二级建造师考试模拟《机电工程》试题和答案3Word文档下载推荐.docx
《二级建造师考试模拟《机电工程》试题和答案3Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试模拟《机电工程》试题和答案3Word文档下载推荐.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
D.90min
第6题用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于（ ）MPa。
A.42.5
B.27.5
C.32.5
D.35.5
第7题接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过（ ）考核审查合格后，颁发资质证书。
A.县级以上环保行政主管部门
B.市级以上环保行政主管部门
C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门
D.国务院环保行政主管部门
第8题开挖后的土经过回填压实后的体积与自然状态土体积的比值是（ ）。
A.最后可松性系数
B.最初可松性系数
C.土的压实系数
D.中间可松性系数
第9题建筑工程总承包单位将工程分包给其他单位的，分包工程的质量责任应由（ ）承担。
A.总承包单位
B.分包单位二级建造师
C.总承包单位和分包单位承担连带责任
D.分包单位负主要责任
第10题某工程施工用水，经计算其耗水量为20L/s，流速取为2.0m/s，其供管径大概取为（ ）mm。
A.100
B.90
C.110
D.120
第11题用两个以上指标的比率进行成本分析的方法称为（ ）。
A.成本分析法
B.对比法
C.因素分析法
D.比率分析法
第12题某工程划分为4个流水段，共4层，组织两个施工队进行等节奏流水施工，流水节拍为4天，其工期为（ ）。
A.18
B.20
C.22
D.24
第13题场地平整排水坡度应符合设计要求，如设计无要求时，排水沟方向的坡度不应小于（ ）。
A.2‰
B.3‰
C.1‰
D.5‰
A
第14题施工项目经理部的建立原则是（ ）。
A.凝聚管理人员、形成组织力
B.根据施工项目的规模、复杂程度和专业特点设立项目经理部
C.形成项目管理责任制和信息沟通系统
D.项目经理部的部门和人员设置满足目标控制的需要
第15题当混凝土试件强度评定不合格时，可采用（ ）的检测方法，对结构构件中的混凝土强度进行测定，并作为处理的依据。
A.现场同条件养护试件
B.按原配合比、原材料重做试件
C.非破损或破损检测
D.混凝土试件材料配合比分析
第16题当坡度大于（）时，应采取防止卷材下滑的固定措施。
A.小于3%
B.3%-5%
C.25%
D.大于15%
第17题一细长杆件长L，一端固定一端自由，在进行压杆稳定计算时，杆件的计算长度L0，应该取（ ）。
A.L
B.2L
C.O.5L
D.O.7L
第18题在对热力管道单项工程的验收中，（ ）是工程质量进行检查和评定的重点之一。
A.水压二级建造师试验
B.承重或受力结构
C.工程决算
D.竣工资料
第19题跨度大于（ ）的梁，底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%。
A.8m
B.10m
B.12m
D.15m
第20题结构杆件在规定的荷载作用下限制过大变形的要求即为（ ）要求。
A.刚度
B.稳定
C.变形
D.强度
二、多项选择题（共10题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错误选项。
错选，本题不得分;
少选，所选的每个选项得0.5分。
）
第21题为防止钢筋焊接出现冷裂纹，可以采取的措施有（ ）。
A.控制焊缝的化学成分
B.采取降低焊接应力的工艺措施
C.彻底清理坡口和焊丝表面的油、水等
D.进行焊前预热、焊后缓冷
E.控制焊接工艺参数
A,B,C,D
第22题根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷引起的诉讼，由（ ）人民法院管辖。
A.被告住所地
B.合同履行地
C.原告住所地
D.合同签订地
E.标的物所在地
A,B
第23题以下属于项目目标事前控制的是（ ）。
A.收集项目目标的实际值二级建造师
B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较
C.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素
D.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施
E.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏
C,D
第24题关于连接点有松动或过紧现象，在外力作用下或温度变化大时产生异常响声的防治措施，下列选项正确的是（ ）。
A.在幕墙立柱安装调整完后，对所有的螺栓必须进行紧固，并且按图纸要求采取不可拆的永久防松，对相关连接点进行焊接，避免幕墙在三维方向可调尺寸内松动，其焊接要求按钢结构焊接要求执行
B.认真落实执行有关规范，并做好隐蔽工程验收和记录，对不合格产品返工重修
C.副支座型材上必须设长孔，且螺栓拧紧而铝材不变形
D.立柱芯套与立柱的配合必须为动配合，并符合铝材高精级尺寸配合要求，不能硬敲芯套入立柱内
E.立柱芯套与立柱的配合应尽量为动配合，如果尺寸稍有不符合，应尽量将芯套入立柱内
A,C,D
第25题力是物体之间的作用，其作用力与反作用力总是（ ）。
A.大小相等
B.方向相反
C.沿同一作用线相互作用
D.大小相反
E.沿三角形作用
A,B,C
第26题建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的资料有（ ）。
A.房屋建筑工程竣工验收备案表
B.法律、行政法规规定应由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件
C.施工单位签署的《工程质量保修书》、商品住宅工程的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
D.建设工程竣工验收报告
E.工程质量监督机构出具的《建设工程竣工意见书》
第27题人工降低地下水位的方法可根据（ ）等条件选择。
A.土的含水率
B.设备条件
C.经济性
D.降低水位的深度
E.土的渗透系数
B,C,D,E
第28题某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的暂停工令，承包商可索赔的人工费是（ ）。
A.不可辞退工人的人工上涨费
B.不可辞退工人的窝工费
C.可辞退工人的窝工费
D.可辞退工人的人工上涨费
E.可辞退工人的人工工日成本
B,D
第29题编制施工方案的主要内容是（ ）。
A.确定施工程序，确定施工方法
B.选择需要的机械设备;
确定重要的技术政策或组织原则
C.对施工中的关键问题设计出技术组织措施
D.确定采用的网络图类型及编制网络图
E.确定网络计划目标
第30题石油沥青的主要成分有（ ）。
A.油分
B.树脂
C.石蜡
D.沥青碳
E.地沥青质
A,B,E
三、案例分析（请根据背景材料，按要求回答问题）
第31题某现浇钢筋混凝土基础工程由支模板、绑钢筋、浇混凝土、拆模板和回填土五个分项工程组成。
它划分为六个施工段，各个分项工程在各个施工段上的持续时间如下表所示。
在混凝土浇筑后至拆模板至少要养护两天。
问题：
（1）什么是流水节拍?
根据该项目流水节拍的特点，可以就按何种流水施工方式组织施工?
（2）什么是流水步距?
取大差法确定流水步距的要点是什么?
确定该基础工程流水施工的流水步距。
（3）确定该基础工程的流水施工工期。
【参考解析】：
（1）流水节拍：
一个作业队在一个施工段上完成全部工作的时间。
根据该项目流水节拍的特点，可以按无节奏流水施工方式组织施工。
（2）流水步距：
两个相邻的作业队相继投入工作的最小间隔时间。
取大差法确定流水步距的要点：
各队的流水节拍累加，形成数列;
前后队的数列错位相减;
取大差法做流水步距。
流水步距计算：
257101215
-）3610141720
2210-2-2-20
施工过程1，2的流水步距K1,2=max{2，2，1，0，-2，-2，-20｝=2d
3610141720
-）2357810
34791012-10
施工过程2，3的流水步距K2,3=max{3，4，7，9，10，12，-10｝=12d
2357810
-）134578
222333-8
施工过程3，4的流水步距K3,4=max{2，2，2，3，3，3，-8｝=3d
134578
-）25791214
11-1-2-2-4-14
施工过程3，4的流水步距K3,4=max{1，1，-1，-2，-2，-4，-14｝=1d
（3）流水施工工期：
T=∑K+∑tn+∑Z=（2+12+3+1）+（2+3+2+2+3+2）+2=34d
第32题某工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此，业主以书面形式通知施工单位停-l-10天，二级建造师并同意合同工期拖延10天，为确保继续施工，要求工人，施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成施工单位停工损失如何处理。
施工单位认为对其损失过大，意欲索赔。
1.索赔能否成立，索赔的证据是什么?
2.由此引起的损失费用项目有哪些?
3.如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件?
1.索赔成立，索赔证据为业主提供的要求停工通知书。
2.费用损失主要有：
10天的工人窝工、施工机械停滞及管理费用。
3.索赔文中有：
①致业主的索赔信函。
提出的索赔要求;
②索赔报告、提出索赔事实的内容、引用文件说明索赔的合理与合法性、提出索赔费用、计算依据及要求赔偿金额;
③索赔费用计算及索赔证据复制件。
第33题某项承包工程年度承包合同总值为3268600元，材料费占工程造价的比重为64%，工期一年。
合同规定，业主应向承包商支付工程预付款额度为24%。
施工企业自年初开始施工后，至当年8月份累计完成工程价值2620000元。
至当年年末，工程顺利完工，结算完毕。
（1）本例的工程预付款是多少?
（2）当完成工程价值为多少时开始起扣工程预付款?
（3）8月份应扣预付款金额为多少?
（4）在工程结算与决算中，对工程预付款有哪些规定?
（1）解：
工程预付款=3268600×
20%=653720元。
（2）解：
起扣点价值=3268600-653720/64%=2247162.5元。
（3）解：
八月份应扣预付款金额=（2620000—2247162.5）×
64%：
238616元。
（4）答：
按照现行工程价款结算办法的规定，采用按月结算工程价款的施工企业，可以在月中或旬末预收上半月或本旬工程款。
采用分段结算工程价款或竣工后一次结算工程价款的施工企业，可按月预收当月工程款。
施工企业在预收工程款时，应根据实际工程进度，填制“工程价款预收帐单”，分送发包单位并经银行办理预收款手续。
施工企业在月中、旬末或按月预收的工程价款，应在按月结算、分段结算或竣工后一次结算工程价款时，从应付工程款中扣除，并在“工程价款结算帐单”中列出应扣除的预收工程款。
第34题某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家（带地下室）的施工合同。
乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。
该基坑施工方案规定：
土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。
甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。
在实际施工中发生了如下几项事件：
（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工l0个工日;
（2）施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日;
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3;
（4）5月20日～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工l0个工日;
（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天?
总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?
事件
（1）：
索赔不成立。
因为此事件发生原因属承包商自身责任。
事件
（2）：
索赔成立。
因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
事件（3）：
这是因设计变更引发的索赔。
事件（4）：
这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。
事件（5）：
因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
问题2：
索赔工期5天（5月15日～5月19日）。
索赔工期二级建造师。
因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。
原计划每天完成工程量：
4500÷
10=450m3
现增加工程量900m3，因此应增加工期为
900÷
450=2天
事件（4）;
索赔工期3天（5月20日～5月22日）
因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。
索赔工期1天（5月23日）
工程修复导致的工期延长责任由业主承担。
共计索赔工期为
5+2+3+1=11天
问题3：
（1）人工费：
l5×
23=345元
（注：
增加的人工费应按人工费单价计算。
（2）机械费：
450×
5=2250元
机械窝工，其费用应按租赁费计算。
（3）管理费：
345×
30%=103.5元
题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关。
事件（3）:
可直接按土方开挖单价计算
900×
4.2×
（1+20%）=4536元
此处与按FIDIC条款计算不一样）。
费用索赔不成立。
因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担。
30×
23=690元
450Xl=450元
不要忘记此时机械窝工l天。
690x30%=207元
合计可索赔费用为
345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5元
升级会员 