劳务分包合同水电Word格式.docx

劳务分包合同水电Word格式.docx

《劳务分包合同水电Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同水电Word格式.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

1.2工程概况：

地下层，地上层、檐高米

1.3承包范围及工作内容：

所有水电安装图纸内容。

第二条作业人员

承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名。

第三条合同工期年月日至年月日

第四条合同价款

4.1劳务合同价款为：

劳务、辅料及小型机具费和其他费用等元/平方米（人民币），大写：

元/m2。

4.2劳务合同价款的确定原则（在确定的方式前划“√”）

经过招标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致确认：

（√）4.2.1本劳务合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整，现场不得再出现零星用工。

（√）4.2.2施工图纸以外发生变更的定额工单价为元/工日，（以变更通知单计算工程量套用预算定额计算的定额工日为准）。

（）4.2.3零星用工（计时工、估工）单价为无元/工日。

4.3对合同价款内容的明确：

建筑面积暂按图纸数量m2，合同价暂定为元（大写：

元），实际建筑面积按双方确认的建筑面积计算。

第五条合同价款的结算与支付

5.1结算、决算资料：

5.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。

5.1.2承包人安排作业人员完成的作业内容，并取得发包人有效的书面签证单据编制人工结算书。

5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5.2合同价款的结算和决算：

5.2.1承包人应于每月25日向发包人提供已完成的工程量，发包人给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5.2.2工程完工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

5.3合同价款的支付：

按双方协商。

最终支付到决算价（不含其他费用）的80％，余款在竣工后六个月内一次付清。

第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6.1安全施工：

发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

6.2重大伤亡及其他安全事故处理：

6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：

无重伤及亡人事故，如出现安全事故责任由承包方全部承担。

第七条工程质量、验收与保修

7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工规范和施工图组织施工。

在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：

优良。

如达不到双方约定的质量标准，每降低一个档次，扣罚合同价百分之三的违约金，累计计算。

第八条工期延误

8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

8.1.2设计变更和工程量增加；

8.1.3发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；

8.1.4承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

8.1.5一周内非承包人原因停水、停电或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；

8.1.6发包人同意工期顺延的其他情况；

8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。

承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；

发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

8.3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定每拖延一天扣罚合同价的千分之一。

第九条文明施工

9.1发包人、承包人应严格执行当地政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照无标准予以补偿。

9.3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：

达到区级文明施工现场标准。

第十条材料机具供应

10.1本工程由发包人提供的机械设备为：

大型垂直运输机械、水平运输机械。

承包人自备的工具为：

见补充条款。

双方确认的防护用具见补充条款，费用由承包人承担。

10.2由承包人自备的工具需其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。

10.3承包人应遵守和执行发包人材料及具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领换手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

10.4对本工程材料及机具的使用、维护，双方约定如下：

承包人使用发包人提供的材料应签订材料包保协议，承包人使用发包人提供的机械由承包人维护。

10.5承包人施工的工程退下的材料应运到发包人指定的材料堆放地点码放整齐，如承包人不运或不码放整齐，发包人另行指派其他人员运输或码放，由此所发生的一切费用由承包人承担。

第十一条文物保护

对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。

发现文物后隐瞒不饱的，有责任人依法承担行政的、法律的责任。

因保护文物发生的费用由发包人承担。

第十二条发包人的权利与义务

12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

12.2负责于年月日提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

12.5负责组织图纸会审核技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

12.6负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。

12.7负责组织工程的验收工作。

12.8本工程发包人施工代表为，负责日常施工的管理、协调工作。

发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。

第十三条承包人的权利与义务

13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、机关、工种、级别、工作证号及身份证号码），作为本合同附件。

13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员的相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

在施工过程中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

13.7承包人确认为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

13.8承包人承担发包人为承包人的施工人员办理各种保险的费用。

第十四条违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1由于发包人原因造成停工、窝工适应按实际发生情况向承包人赔偿损失。

停工、窝工应办理书面洽商，方可作为决算依据。

发包人任务不足或因故不能履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

14.2承包人违约责任

14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在三日退出施工现场，承包人应当退出施工现场。

但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。

14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），直至终止合同。

14.2.3因承包人责任造成质量事故和工期延误，其工料损失概由承包人承担。

第十五条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。

当事人不愿调解或调节不成的，可约定以下方式解决争议（在选定方式前划“√”）：

1、向银川市金凤区仲裁委员会申请仲裁。

2、向银川市金凤区人民法院起诉。

第十六条合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程尾款后，即宣告终止。

第十七条

本合同正本一式二份，具有同等法律效力，发包人持一份，承包人持一份。

第十八条

本合同未尽事宜刻经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

补充条款

一、本建筑平方米单价中包含人工费、管理费、利润和辅料及小型机具费。

1、辅料及小型机具包含的范围及内容如下：

冲击钻头合金钢钻头石棉橡胶板低压石棉橡胶板低中压耐酸橡胶板密封带尼龙绳橡皮绝缘板橡胶圈（给水）Φ63—Φ110过楼板胶套Φ75—Φ160打印纸白布破布白绸棉纱头棉纱线麻塑料打包带电焊条结422塑料焊条φ2.5焊锡丝焊锡焊锡膏焊锡膏（瓶装50g）电池1#电池5#薄纱轮片500×

25×

4砂轮片Φ100砂轮片Φ400尼龙砂轮片Φ100×

16×

3砂布铁砂布0~2#色带软盘3.5"

管卡子（单立管）DN25—DN32管卡子（钢管用）15胶合板3mm铝牌铅板各种规格2.6-3铜丝塑料软管Φ4—φ16异型塑料管Φ5塑料胀管Φ6×

50塑料胀管Φ6×

35塑料胀管φ6-8橡胶软管DN20橡胶软管DN50管子托钩DN20管子托钩DN25酚醛磁漆调和漆醇酸防锈漆C53-1防锈漆C53-1酚醛防锈漆沥青漆沥青清漆清油油灰石棉扭绳φ6~10烧失量24%变压器油机油机油5~7#汽油60~70﹟溶剂汽油200#煤油铅油润滑油黄干油钙基脂酒精硬脂酸一级聚氯乙烯薄膜聚四氟乙烯生料带皂化冷却液漂白粉洗涤剂乙炔气氧气玻璃胶310g胶801硬质胶合剂电力复合脂（一级）密封胶KS型铜接线端子DT-16铜接线端子DT-25铜接线端子DT-35铜接地端子带螺栓铜线端子（开口）20A接地线5.5~16mm2弹簧压力表低压Y-1000-1.6MP压力表弯管DN15温度计0-120℃方木台400*400塑料圆台圆木台63-138*22　　圆木台150-250木质圆木台275-350木质塑料胶线2*16/0.15mm镀钭电缆吊挂3×

50镀锌电缆吊挂3×

100镀锌电缆卡子3*35镀锌电缆卡子2*35镀锌电缆卡子3×

100给水塑料管卡子DN25塑料线夹Φ15以下标志牌塑料管卡子（电气）15黑胶布20*20m黄漆布带20*40m绝缘橡胶垫δ=2沥青绝缘漆塑料胶布带20*10m塑料胶布带25*10m塑料胶布带20×

50m油浸薄纸8开自粘性橡胶带20*5塑料护口（钢管用）15-20塑料护口（钢管用）40~50塑料护口（钢管用）100塑料护口（钢管用）25塑料护口（钢管用）32标志牌塑料扁形封铅给水塑料管卡子Φ16给水塑料管卡子Φ20给水塑料管卡子Φ25给水塑料管卡子Φ32给水塑料管卡子Φ33塑料管卡子Φ50塑料管卡子Φ75塑料管卡子Φ110塑料管卡子Φ160立式钻床φ25mm—φ50mm管子切断机φ150mm螺栓套丝机Φ39mm管子切断套丝机Φ159mm咬口机1.2mm式压泵30MPa交流弧焊机21KVA交流弧焊机32KVA直流焊弧机20KW电动空气压缩机0.6m3/min吹风机4m3/min电动条烘干箱60*50*75cm热熔焊接机SHD-160C电动煨弯机100mm台式砂轮机100mm砂轮切割机400mm—500mm万能母线机直流稳压稳流电源WYK-600交流稳压电源JH1741/05数字万用表HP-34401A数字万用表PS-56对讲机C15接地电阻测试仪GCT接地电阻检测仪DET3/2自耦调压器TDJC-S-1防火涂料A60—1螺栓精制六角带帽螺栓M10*75螺母精制六角带帽螺栓M2~5×

4~20镀锌锁紧螺母3*15精制六角带帽螺栓M6×

75以下镀锌锁紧螺母3*15-20精制六角带帽螺栓M8*75以下镀锌锁紧螺母3*20精制六角带帽带垫M16×

65～80镀锌锁紧螺母3*25精制六角带帽螺栓带垫M20×

85~100镀锌锁紧螺母3*40精制六角带帽螺栓M20×

85~10镀锌锁紧螺母3*50精制六角带帽螺栓镀锌带2个垫圈M6*14-75镀锌锁紧螺母3*100镀锌精制六角带帽螺栓M8×

80~120镀锌锁紧螺母3*32精制六角螺母半圆头螺钉M6～12*12～50精制六角螺栓木螺钉M2～4*6-65镀锌半圆头螺栓M2~5×

15~50木螺钉M4.5～6*15-100镀锌滚花膨胀螺栓M8木螺钉M4*65以下镀锌精制带帽螺栓M10*100以内2平1弹垫木螺钉M4×

65以下镀锌精制带帽螺栓M12*100以内2平1弹垫镀锌自攻螺钉Φ4~6×

20~3镀锌精制带帽螺栓M16*150以内2平1弹垫木螺钉Φ4×

60镀锌精制带帽螺栓M8*100以内2平1弹垫木螺钉M6×

100精制沉头螺栓M16*25木螺钉精制六角带帽螺栓带垫M6×

100木螺钉M6×

50螺栓木螺钉M8×

100带帽螺栓自攻螺钉Φ4×

30膨胀螺栓钢垫圈（安装）镀锌铆钉4膨胀螺栓M12×

100铁铆钉膨胀螺栓M8铰链镀锌铁丝13~17#钢丝φ1.6钢锯条钢踞、扳手、钢卷尺、焊枪、割枪、电焊镜片、焊把线、焊帽、电焊机线、电焊把、扫帚、砂轮片、安全带、安全帽、切断机刀片、调直块、剪刀头、电焊机、手电钻、电锤、角磨机及角磨片、乙炔表、回火器、氧气表头、乙炔表头及乙炔、高压氧气管及氧气、高压乙炔管及乙炔瓶、焊炬、焊咀、割炬、氧气瓶、乙炔气、立式钻床、台式砂轮机、空气压缩机等属于辅料及小型机具范围的全部费用。

2、单价中包括的人工费、管理费、利润的内容及规定：

2.1基本工资、辅助工资、工资性津贴、交通补助、劳动保护费及养老保险；

生产工具使用费（含自备的工具和现场加工的小型工具和用具）、高层建筑超高费、冬雨季施工费（含冬雨季施工降效、保温防护、防雨、防滑、排水等用工发生的费用）、现场400米内的材料二次搬运费、现场材料码放、文明施工清理、进入现场材料的卸车用工、因为建设单位等原因造成的分包单位连续停工七天以内的停窝工费；

现场经费（施工中必须的安全防护、现场施工人员的生活用工、生活用水电等费用）分包单位管理费、利润等全部费用。

2.2单项工程变更洽商在20个工日以内所增加的费用以及其他不可预见的包干费用等因素。

2.3单价中包括：

为保证工程约定的合理施工工期、工程质量标准为优良、安全文明施工达到区级安全文明施工现场标准等采取相应措施所增加的费用；

由于自身施工需要，现场所配备的值班电工等配合用工以及现场发生的材料用工、各种机械操作手发生的人工费用。

2.4单价中还综合了垂直运输的人工代机费用。

三、本合同共九页。

以下无正文。

发包人（章）承包人（章）

项目经理（签字）施工队队长（签字）

地址：

地址：

电话：

电话：

合同订立时间：

2014年月日