劳务分包合同效力Word文档格式.docx
《劳务分包合同效力Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同效力Word文档格式.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
3、合同中一定要明确双方的权利与义务，尤其重要的是安全生产的权利义务，可以在合同中约定由劳务分包人自己负责其施工队的生产安全，好即将劳务管理的内容加到合同中。
4、如果要劳务承包人自己包料和机械设备，一定要以总承包人的名义与劳务分包人另行签订材料委托采购合同和机械设备租赁合同，同时发票的抬头人也要具名总承人的名称，付款最好是从银行转账，票据存档，再从劳务分包人的劳务费中抵扣。
5、在履行合同中，对劳务分包人的施工队的农民工的工资要直接发送到农民工手中，具体作法：
劳务分包人向总承包人提供工人花名册，并附上身份证明。
每月工资由总承包人直接发放，由工人签收后，由劳务分包人确认。
这样
做的好处是避免总承包人的风险。
防止劳务分包人利用《司法解释》第二十六条的规定借欠农工工资问题讨要工程款。
篇三：
电力工程分包：
指电力工程建设过程中施工企业之间进行的专业工程施工承、发包行为。
一方称为施工承包商（专指与项目法人签订施工
承包合同的具有总承包资质的施工单位）
电力工程劳务分包：
指电力工程建设过程中施工企业之间（或施工企业与劳务承包企业之间）进行的劳务作业承、发包行为
劳务合同与分包合同的区别在于：
而劳务分包人可自行管理，并且只对总分包人或专业分包人负责，总包人或专业分包人对发包人负责，劳务分包人对发包人不直接承担责任。
3、合同中一定要明确双方的权利与义务，尤其重要的是安全生产的权利义务，可以在合同中约定由劳务分包人自己负责其施工队的生产安全，即将劳务管理的内容加到合同中。
这样做的好处是避免总承包人的风险。
篇四：
建设工程劳务分包合同资质法律风险分析
建设工程劳务分包合同资质法律风险分析
根据《建筑法》、《建筑企业资质管理规定》和《建筑业劳务分包企业资质标准》等关于建筑施工企业从业资格的规定，从事建筑活动的建筑施工企业应具备相应的资质，在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
禁止建筑施工企业超越本企业的资质等级许可的业务范围承揽工程。
禁止施工企业向无资质或不具备相应资质的企业分包工程。
一、劳务分包
根据《建筑业企业资质管理规定》获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。
劳务分包是指总承包企业或专业承包企业将自己所承接工程的劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业进行施工作业。
具体的讲是指建筑行业内，甲施工单位承揽工程并购买材料，再请乙劳务施工单位负责承办招募工人施工，即为劳务分包。
二、建设部《建筑业劳务分包企业资质标准》对建设工程劳务分包企业的资质要求规定:
（一）属劳务作业范围（十三种类别）：
1、木工作业；
2、砌筑作业；
3、抹灰作业；
4、石制作业；
5、油漆作业；
6、钢筋作业；
7、混凝土作业；
8、脚手架搭设；
9、模板作业；
10、焊接作业；
11、水暖电安装作业；
12、钣金工程作业；
13、架线工程作业。
（二）作业分包范围：
单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍。
三、相关法律规定：
（一）《建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。
第二十九条禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
（二）《建设工程质量管理条例》第78条和《房屋建筑和市政基础设施工程分包管理办法》第14条规定：
违法分包是指总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的。
四、建设工程劳务分包合同因资质问题而产生的法律后果
（一）合同效力：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。
（二）合同无效的法律后果：
1.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：
第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
但由于该规定从字面上看是在承包人（在分包关系中是指分包人）提出请求的前提下，方可参照合同约定支付工程款。
因此在实践中，分包人通常不会依据合同的单价提起诉请，而要按照工程当时当
地的定额计算工程造价，该价格往往高于合同中约定的工程造价。
很多合同无效的情况下，分包人的这种请求均得到了支持，从而给施工企业造成额外的损失。
2.《合同法》第五十八条：
“合同无效或者被撤消后，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
”如果在总承包单位和劳务分包单位签定劳务分包合同时，对资质问题或超资质范围问题都是明知的，那么根据总承包单位和劳务分包单位要承担损失。
承担损失的多少法院要根据双方的过错程度、主客观原因判定。
（三）发包单位的行政责任
1.《建筑法》第六十五条：
发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。
第六十七条：
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；
情节严重的，吊销资质证书。
2.《建筑业企业资质管理规定》第三十七条有下列行为之一的，依照有关法律、行政法规责令改正，处以罚款；
视情节严重的，降低资质等级或者吊销资质证书：
（一）将承包的工程转包或者违法分包的。
五、法律建议：
必须严格审查分包单位的资质。
主要是审核资质证书、营业执照的真实性、有效性、是否与承接的任务等级要求相符。
分包人提供的有关证书复印件应与原件核对并加盖对方套红印章留存。
篇五：
建设工程劳务分包合同（20XX修订版）
合同编号：
项目
工程施工
劳务分包合同
总包人：
分包人:
第一部分合同协议书
承包人：
劳务分包人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：
一、总包工程概况
1．总包工程名称：
2．总包工程地点：
3．总包工程立项及批准文号：
二、劳务分包作业范围
劳务分包作业范围及内容：
1）。
三、劳务分包作业期限
计划开始日期：
年月日
计划完工日期：
作业总日历天数为：
天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日
期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。
（详细节点工期见附件2）。
四、劳务作业质量标准
劳务作业质量应符合标准，并符
合承包合同有关质量的约定。
五、劳务分包合同价格
1．签约合同价为：
大写﹕元。
2．合同价格形式：
3）。
六、劳务分包人资质
资质证书编号：
资质专业及等级：
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1．中标通知书（如果有）；
2．投标函及其附录（如果有）；
3．专用合同条款及其附件；
4．通用合同条款；
5．技术标准和要求；
6．图纸；
7．已标价工作量清单或预算书（如果有）；
8．其他合同文件。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属
于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
八、承诺
1．承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳
务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
3.承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同
一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、附则
1．合同订立时间：
年
2．本合同自
3．本合同一式份。
承包人：
（公章）劳务分包人：
（公章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：
组织机构代码：
地址：
地址：
邮政编码：
邮政编码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
电子信箱：
电子信箱：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
第二部分通用合同条款
1.一般约定
标准和规范
除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。
合同文件的优先顺序
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工作量清单或预算书（如有）（9）其他合同文件。
图纸
承包人应当按照专用合同条款的约定向劳务分包人提供图纸。
至迟不得晚于第
项【劳务作业通知】载明的开始作业日期前7天向劳务分包人提供图纸。
联络
与合同有关的文件均应采用书面形式，并在合同约定的期限内送达接收人和送达地点,。
任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
2.承包人
承包合同的提供
承包人可以向劳务分包人提供承包合同的复印件或就承包合同对工程工期、质量、安全等相关问题的约定进行交底。
劳务作业现场和工作条件
承包人于开工日期7天前向劳务分包人交付劳务作业现场。
承包人负责提供所需要的劳务作业条件包括：
（1）将水、电、通讯线路等接至作业现场内；
（2）进入作业现场的交通条件；
（3）劳务作业所需的工程地质和地下管线路资料；
（4）完成办理劳务作业所需的各种证件、批件等手续。
承包人项目经理
承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同。
3.劳务分包人
劳务分包人的一般义务
（1）按劳务作业方案组织劳务作业人员进场作业，并负责成品保护工作；
篇六：
劳务分包合同
劳务分包合同
WL20XX002
工程名称：
神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站钢结构工程
发包方：
神东天隆集团工程建设有限公司第一分公司
承包方：
京丰诚彩钢钢构有限公司
签订日期：
20XX年05月03日
神东天隆工程建设有限公司第一分公司（以下简称甲方）
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程（主要施工内容包括：
灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架（包括紧固件、连接件、配件、辅料），基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；
钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。
一、承包范围
甲方提供施工图纸，但不提供施工机具，乙方包工包料施工（包括施工机械、辅料）。
乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架（包括紧固件、连接件、配件、辅料），基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；
至工程完工验收，交付甲方。
施工期间乙方负责与甲方协调关系（包括甲方提出的临时系统方案等）。
二、承包价款（柒拾叁万捌仟圆整）万元，乙方进场之日起，主体施工工期为15天（主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护），至合同全部内容施工完毕工期为20天，不能按时完成罚款5000元。
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：
大、小型机具费用；
各类材料的场内二次倒运；
自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；
包括周转材料；
劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；
安全防护设施的搭拆（安全、防护栏杆、防护棚等）；
文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；
承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；
预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；
原材料送检试验费用。
本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
三、开工日期自乙方进场开始计算，工期为15天。
乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
四、付款方式
工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收，工程质量达到现行国家工程验收标准合格后，运行正常。
签合同后付乙方首付款5万，乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50％。
工程验收合格后，甲方付给乙方工程款95﹪，剩余5﹪作为质保金，一年后付清。
五、甲方责任
1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。
甲方提供临舍，其它生活设施和人工费用均由乙方负责。
2、甲方监督乙方使用合格施工材料。
3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底，监督检查乙方在施工中存在的问题。
4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
6、协助乙方办理现场施工人员出入证件（到当地派出所办理暂住证，其费用由乙方自理）。
六、乙方责任
1、乙方应严格按图施工，确保工程质量及进度。
遵守国家政策和法律法规；
遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。
必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。
2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处，应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。
在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工，一切由乙方承担。
3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律，文明、安全施工。
甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。
因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；
7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；
禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员；
禁止使用不法人员，禁止使用回族人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
8、乙方必须确保施工时的规范用电，晚上加班必须派专人值班。
9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工，在施工现场不打架、斗殴。
10、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。
11、质量缺陷的经济责任
12、凡乙方所承包的工程项目，出现质量不合格或质量缺陷，均由乙方负责返工或修复工作，其费用（人工、材料、机械）由乙方承担。
13、乙方四个工种的作业队带班长，参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩，享受同样的福利待遇；
具体考核情况，见相关责任考核制度。
七、施工验收
1．乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。
施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；
甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；
验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无
偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2．乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；
甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
（配合第三方工作的费用另外协商）
八、工程保修
1．保修范围、期限：
____壹年____
2．保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
九、保险
1．乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2．保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
十、争议
1．甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；
否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；
2．1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2．2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2．3仲裁机构要求停止合同工作；
2．4法院要求停止合同工作。
十一、不可抗力
1．按照标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2．不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3．因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4．因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
篇七：
劳务
升级会员 