简单工程承包合同格式.docx
《简单工程承包合同格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简单工程承包合同格式.docx(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![简单工程承包合同格式.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-2/2/23c45da4-b42e-4af7-8d1e-ce09887c060e/23c45da4-b42e-4af7-8d1e-ce09887c060e1.gif)
简单工程承包合同格式
简单工程承包合同格式
发包人:
(简称甲方)
承包人:
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么,就本建设工程协商一致,订立本合同,供两边遵循执行。
一、工程概况
一、工程名称:
;
二、工程地址:
;
3、工程范围:
4、承包方式:
。
二、合同工期
一、动工日期:
年月日,完工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准:
合格、依照《****施工质量验收标准》验收。
四、合同价款
共计合同金额(大写)(人民币),小写¥。
五,付款方式
付款方式:
本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付
%工程费用;本工程完工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。
工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。
所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工预备
一、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
二、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;
七、平安责任
一、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工平安设施。
二、乙方应指派专人负责平安,施工现场应有平安标示和平安设施。
3、乙方在施工进程中显现责任事故,乙方负全数责任,甲方概不负法律和经济责任。
八、工程完工验收及保修
一、承包人在工程完工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提早通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必需承认承包人的完工时刻;发包人推延验收,其间所发生的治理费和其他损失均由发包人承担;
二、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提早利用的,视为验收合格;
3、完工工程体会收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4、工程已大体完工,如遇某种材料或设备两边均无法解决,致使该项工程不能全数按期完工,可作减项完工,并对已完成工程进行完工验收和办理移交手续;
五、自工程完工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠效劳。
六、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时刻提交质量合格的工程产品,并对其负责。
由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。
假设承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全数工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____,承包人现场代表__,两边代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处置;如一方换人时应提早三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直同意损失部份的勘探费外,应依如实际损失向发包人支付补偿金。
一方违约时,除前面条款还有约定外,违约方支付违约金万元。
本合同未尽事宜,经发包人与勘探人协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有一样效劳。
本合同履行进程中发生的争议,由两边当事人协商解决,协商不成的按以下第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以两边签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
合同订立时刻:
___年___月___日
合同订立地址:
____________________
本合同共_页
发包人:
(盖章)
法定代表人/委托代理人:
(签字)
承包人:
(签字)联系方式:
开户银行:
银行账号:
简单工程承包合同范文二
发包人:
(简称甲方)
承包人:
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么,就本建设工程协商一致,订立本合同,供两边遵循执行。
一、工程概况
一、工程名称:
二、工程地址:
;
3、工程范围:
二楼房顶钢架。
4、承包方式:
包工包料。
五、承包面积为㎡,每平方价钱为元。
二、合同价款
共计合同金额(大写)(人民币),小写¥。
三、付款方式
付款方式:
工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全数工程款。
本合同未尽事宜,经发包人与勘探人协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有一样效劳。
本合同以两边签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
甲方:
乙方:
年月日
简单工程承包合同范文三
一、发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
二、承包范围:
一、项目工程名称*******。
合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。
动工日期:
20xx年2月8日。
完工日期:
20xx年2月8日工程质量品级合格。
二、范围:
三、工程款(进度款)拨付
四、承包人乙方的责任:
乙方必需对工程质量、平安、工期全面负责。
并同意甲方的监督指导。
发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。
由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。
甲方的直接缘故造成的责任除外。
五、甲方的责任:
一、负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监督、指导。
二、负责项目工程的签证、和谐工程决算问题。
六、本合同自甲乙两边签字之日生效。
本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
发包人(甲方):
承包人(乙方):
年月日
本文地址: