市政课件参考答案Word文件下载.docx
《市政课件参考答案Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《市政课件参考答案Word文件下载.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
说明原因。
如果业主拒绝支付工程款,A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?
1.(本小题7分)
能够早日收回工程款(1分)的项目(如灌注桩等)预计今后工程量会增加的项目(1分),没有工程量只填单价(1分)的项目可以适当提高单价(1分):
对于后期项目(1分)、工程量可能减少的项目(1分)可适当降低单价(1分)。
不应该(1分)。
措施项目清单为可调整清单,A公司可根据自身特点作适当变更增减,对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑,措施项目清单一经报出,即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用,没有列项的,认为分摊在其他单价中(1分)。
2.(本小题4分)
本工程为单价合同(2分),单价合同的特点是单价优先(1分),工程量清单中数量是参考数量(1分)。
3.(本小题4分)
应该(1分)。
因为总包单位对分包单位承担连带责任(3分),A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任,由B公司承担50万元的经济损失。
4.(本小题5分)
(1)支付违约金并返回定金(选择违约金条款),索赔额为(2分):
400×
5%+50=70万元
(2)双倍返还定金(选择定金条款),索赔额为50×
2=100万元(3分)。
5.(本小题5分)
如果合同中有类似价格,则参照采用(2分);
合同中没有适用价格又无类似价格,由承包方提出适宜的变更价格(1分),计量工程师批准执行(1分)。
这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理(1分)。
6.(本小题5分)
A公司不能对业主提起诉讼(1分)。
因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分),不能提起诉讼。
A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分),如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行(1分)。
[典型案例3]
[问题]
(1)承包商除采用了清单工程数量和定额站的信息价格外,还应该参考哪些资料?
(2)综合单价应该包括哪些费用?
[分析]
(1)一般应注意招标文件提供的工程数量含有预估的成分,所以,可以从为了能准确确定综合单价这个角度分析,应该根据招标文件提供的施工图纸及相关说明,重新核对工程数量,并根据核对后的工程数量,确定组价的工作内容,并以此计算综合单价。
应注意除了参考定额站的信息价格外,更重要的是实际询价,调查当地市场价。
根据当地的材料供应情况和材料价格的走势,确定报价中使用的材料价格。
要使报价具有竞争力,材料价格的确定是至关重要的一个环节,另外,当地的定额、相关费用标准、相关的政策规定等等,都是不可缺少的参考资料。
(2)综合单价应从完成本清单项目所需的直接费、间接费以及所发生的利润与税金等方面内容去分析,还要考虑风险费用。
[典型案例4]合同
问题
1.分别说明事件1~6的工期延误和费用增加应由谁承担。
并说明理由。
如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?
补偿费用多少元?
参考答案
1.工期延误和费用增加的承担责任划分
事件1:
应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。
理由:
是因建设单位造成的施工临时中断,从而导致承包商的工期延误和费用的增加。
建设单位应补偿承包单位工期lOd,费用3000元。
事件2:
工期延误3d应由建设单位承担,造成20人窝工的费用应由承包单位承担。
因为高于6级大风按合同约定属不可抗力。
建设单位应补偿承包单位工期3d。
事件3:
应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。
冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏,应由建设单位承担其责任。
建设单位应补偿承包单位的费用:
30工日×
30元/工日=900元
事件4:
应由承包前段时间承担由此造成的工期延误和增加费用。
该事件的发生原因属承包商自身的责任。
事件5:
应由建设单位承担工期延误的责任,承包单位承担费用增加的责任。
外部供电故障属于第三方责任,不属于建设单位的责任。
建设单位应补偿承包单位工期2天。
事件6:
应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。
施工图样是由建设单位提供的,停工待图属于建设单位应承担的责任。
建设单位应补偿承包单位工期3d,
建设单位应补偿承包单位费用:
30元/工日×
60工日×
60%+9台班×
1000元/台班×
60%=6480元
2.建设单位应给予承包单位补偿工期:
(l0+3+2+3)d=18d
建设单位应给予承包单位补偿费用:
(3000+900+6480)元=10380元
[典型案例5]成本
1.分析背景,确定降水井布置的形式及要求。
2.计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。
3.计算工程直接费和计划利润(列出计算步骤)。
4.项目部应如何对施工成本进行动态控制?
除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外,再列举至少4条材料成本管理的措施。
1.(本小题5分)
因为原水管线为条形基坑(槽)(1分)且降深不大(1分),根据《建筑与市政降水工程技术规范》应采用单排降水井.布置在基坑(槽)北侧距槽口边缘1~1.5m(1分),选择合适的抽水设备(1分)。
另配以地面排水系统(1分)。
2.(本小题2分)
水位标高最大值=槽底标高-0.5=-6-0.5=-6.5(m)(2分)
3.(本小题6分)
(1)直接费=人工费+材料费+机械费+措施费
=300+1200+250+80=1830(万元)(2分)
(2)根据含税造价=(直接费+间接费+利润)×
(1+税率)可得:
利润=含税造价/(1+税率)-直接费-间接费
=2250/(1+3.41%)-1830-130(2分)
=2175.81-1830-130
=215.81(万元)(2分)
4.(本小题7分)
(1)(4分)
施工成本控制是以成本计划为依据,对影响项目成本的各个因素进行全过程管理(1分)。
要根据施工组织设计的细化分析,按施工成本的构成要素,实行分类管理(1分)。
成本管理既要有措施,更要有人员、责任落实(1分),制定切实可行的降低成本措施、方法,对出现的问题要及时纠正和解决(1分)。
(2)(3分)
1进入现场材料要准确计量,认真验收;
②降低采购成本、减少采购过程中管理消耗;
③按施工进度计划组织材料供应,防止因停工造成损失:
④控制材料消耗,同时做好余料的回收与利用;
⑤周转材料要及时回收、退场、节省租费;
⑥合理安排材料储存、减少资金占用率。
(每条1分,最多3分)
[典型案例6]
问题:
1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外,试验段还应确定哪些技术参教?
2.分别指出事件一种压实作业的错误之处并写出正确做法。
3.事件二中,施工单位的索赔是否成立?
4.分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。
1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外,试验段还应确定哪些技术参数?
除确定合适吨位的压路机和压实方式外,试验段还应确定:
(1)路基预沉量值。
(2)按压实度要求,确定压实遍数。
(3)确定路基宽度内每层虚铺厚度。
2.分别指出事件一中压实作业的错误之处并写出正确做法。
错误之处:
压路机碾压时先高后低,先快后慢,先静后振,由路基中心向边缘碾压。
正确做法:
压路机碾压时应先低后高,先慢后快,先静后振,由路基边缘向中心碾压。
3.事件二中,施工单位的索赔是否成立,说明理由。
施工单位的索赔成立,因办理征地手续的农田补偿问题发生纠纷导致施工无法进行,是由于外部环境影响引起的索赔,属于发包方原因,因此施工单位可以进行工期及工程机械停滞费用的索赔。
借土回填:
合同约定范围内(15%以内)的工程款为:
25000×
(1+15%)×
21=28750×
21=603750(元)超过15%之后部分工程量的工程款为:
(30000-28750)×
21×
0.9=23625(元)则借土回填的费用合计=603750+23625=627375(元)抛石挤淤
合同约定范围内(15%以内)的工程量为:
16000×
(1-15%)=13600>
12800
减少后剩余部分工程量的工程款为:
12800×
76×
1.1=1070080(元)则抛石挤淤的费用=1070080(元)
[典型案例7]方案
1.根据建造师执业工程规模标准,本工程属于小型、中型还是大型工程?
说明该工程规模类型的限定条件。
2.本沟槽开挖深度是多少?
3.用图中序号①-⑤及“→”表示支护体系施工和拆除的先后顺序。
4.指出施工组织设计中错误之处并给出正确做法。
5.按安全事故类别分类,案例中的事故属哪类?
该事故处理过程存在哪些不妥之处。
1、属于中型工程。
<
1000万属于小型。
1000-3000万元属于中型。
>
3000万元属于大型。
2、开挖深度为5.6M
3安装顺序:
(3)→(4)→
(1)→(5)→
(2)。
拆除顺序:
(2)→(5)→
(1)→(4)→(3)
4、
(1)拟将表层杂填土挖出后再打设钢板桩错误,应先钢板桩后挖除表层杂填土。
(2)沟槽拟采用机械开挖至设计标高错误,应预留30MM厚由人工开挖至设计标高。
(3)混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底错误,槽深超过2M,应设滑槽或串筒倾倒砼
[典型案例8]
1.全桥共有T梁多少片?
为完成T梁预制任务最少应设置多少个预制台座?
均需列式计算。
2.列式计算图4-2中预制台座的间距B和支撑梁的间距L。
(单位以m表示)
3.给出预制场围护的正确做法。
4.事件一种的钢绞线应如何存放
5.事件二中,T梁混凝土应如何正确浇筑?
1.全桥共有T梁多少片?
为完成T梁预制任务最少应设置多少个预制台座?
全桥共有T梁:
12×
9=108(片)
预制台座:
108÷
(120÷
10)=9(个)
2.列式计算图4-2中预制台座的间距B和支撑梁的间距L。
(单位以m表示)台座间距的确定以T梁面板宽度加2~3m为宜,因此间距B为1+2+1=4m。
移梁、存梁时采用两点支撑,支点距梁端头不大于1m,因此支撑梁的间距L=30-2*0.6=28.8m。
3.给出预制场围护的正确做法。
围护的正确做法:
①施工现场围护应沿工地四周连续设置,不得留有缺口,并根据地质、气候、围护材料进行设计与计算,确保围护的稳定性、安全性。
②围护的用材应坚固、稳定、整洁、美观,宜选用砌体、金属材板等硬质材料,不宜使用彩布条、竹笆或安全网等。
③施工现场的围挡一般应高于1.8m,在市区内应高于2.5m,且应符合当地主管部门有关规定。
4.事件一中的钢绞线应如何存放?
存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。
存放在室外时不得直接堆放在地面上,必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过6个月。
5.事件二中,T梁混凝土应如何正确浇筑?
混凝土浇筑:
①混凝土一次浇筑量要适应各施工环节的实际能力,以保证混凝土的连续浇筑。
②混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。
同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
③采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣延续时间,应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。
[典型案例9]平面
1.按照输送热媒和温度划分,本管道属于什么类型的供热管道?
2.顶管穿越时需要保护那些建(构)筑物。
3.顶管穿越地下管线时应与什么单位联系?
4.根据现场条件,顶管从哪一工作坑始发?
5.顶管施工是否需要降水?
写出顶管作业对地下水位要求。
6.本工程的工作坑土建施工时,应设置哪些主要安全设施?
1、属于低温热管道。
2、需要保护中水、污水、雨水管、给水管。
3、与供水单位、市政工程行政主管部门、公交交通管理部门、城市政府绿化行政主管部门、A公司。
4、从1号井始发。
1号井附近为绿地,场地开阔,便于清运挖掘出来的泥土和有堆放管材、工具设备的场所。
2号工作坑临近办公楼、宿舍楼、人流量较多,不安全。
5、需要降水。
降到管底以下不小于0.5M处。
6、护栏、安全警告标志、警示灯、防汛墙等。
[典型案例10]
1.按背景资料给出的计划工作及持续时间表补全网络计划图的其余部分。
2.发现C2工作必须在B2工作完成后施工,网络计划图如何修改?
3.给出最终确认的网络计划图的关键线路和工期。
4.A3工作(设备事故)延误的工期能否索赔?
[典型案例11]
1.根据表2-1补充完善图2-1所示的网络计划图(把图2-1绘制到答题卡上作答,在试卷上作答无效)。
2.图2-2中△H的最小尺寸应为多少?
(单位以mm表示)
3.在供选择的土中,分别指出哪些不能用于Ⅰ、Ⅱ区的回填?
警示带应敷设在哪个区?
4.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区应分别采用哪类压实方式?
5.图2-2中的Ⅰ、Ⅱ区回填土密实度最少应为多少?
[典型案例12] 网络图
1.根据背景所述,按《建设工程安全管理条例》的规定,本施工项目中危险性较大的工程有哪些?
2.背景中关于施工平面布置图的使用是否正确?
3.计算工程总工期,并指出关键线路1指出节点顺序即可)。
4.分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。
如果项目部提出工期索赔,应获得几天延期?
5.补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容
1.(本小题8分)
基坑支护及降水工程(2分);
起重吊装工程(2分);
拆除工程(2分);
预应力张拉施工(2分)。
2.(本小题3分)
错误之处:
总平面布置图保持不变。
(1分)
由于本项目位于城市繁华地带,并有新旧工程交替,且需维持社会交通,因此施工平面布置图应是动态的。
(2分)
工程总工期为120天。
(3分)
关键线路为:
①→②→⑤→⑦→⑾→⑿→⒀(3分)
4.(本小题8分)
事件1将使工期拖延14天(2分)。
事件2将使工期再延长7天(2分)。
如果承包人提出工期索赔,只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿,即延期14天(2分)。
因为原有地下管网资料应由业主提供,并应保证资料的准确性,所以承包人应获得工期索赔,而设备故障是承包人自身原因,所以不会获得延期批准(2分)。
还有:
实际施工进度图(1分);
工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况(1分);
进度偏差的状况和导致偏差的原因分析(1分);
解决问题的措施(1分);
计划调整意见和建议(1分)。
[典型案例13]道路
1.本项目的施工技术准备工作应包括哪些内容?
2.分析水泥稳定碎石基层施工出现质量问题的主要原因。
3.结合本程简述沥青混凝土冬期施工的基本要求。
4.项目部对沥青混凝土面层自检合格的依据充分吗?
如不充分,还应补充哪些?
5.项目部在施工进度总结时资料依据是否全面?
如不全面,请予以补充。
1.编制施工组织设计(1分),熟悉设计文件(1分)、技术交底(1分)和测量放样(1分)。
2.夜间运输,白天铺筑,造成水泥稳定碎石粒料堆置时间过长(1分),超过水泥的初凝时间(1分),水泥强度已经损失。
3.应适当提高出厂温度(1分)、但不超过175℃(1分)。
运输中应覆盖保温(1分),摊铺时应采取“快卸、快铺、快平”(1分)和“及时碾压、及时成型”的方针(1分)。
4.不充分(1分)。
路面检验项目还应包括:
弯沉值、宽度、中线高程、横坡、并框与路面的高差。
(答对一个1分,共5分)
5.不全面(1分)。
施工进度总结的依据资料还应用:
施工进度计划执行的实际记录(1分)和施工进度计划检查结果(1分)。
[典型案例14] 桥梁
1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇注前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。
2.指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处,并改正。
3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。
4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确?
5.关于支架还应补充哪些方面的验算?
1.(本小题3分)
不应口头技术交底。
正确做法:
技术交底应书面进行,技术交底资料应办理签字手续(1分),并归档(1分)。
2.(本小题5分)
桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的(1分),正确的做法是:
拔管应有专人负责指挥(1分)。
导管埋深保持在0.5~1.0m左右也不正确(1分),正确的做法是:
导管埋置深度宜控制在2~6m(1分),并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋深(1分)。
减少浇筑层厚度(2分);
优先选用水化热较低的水泥(2分);
在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量(2分),冷却集料或加入冰块(2分);
在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却(2分);
采取温控措施,加强测温工作并实施监控(2分)。
(每条2分,最多6分)
4.(本小题4分)
不正确(1分),因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验(3分)。
5.(本小题2分)
还应验算支架的刚度(1分)和稳定性(1分)。
[典型案例15] 安全
【精选案例16】
(地铁隧道工程施工)
问题:
见分析表中内容。
题号
所提问题
1
事件1,最可能引起塌方的原因是什么?
2
事件2,采用钻爆法施工的做法是否有不妥之处,若有,请指出并说明正确做法。
3
事件3,项目部应该如何索赔增加的降水费用?
4
事件4,监理要求项目部扣除1.5m的隧道长度的做法是否正确?
简述工程量清单计价法包含的费用项目?
5
事件5,项目部的竣工档案中还缺少哪些内容?
题面叙述内容
所涉及的知识点
判断正误
答案解析提示
①项目部根据设计文件提供的相关资料.经计算与所有地下管线的净距都在3.5m以上,便认为地下管线对暗挖隧道施工影响不大。
②隧道上方现况除有各种管线外,还有一座公共厕所
一般常年有水的混凝土结构是防范的重点,因为刚性混凝土抗开裂性能差,又常年有水。
例如常年有水的污水管道与厕所配套的砖砌化粪池等很容易引起渗漏,造成塌方。
对各种地下管线及地面构筑物的保护是地铁工程关注的热点;
项目部只看资料,不到现场调查,也没有制定相关保护措施,就认为对暗挖隧道施工影响不大进行施工。
过于草率,很难保证不出问题
事件1反映施工前调研不够
引起塌方可能成因是公共厕所的化粪池渗漏。
较旧的污水混凝土管线、方沟、化粪池等渗漏情况比较多,致使隧道顶部土体含水量增大引起塌方.所以要特别引起注意。
一般情况地下、地上建筑物比较复杂,参考设计资料是一方面,更重要的是核对资料,现场实地调查。
正确的方法是:
在开工前,首先核对地质资料,现场调查沿线地下管线、各构筑物及地面建筑物基础等情况,并制定保护措施。
(在实施保护措施前应征得各管线管理单,位同意。
)
对于有石灰岩段时,决定采用钻爆喷锚法施工,在施工前进行了爆破设计.并请当地的爆破专家审定,同意后随即实施
①在城市地卜.爆破地点的上方有各种管线,采用爆破方法是否妥当,应慎重考虑。
②要严格注意有关使用炸药进行爆破的审批程序
违反有关规定
采用钻爆法施工不妥:
①在城市内,隧道上方有多种管线,采用钻爆法应妥善考虑爆破后果的影响问题。
②爆破方案的审批程序不对,必须由当地公安部门审批同意后方可实施。
而不是专家同意即可实施
由于业主原因,使基坑降水时间增加了2个月
由于业主原因给施工方带来时间和财产损失理应索赔,应考虑索赔程序和方法
此项无判断事宜
应有正当的索赔理由和充分的证据,按施工合同文件的有关规定办理,准确、合理地计算索赔时间和费用
在隧道完成后.发现实际长度比清单少1.5m,当被监理发现后,要求项目部在报量时扣除1.5m的长度
①当清单与实际发生的数量不符时,应以实际数量为准,清单中的单价不变。
②问题中要求简述清单计价法包含的费