包工包料建房施工合同.docx

包工包料建房施工合同.docx

《包工包料建房施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《包工包料建房施工合同.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

包工包料建房施工合同

包工包料建房施工合同

　　篇一：

书

　　书

　　甲方：

身份证号：

乙方：

身份证号：

甲方将位于的自用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

　　一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。

乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。

乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。

由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。

　　二、施工要求

　　1、乙方按照双方协商结果进行房屋结构施工。

　　2、乙方自本合同签订后开始施工，工期为天），即自止。

乙方需严格按照工期要求合理安排施工进度，保证按期交房。

一楼为平米，二楼为平米，共两层为平米。

　　3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材为16＃、滇西水泥。

　　三、付款方式

　　工程报价：

每平方元，以实际建筑面积为准。

　　1、施工队进场需支付开工费

　　2、第一层盖好后付万元。

　　3、第二层盖好后付万元。

　　4、剩余款项自验收合格之日起一年后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。

若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

　　四、工程内容：

乙方从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。

水电安装到位（电线由甲方提供），及按原有的化粪池改大。

　　五、违约责任：

　　1、乙方承诺：

如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。

　　2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金万元。

　　3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于的违约金。

　　六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，均可向香格里拉县人民法院提起诉讼。

　　七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。

本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方（签字盖章）：

　　乙方（签字盖章）：

　　年月日

　　篇二：

农村建房承包工包料合同

　　建房承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　工程地点：

甲方在建房屋，建筑面积为平方米。

由乙方承包建设。

经双方协商同意，特签订如下合同：

　　一、承包方式

　　乙方系具有从事农村房屋建设的成熟经验，甲方将所需建设房屋以包工包料的方式发包给乙方：

乙方负责提供施工建设所需的建筑材料、施工人员；乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理；乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

　　甲方与乙方，甲方与乙方的施工人员之间不存在任何的雇佣关系。

乙方负责建设并交付建房成果，甲、乙双方按照工程的建筑面积计算价格，乙方未经甲方同意不得随便增加面积。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。

　　三、承包价格及付款方式

　　经甲乙双方协商，建筑面积按楼面平方米计算，即楼面平方米是（）元/平方米。

　　甲方在年月日之前先向乙方预付元整（大

　　写：

）。

工程如在年月日完工，甲方向乙方付款元整（大写：

）。

剩余部分元经甲方验收合格后，于前支付。

　　四、双方责任

　　甲方提供施工的水电，设计图纸。

　　乙方必须严格按图纸设计和甲方要求施工，不得随意改变图纸设计；乙方必须保证工程质量，不得偷工减料，不得使用劣质材料；因

　　施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致；乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受和采纳甲方的合理化建议。

　　五、质量要求

　　1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

　　3、房屋建成后甲方发现质量问题的，由乙方承担赔偿一切损失，并由乙方进行免费维修。

　　如：

（1）乙方需保证所进材料如红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等，质量合格，不存在质量问题。

（2）主体墙与水平地面不垂直，墙壁凹凸不平、开裂，主体柱地面不垂直、断裂、露筋，横梁断裂、露筋，天板开裂、塌陷、露筋等等。

　　（3）乙方须保证所建房屋主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整，杜绝空鼓，符合相关标准。

　　六、注意安全

　　乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施、文明施工。

在施工过程中，乙方要特别注意安全施工，确保乙方所提供的施工器材、设备不存在安全隐患，确保施工人员的人身和财产安全，杜绝一切事故发生；因乙方对施工工地管理疏忽，施工设备的原因和乙方的人员操作失误等导致施工人员或第三人发生伤亡事故和财产损失的，由乙方负担全部责任，甲方不负担任何责任和费用，若甲方因发生安全事故，而向遭受人身伤亡或财产损失的施工人员或第三人支付相关费用的，甲方有权就其所支付的相关费用向乙方追偿。

　　七、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字（章）：

日期

　　乙方签字（章）：

日期

　　篇三：

建筑施工合同（包工不包料）（范本）

　　施工合同

　　甲方：

（以下简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，在双方自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

住宅楼土建及施工二、工程承包方式、范围：

　　1、承包方式：

按合同包人工、包机械、包工程、包安全、包质量、包文明施工、包验收。

　　2、承包范围：

是指整幢房子的主体、内外粉刷及施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止；主体从基础放线，基础开挖回填，垫层为开始至屋面封顶盖瓦（砼浇捣、墙体的砌筑、所有粱、板砼浇捣，内外墙脚手架搭设、浇水养护、筛砂、半块砖利用，并每日做好落地灰的清理）。

内墙抹灰、地面找平、东西墙抹灰、南北外墙贴面、地面散水台阶等图纸要求。

木工：

模板、模板制作安装、钉子、铁丝。

钢筋工：

扎丝、焊条、钢筋的制作、安装。

架子工：

外墙脚手架搭拆、安全挂设、龙门吊搭拆，还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录，室内外垃圾清理。

乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备、安装、修理与安全帽等等。

　　三、工程包价：

　　按实际面积结算，每平方米单价为元，屋面工程不计算面积。

工价一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方补偿工程款。

　　四、付款方式：

　　基础完工付款万元，每层盖板结束后甲方付给乙方工程款万元，每内粉刷一层付款

　　五、工程工期：

　　从签定合同之日起个工作日竣工，每层砌体现浇封顶9天。

在施工中，乙方如无法按时完成工期或技术力量薄弱，工程质量和进度搞不上去，甲方有权终止合同，乙方作自动放弃，甲方只付乙方所做工程量工资款的70%。

　　六、质量要求：

　　乙方必须按照现行施工规范操作，墙体平整、灰缝饱满、砼浇捣密实、无蜂窝，内外粉刷不能有裂缝，空鼓、外墙砖平整、勘条一条线。

每个部位工程必须达到专项施工验收规范标准。

在施工中，乙方不按施工规定和图纸尺寸施工，所造成质量返工和损失，由乙方赔偿双倍的材料款。

出现一次罚款贰佰元。

　　七、施工安全责任：

　　乙方必须按照现行劳动安全操作规程施工，教育职工安全生产，并实行“三级”安全教育遵守工程的规章制度，对脚手架、机具经常进行检查、维修，方可施工。

如施工中，乙方不按国家劳动安全规程操作，所引起的人体伤亡，与甲方无关，均由乙方自行承担全部经济和法律责任。

　　八、其它：

　　本合同一式两份，双方各执一份。

甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。

如有未尽事宜，甲方双方协商解决，双方签字生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。

　　甲方：

乙方：

　　年月日

　　篇四：

包工包料建房合同（农村建房合同,绝对实用）

　　书

　　发包方：

身份证号：

（以下简称甲方）承包方：

身份证号：

（以下简称乙方）

　　甲方将位于江津区建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

　　一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。

乙方负责出工建设并自行解决建筑施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行以及过路人、旁观人和施工人员的安全（包括税费、管理费）由施工方全部负责。

　　二、施工要求

　　1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更该，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同签订后开始施工，工期为月（合计天），即自起至止。

乙方需要严格按照工期要求合理安排施工进度，保证按期交房。

如因不可抗力因素（自然灾害）导致停工，其工期顺延。

　　3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国际钢材、拉发基水泥。

建筑结构相关要求如下：

　　基础：

钻井个、柱子50cm、钢筋6根18、箍筋8个。

　　地圈梁：

高600cm、宽25cm、钢筋5根25、箍筋8个，间距15cm。

构造柱：

24cm，钢筋4根12、楼面板筋7个双层，间距15cm，楼面厚度10cm。

　　梁柱C30,、板面C25地坪打好，排水160，管子3根，屋面天沟宽30cm，楼梯铁门一道，隐蔽部分请甲方监督。

不包含所有门窗。

　　4、水、电、气：

建房手续费用由甲方支付，乙方协助办理。

　　三、工程价款及付款方式

　　工程报价：

每平方元，主体、楼梯、阳台以实做建筑面积结算为准，本单位包含税收。

　　1、基础完工付总造价的％。

　　2、按每层楼面打好付每层的造价的％。

　　3、主体完工后付总造价的％。

　　4、内外抹灰完工后付％。

　　5、办理的一切证件（产权证、建房手续由施工方办理），一年内付钱全部余款。

　　6、如甲方未按时支付工程款，乙方有权停工，停工期间产生的一切经济损失由甲方全部负责。

　　四、工程内容：

包括旧房屋拆除、弃渣转运、基础、主体三层砖混结构、室内外抹灰、街面外墙漆、屋顶瓦盖、水电气到户门口、化粪池一口。

其中：

门市高度米，住房每层高度3米。

工程内容不含门窗（门市门除外）。

　　五、安全责任：

施工过程中所发生的安全事故由乙方自行承担。

　　六、其他约定：

施工或如涉及居民阻工导致停工，应由甲方赔偿负责协调解决。

　　七、违约责任：

　　1、乙方承诺：

如建好的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。

　　2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结算清外，须赔偿另一方违约金5万元。

　　八、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的均可向江津区人民法院提起诉讼。

　　九、本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。

本协议一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方签字：

乙方签字：

　　签约时间：

年月日

　　篇五：

包工包料的建房施工合同书

　　建房施工合同

　　甲方：

　　住址：

　　身份证号：

　　电话：

　　乙方：

　　住址：

　　身份证