1、简单工程承包合同格式简单工程承包合同格式发包人: (简称甲方)承包人: (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么,就本建设工程协商一致,订立本合同,供两边遵循执行。一、工程概况一、工程名称: ;二、工程地址: ;3、工程范围:4、承包方式: 。二、合同工期一、动工日期: 年 月 日 ,完工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准:合格、依照*施工质量验收标准验收。四、合同价款共计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。 五,付款方式付款方式:本工程进场完成 %工作后1
2、0天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程完工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工预备一、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。二、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;七、平安责任一、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工平安设施。二、乙方应指派专人负责平安,施工现场应有平安标示和平安设施。3、乙方在施工进程中显现
3、责任事故,乙方负全数责任,甲方概不负法律和经济责任。八、工程完工验收及保修一、承包人在工程完工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提早通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必需承认承包人的完工时刻;发包人推延验收,其间所发生的治理费和其他损失均由发包人承担;二、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提早利用的,视为验收合格;3、完工工程体会收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;4、工程已大体完工,如遇某种材料或设备两边均无法解决,致使该项工程
4、不能全数按期完工,可作减项完工,并对已完成工程进行完工验收和办理移交手续;五、自工程完工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠效劳。六、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时刻提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。假设承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全数工程费用。九、现场代表发包人现场代表_,承包人现场代表_ _,两边代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处置;如一方换人时应提早三天书面通知
5、对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直同意损失部份的勘探费外,应依如实际损失向发包人支付补偿金。一方违约时,除前面条款还有约定外,违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜,经发包人与勘探人协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有一样效劳。本合同履行进程中发生的争议,由两边当事人协商解决,协商不成的按以下第 种方式解决:(一)提交 仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以两边签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 合同订立时刻:_年_月_日合同订立地址:_本合同共_ 页发包人:(盖章)法定代表人/委托代理人:(签字)
6、承包人:(签字) 联系方式:开户银行:银行账号:简单工程承包合同范文二发包人: (简称甲方)承包人: (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么,就本建设工程协商一致,订立本合同,供两边遵循执行。一、工程概况一、工程名称:二、工程地址: ;3、工程范围:二楼房顶钢架 。4、承包方式: 包工包料。五、承包面积为 ,每平方价钱为 元。二、合同价款共计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。三、付款方式付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全数工程款。本合同未尽事宜,经发包人与勘探人协商一致,签定补充协议,补充协议与
7、本合同具有一样效劳。本合同以两边签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。甲方:乙方:年 月 日简单工程承包合同范文三一、发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)二、承包范围:一、项目工程名称*。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。动工日期:20xx年2月8日。完工日期:20xx年2月8日工程质量品级合格。二、范围:三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任:乙方必需对工程质量、平安、工期全面负责。并同意甲方的监督指导。发生平安工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接缘故造成的责任除外。五、甲方的责任:一、负责对工程质量、平安、技术、工期的检查、监督、指导。二、负责项目工程的签证、和谐工程决算问题。六、本合同自甲乙两边签字之日生效。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。发包人(甲方):承包人(乙方):年 月 日本文地址:
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1