量标准,乙方需进行返工,直到达到本合同约定的质量标准,并承担返工费用。
甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中,乙方不得再要求增加费用。
4、乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
5、甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工,乙方必须返工;
由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担;
此类返工不顺延工期。
十一、安全施工
1、无重大安全事故。
2、乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。
3、对甲方提供的安全生产设施,乙方应检查合格后方可使用。
乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施;
如遇特殊情况需拆除的,必须征得甲方同意,否则由此引起的一切后果由乙方承担;
乙方认为甲方的安全措施不完善的,可向甲方提出,甲方应及时处理。
4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品,特殊作业必须采取系安全带等安全措施,禁止吸烟。
十二、产品保护
1、在工程尚未验收交付之前,乙方施工区域内已完工程、甲供材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责,期间发生损坏、遗失,乙方自费予以修复和赔偿。
2、乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作,以及公共部位的成品保护。
十三、违约责任
1、施工期间发生以下之一情况,均视为乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究违约方的责任。
(1)接到甲方的进场通知未按期进场。
(2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。
(3)现场施工管理混乱且不及时整改。
(4)乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。
(5)乙方不能达到甲方施工要求。
2、乙方不得浪费材料,否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款;
因乙方使用不当造成材料、设备损坏的,乙方应承担赔偿责任。
3、未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求,乙方承担违约责任,违约金按乙方结算金额计算。
4、乙方发生重大安全事故,视情况乙方承担50-80%的责任。
十四、其他事项:
1、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方全部施工完毕,甲方结算后终止。
甲方(盖章)
项目责任人(签字)
乙方班组全体成员(签字、指印)
合同订立日期:
年月日
建筑劳务人工合同范本二
根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。
一、劳动合同期限
甲、乙双方选择以下第___种形式确定劳动合同期限:
(一)有固定期限:
自___年月曰起至___年__月__曰止。
(二)无固定期限:
自___年__月__曰起至止。
(三)以完成一定的工作任务为期限:
自__年__月__曰起至______________________时止。
其中,试用期自___年__月__曰至___年__月__曰。
二、工作内容和工作时间
(四)根据甲方工作需要和任职要求,乙方同意在______岗位上工作。
经甲乙双方协商同意,可以变更工作岗位,双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。
(五)乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
(六)乙方每曰工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时。
甲方应当保证乙方每周至少休息1曰。
甲方因生产特点不能按照前款执行时,经劳动保障行政部门批准,可以实行综合计算工时或者不定时工作制。
三、劳动报酬和社会保险
(七)甲方根据本单位的工资制度,确定乙方正常工作时间工资执行以下第___种方式:
1.甲乙双方实行月(周、曰、小时)工资制。
乙方月(周、曰、小时)工资为___元。
试用期的工资为___元/月(周、曰、小时)
2.甲乙双方实行计件工资制,计件单价为____元。
甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的,不得折算为乙方工资。
(八)甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月___曰前支付工资,并由乙方签字确认。
(九)甲乙双方实行周、曰、小时工资制的,甲方应按双方约定的时间,以货币形式支付乙方工资,并由乙方签字确认。
四、劳动保护和劳动条件
(十)甲方为乙方提供符合有关劳动法律、法规和国家有关规定的劳动安全保护设施、劳动防护用品和其他劳动条件。
甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。
(十一)甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。
在施工现场,甲方必须按照国家建筑施工安全生产的规定,采取必要的安全措施。
(十二)甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必须达到安全、卫生要求,其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准。
(十三)用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。
用人单位和职工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害。
职工发生工伤时,用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。
五、劳动纪律
(十四)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度,应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。
(十五)乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。
乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝;
对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权提出批评、检举和控告。
六、劳动合同的解除和终止
(十六)甲乙双方单方面解除本合同,应符合《劳动法》第25条、第26条、第27条、第31条和第32条的规定。
乙方有《劳动法》第29条规定情形的,甲方不得随意解除本合同。
(十七)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。
甲乙双方协商同意,可以续订劳动合同。
(十八)解除、终止劳动合同时,甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。
七、经济补偿与赔偿
(十九)甲方依法解除乙方劳动合同,应当支付乙方经济补偿金的,按照《劳动法》及有关规定执行。
乙方根据《劳动法》第32条第
(二)、
(三)项规定解除本合同,甲方也应按照《劳动法》及有关规定执行。
(二十)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的,要在补足低于标准部分的同时,依法支付赔偿金。
八、劳动争议处理
(二十一)甲、乙双方在履行本劳动合同时发生争议的,可先协商解决;
不愿协商或者协商不成的,可在争议发生之曰起60曰内向当地(用人单位工商注册地或者施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
对仲裁裁决不服的,可以在15曰内向当地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
(二十二)甲、乙双方约定的其他内容如下
(二十三)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的,依照国家法律法规及有关规定执行。
本劳动合同一式2份,甲乙双方各执1份。
本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之曰起生效。
甲方(公章)乙方(签字)
法定代表人或者委托代理人签字
签字曰期:
年月曰签字曰期:
年月曰
建筑劳务承包合同范本
篇一:
建筑工程劳务承包合同书
发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作,安装人工费分包给乙方施工。
为明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同。
第一款:
工程概况
1.1工程名称:
工程地点:
结构类型:
框剪结构
合同工期:
按总包方的要求确定。
第二款:
承包范围
施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝,具体包括以下内容:
模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械,圆盘锯不能上楼。
场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出,但费用另计)后楼层间的上下传递,每层刷一道隔离剂。
清理模内杂物,拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡,对
拉杆并堆放到指定地点。
协助工长抄平放线,每次不得少于2人,安放预埋件,预留空洞及插筋,混泥土浇注时的值守看模。
柱、墙的定位,钢筋焊接内撑的安装。
如天棚不能达到相应的刮腻子条件,剔打由乙方负责。
第三款:
承包价款
本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算,如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。
地下室模板按模板接触面积以计算。
以上按模板接触面积
第四款:
质量要求
乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工,保证此工程剪力墙不抹灰。
如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准,所有的人工费、材料费由乙方全部承担。
如果因乙方质量多次达不到要求,且屡教不改,并导致总包单位要求更换班组,甲方有权单方面解除合同。
乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。
乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算,检查合格付已完工的60%,余款六个月付清。
第五款:
工程工期
乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力,并按时完成承包范围内的工作。
如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求,且经甲方多次要求增加劳动力未果,甲方有权抽调其他班组参与施工,该班组与
甲方直接结算,结算费用从乙方的工程款中扣出,结算单价是乙方承包价的倍,如拖延工期达到48小时,班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。
如果因乙方原因不能按时完工并影响工期,甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚,且有权不退还保证金。
如因材料原因造成工期延后,乙方可要求甲方相应顺延工期。
第六款:
安全施工
乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。
上班时间必须戴安全帽,高空作业必须系挂好安全带。
乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品,并接受劳务项目部的检查。
如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。
轻伤事件元以内班组自行负责处理并承担。
第七款:
文明施工
乙方必须按照甲方的要求组织文明施工,做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码,必须做到工完场清。
工作人员不得在施工现场打架斗殴,(打架每次双方各罚5000元),不得酒后上班,寝室每天必须清理打扫干净。
班组长及工人要服从甲方安排,如乙方乙方违反文明施工规定的,按甲方与总包方的协议进行处罚。
乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查,如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。
第八款:
甲方责任
指定为本工程驻工地负责人),对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查,并负责验收、变更和工程量审核等工作。
配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。
按合同的约定向乙方支付工程款。
负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。
第九款:
乙方责任
指定,负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制,并做好施工现场的各种协调工作。
按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。
接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理,遵守甲方和总包方的所有管理制度,配合其他专业及相关交叉施工
对工作范围内的安全负责,并承担因安全事故而产生的全部费用。
严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工,做好各项质量验收记录。
下道工序施工前,负责对所做工作的成品保护。
第十款:
付款方式
工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程
款%支付,其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款%支付),主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。
工程余款内外抹灰全部完工,经甲方验收合格40天内支付。
第十一款:
如因甲方原因停工,乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。
第十二款:
解决争议:
发生争议由甲方双方协商解决,如协商解决不能达成一致,可委托仲裁机构调解,调解不成则可申请法院裁决。
第十三款:
未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。
第十四款:
本合同经甲乙双方签字盖章生效,合同一式四份共五页。
甲乙双方各执两份。
甲方代表:
身份证号码:
乙方代表:
篇二:
XX版建筑企业劳务分包合同示范文本
合同编号:
建设工程施工劳务分包合同
XX版
工程名称:
甲方(总承包人):
乙方(劳务分包人):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及有关法律法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工劳务作业分包事项,协商一致,订立本合同,双方共同遵照执行。
1、工程概况
建筑面积及层数:
2、劳务作业分包项目
分包项目内容:
3、履约担保
乙方须向甲方提供合同价款%(总计元)的履约保证金。
分包工程验收合格、结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明(附“作业队工资发放表”(表样4))后7日内,甲方将履约保证金无息返还乙方。
履约保证金采取以下第()种方式:
以现金方式在合同签订前缴纳;
从甲方应付乙方在合同签订前完成转账手续;
以乙方自有资产作为履约担保,双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续(详见附件一:
抵押担保合同);
第三方以其自有财产为乙方提供连带履约担保,双方于本合同签订后日内到办理抵押登记手续(详见附件一:
抵押担保合同)。
不管采取何种形式提供履约保证金,乙方均承诺其法定代表人同意以夫妻名义与甲方在本合同签订日内签订《保证合同》(详见附件二)。
在本合同约定日期内未办理抵押登记手续或未签订上述《保证合同》的,甲方有权解除合同,乙方已进场施工的,按实结算后乙方在规定期限内退场;
未进场的,乙方所发生的各项费用由其自行承担。
因乙方原因造成工期拖延、出现质量缺陷、发生安全事故和农民工上访等问题,给甲方造成损失的,由乙方对甲方的损失承担赔偿责任,履约保证金不予返还;
若履约保证金不足以弥补给甲方造成的损失,以乙方保修金补足。
导致合同无法继续履行的,甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容。
4、合同价款与支付
合同价款:
综合单价为元/平方米,此单价包含《分包综合单价明细表》中所有内容。
分包综合单价明细表
注:
表中计量单位为建筑面积。
建筑面积按现行《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-XX)计算(其中、条不执行),结算时按实调整。
单价包含附加人员(须列明详细内容)的费用且已考虑物价波动、天气灾害、停水、停电等各种风险因素,此单价一次性包死,不
再计取其他费用。
金额(大写):
元(人民币)¥:
合同价款调整:
当发生合同约定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的,其价款调整方法如下:
合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经甲方项目部主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行,否则视为无效。
工程量确认
需现场确认的工程量,经甲方项目部施工员(或材料员)、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行,否则视为无效。
乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时间:
合同价款支付
合同价款的中间支付:
次月10日前,甲方按审定后的乙方完成的上月工作量支付,其中人工工资支付%,材料费、小型机械设备、管理费和其他费用支付%。
竣工结算:
分包结算经甲方审核签章后生效。
工程完工、结算审
定后付至结算总价的%(含100%的人工费),留%做保修金,保修期满后一次性付清。
乙方收款时,按甲方要求开具与经济内容相符的发票;
若因乙方开具假发票等引发的一切损失由乙方负责。
5、施工工期
自年月日起,至年月日止。
工期延误
对于不可抗力、工程变更等原因造成工期延误,经甲方项目经理确认,工期相应顺延。
非上述原因造成未按合同工期交工的,施工工期每延误一天,按合同价款的%扣减乙方的结算价款。
工期提前
施工工期按合同约定期限每提前一天,按合同价款的%奖励。
6、质量与检验
执行国家建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-XX)。
本项分包工程具体执行质量验收规范(名称、编号):
,工程质量经有关部门核验,达到标准。
达不到约定标准的,乙方除修复到约定标准外,另按合同价款的%扣减乙方的结算价款。
分包工程具备验收条件后,由乙方书面提出验收报告,双方确定验收时间进行验收。
工程验收时,对甲方提出的修改意见,乙方应按要求修改,并承担由于自身原因增加的费用。
7、职业健康安全与环境管理
篇三:
建设工程施工劳务分包合同示范文本--GF-XX-0214
附件二
GF-XX-0214
(示范文本)
中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局
XX年8月
建设工程施工劳务分包合同示范文本
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
复审时间及有效期:
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
分包范围:
提供分包劳务内容:
3、分包工作期限
开始工作日期:
年月日结束工作日期:
年月日总日历工作天数为:
天
4、质量标准
工程质量:
按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范
除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:
(1)
(2)
7、总(分)包合同
工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8、图纸
工程承包人应在劳务分包工作开工与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理
工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:
,职称:
。
劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:
10、工程承包人义务
、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
(1)在年月件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:
(2)在年月满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管线路资料;
(4)在年月日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):
;
(5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:
(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:
,其交验要求与保护责任为:
、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年