高等教育自学考试建设工程合同含FIDIC条款Word文件下载.docx

高等教育自学考试建设工程合同含FIDIC条款Word文件下载.docx

《高等教育自学考试建设工程合同含FIDIC条款Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高等教育自学考试建设工程合同含FIDIC条款Word文件下载.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】

A．1年内B．2年内

C．3年内D．4年内

8．债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使

债权的权利？

【】

A．自己的B．他人的

C．第三人的D．债务人的

9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【】

A．安装工程一般不超过合同价的30%

R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%

C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%

D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%

10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】

A．承包人明确表示不再履行合同义务的

B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的

C．承包人将承包的建设工程违法分包的

D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的

11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】

A．承包商B．业主

C．工程师D．指定分包商

12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】

A．不再承担其他赔偿责任B．返还设计合同规定的定金

C．免收直接损失部分的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金

13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是【】

A．发布指令B．发出邀请

C．发备忘录D．业主建议

14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】

A．发包人向供应商的B．承包人向供应商的

C．发包人向承包人的D．承包人向发包人的

15．担保合同是一种【】

A．实践合同B．主合同

C．从合同D．无偿合同

16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】

A．申请重新仲裁B．向人民法院申请强制执行

C．向建设行政主管部门申请强制执行

D．向人民法院起诉

17.FIDIC（1999年版）《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】

A．房屋和工程施工B．电气和机械工程

c．设备和设计D．顾客和咨询

18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】

A．7天内B．14天内

C．21天内D．28天内

19．在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是【】

A．协商B．调解

C．仲裁D．诉讼

20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】

A．信息收集B．信息存储

C．信息加工D．信息分解

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选、少选或未选均无分。

21．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】

A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同

C．寄存合同为实践合同D．勘蔡设计合同为要式合同

E．赠与合同为有偿合同

22．合同纠纷仲裁解决的特点是【】

A．体现当事人的意思自治

C．执行的强制性

B．一裁终局性

D．当事人可控制性E．独立仲裁性

23．根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是【】

A．因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任

B．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担

C．对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延

D．隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时内，如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承包人进行隐蔽或可以继续施工

E．经工程师检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延

24．根据现行规定，变更后台同价款确定的原则包括【】

A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款

B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款

C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行

D．合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定

E．合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行

25．施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？

【】

A．发生设计变更B．发包人延误移交施工现场

C．承包人采购的材料供货商未能按时交货

D．基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线

E．一周内工程所在地区累计停电12小时

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

建设工程合同（含FIDIC）条款试卷第4页（共8页）

26．合同

27．不安抗辩权

28．基准日期

29．抵押

30．诉讼

四、筒答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

建设工程合同（含FIDIC）条款试卷第5页（共8页）

31．简述定金的法律特征。

32．按照FIDIC条件规定，在合同履行中出现哪些情况或条件时，承包商可以放慢施工速度或者暂停施工？

33．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？

34．风险管理的主要任务是什么？

35．按照FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？

五、分析计算题（本大题共1小题．30分）

36．某化工厂拟建一栋职工住宅楼，通过公开招标，选定某中外合资的建筑公司为施工单位，并参照FIDIC施工合同条件于2007年5月20日与该单位签订了施工承包合同，合同总价为1600万元，工期130天。

监理单位为中方甲级监理公司，业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托合同。

该工程于2007年6月2正式开工，建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准，业主代表、项目总监、承包方项目经理在“监理合同”及“施工合同”的原则下参照国际惯例，各项工作进展比较顺利。

根据双方商定，人工费定额为40元／工日，机械台班费为500元／台班。

合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工人工费按每工日20元计；

窝工机械设备费按台班单价的60%计；

而保函费、管理费、利润损失不予补偿。

专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。

在实际施工中发生了下例事件：

事件1开工时，因施工单位自有的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。

事件2基坑开挖后，遇软土层，需要进行地质复查，停工5天，窝工20个工日。

拳件3主体结构一层施工时，由于业主要求进行设计变更，工程师下达了变更指令，由此增加用工20个工日，机械10个台班，某项关键工作延误3天（不存在窝工）。

事件4主体结构三层施工时，遭遇7级大雨迫使暂停施工2天，造成人员窝工8个工日，施工机械受到损害损失5万元。

事件5主体结构六层施工过程中，由于班组违章作业，因某主梁钢筋错位出现质量事故，监理方发现后通知承包商整改，直至合格为止。

承包商已执行监理方的报告，而业主代表向监理方行文讲：

“项目基础工程出现质量事故，作为监理公司也有一定的责任，现通知你们被扣1%的监理费。

”

事件6为确保现场文明施工，业主代表行文要求承包方需将项目多余土方运到指定地点（合同规定），若发现承包商任意卸土，卸1车罚款l万元（合同无此规定）。

承包商违背这一指令任意卸土15车。

当月业主代表在监理审定的监理月报中扣款15万元。

承包商申述不同意扣款。

问题：

（1）上述1—4事件中哪些建筑公司可以向业主要求索赔？

哪些事件不可以要求索赔？

并说明原因。

（2）1～4项事件工期索赔各是多少？

总计工期索赔多少天？

（3）工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元？

（4）《建设工程施工合同（示范文本>

》中关于合同约定工期内发生不可抗拒力事件的风险承担原则是什么？

（5）事件5中，监理方对于扣减监理费的处罚是接受还是不接受？

理由是什么？

如果事件5造成了损失，业主应当向谁提出赔偿要求？

《工程合同管理》参考答案

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1.C2.B3.A4.D5.B

6.C7.A8.A9.C10.B

11.C12.C13.A14.D15.C

16.B17.A18.B19.D20.D

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分，错选、多选、少选或未选均无分。

）

21.BCD22.ABCE23.ABD24.ABE25.ABDE

三、名词解释（本大题共5小题，每题3分，共15分）

26.合同——是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。

27.不安抗辩权——双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。

28.基准日期——是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。

29.抵押——是指债务人或者第三者不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权人的担保。

30.诉讼——是指人民法院根据合同当事人的请求，在所有诉讼参与人的参加下，审理和解决合同争议的活动，以及由此而产生的一系列法律关系的总和。

四、简答题（本大题共5小题，每题5分，共25分）

31.答：

定金具有以下法律特征：

（1）定金在性质上属于违约定金，适用于债务不履行的行为。

（2）定金责任是一种独立于其他责任形式的责任方式。

给付定金的一方不履行合同的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行合同的，应当双倍返还定金。

（3）定金具有从合同的性质。

32.答：

出现下列情况或条件：

（1）工程师没有按照规定的时间签收支付证书。

（2）雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。

（3）雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。

33答：

可分为五类：

设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。

34.答：

风险管理的任务是：

（1）识别与评估风险。

（2）制定风险处置对策和风险管理预算。

（3）制定落实风险管理措施。

（4）风险损失发生后的处理与索赔管理。

35.答：

FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单项目的