有线电视网络施工合同范本.docx

有线电视网络施工合同范本.docx

《有线电视网络施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有线电视网络施工合同范本.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

有线电视网络施工合同范本

合同编号:

有线电视网络施工合同

工程名称：

**工程有线电视网络施工合同

工程地点:

甲方：

乙方：

有线电视网络施工合同

甲方：

乙方：

依据?

中华人民共和国合同法?

及相关法律、法规，结合**省**市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。

一、工程工程

工程名称：

工程范围：

设计及施工内容：

乙方根据甲方提交的小区建筑规划图完成有线电视线路网络和设备的规划设计，及时向甲方提交相应的全部设计施工图〔附图〕，并经甲方进行审核确认。

乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成该区有线电视的接入工作，共计**户。

工程内容包括有线电视线路光缆、同轴电缆敷设，光机箱、接线箱安装、网络设备，调试、试运行等。

二、工期期限

开工日期：

完工日期：

总日历天数：

施工开工前5个日历天甲方向乙方发出开工通知单，同时乙方应将施工组织设计和工程进度方案提交甲方。

乙方必须按甲方确认的进度方案组织施工，接受甲方对进度的检查、监

督。

工程实际进度与经确认的进度方案不符时，乙方应按甲方的要求提出改良措施，经甲方确认后执行。

甲方认为有必要暂停施工时，乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程，工期顺延。

因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。

假设遇到以下情况之一，经甲、乙双方现场代表签证后，工期相应顺延：

甲方由于其他工程开展或两个以上施工单位交叉施工阻碍乙方施工的。

未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。

由于不可抗力影响施工的。

三、质量标准

乙方工程质量应到达国家广电总局公布的质量检验评定标准的优良等级。

乙方必须严格按照甲方审核确认的设计文件完成乙方职责，按说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程标准、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

四、承包方式

总价包干。

包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包

优化设计、包验收、包竣工资料、包平安文明施工、包环保、包材料检测、包

检测合格、包售后效劳及维修、包国家规定需缴纳的所有税金等。

五、合同价款及付款方式

合同价款

工程造价根据**文件，“集群性用户按网络运营单位实际发生的人工、材料费用协商确定。

〞

乙方根据中华人民共和国播送电影电视部GY5212-1997“有线播送

电视系统安装工程预算定额〞和“工信部规[2021]75号通信建设工程概算、

预算编制方法及费用定额，通信建设工程施工机械仪表台班费用定额〞，编制

出本工程的终端**户预算包干总价为：

¥元，经甲方审核及双方协商

后，双方同意在预算造价的根底上下浮**%即元〔含税〕,大写〔人

民币〕：

元整。

合同总价：

本合同总价为人民币〔大写：

〕〔含税〕

上述总价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、各项规

费及税金等全部费用。

上述价款为本工程包干总价，包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程平安、文明、准确施工、完工和修补缺陷所需的全部工作内容和费用。

除甲方在工程工程上另有增减外，工程造价不得变更。

除上述合同总价外，甲方无须承当其他任何费用。

双方确认本工程接入终端为**户，超出终端户数工程费另议〔规划每户一台终端〕

付款方式：

5.2.1本合同签订后乙方进场后7个工作日内，甲方支付包干价

的%，作为工程首期款；

竣工验收手续办理完毕后且工程质量符合本合同条约定，双方办理完成结算后15个工作日内甲方不计利息一次性支付至工程结算价款的100%由于有线电视用户使用电视信号直接向乙方缴交有线电视管理维护费，而乙方也直接执行网络维护责任，本工程不留质保金。

乙方向甲方收取工程款，均需先向甲方提供合法合规的正式发票，甲方凭

发票办理付款手续，否那么甲方有权拒绝付款并且不承当任何相关责任。

因乙方原因造成甲方延迟付款的，甲方不承当任何责任。

六、合同文件组成及解释顺序

合同文件组成：

〔1〕本合同；

〔2〕乙方的预算书；

〔3〕乙方的规划图纸。

〔4〕经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件〔未加盖公司

印章的文件视为无效文件〕。

本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相互矛盾之处，以本合同文本所列时间在后为准。

七、双方的职责

甲方的职责：

甲方委派为甲方驻工地代表，负责工程管理，代表甲方实

施管理的各项工作，负责办理与施工有关的各项事务；假设在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知乙方。

提供小区合法建筑平面图、户型平面图给乙方进行电视管线规划、

设计。

甲方负责按照乙方提供的设计图纸建造小区红线范围内的地埋管

道、楼宇内管道、管井引上及楼宇内的金属线槽或PVC线槽。

〔甲方提供给乙

方穿线的管道均由乙方独立使用，管井内金属线槽要求加装中间分隔板与其它单位或个人的线缆分隔，播送电视的线缆路由中不允许穿入其他弱电线缆，由于乙方的线缆在扩容或维修时有更换的可能，故室外弱电井不允许任何物体覆盖及固封〕

安装施工时，甲方负责就近提供施工电源接驳点，无偿提供施工用

水用电。

负责施工区域内与本工程相关的施工组织和办理有关施工证件、批

件等工作。

在乙方进场前或施工过程中负责为交叉施工单位做现场协调工作。

为乙方提供现场便利材料堆放点。

甲方在本工程工程整体竣工验收合格前，为乙方网络升级〔改造〕提供施工场地便利。

乙方的职责：

乙方派为乙方驻工地代表，负责双方联系及协调工作，处

理工程相关事宜。

假设在本工程实施过程中更换代表，需以书面形式通知甲方。

乙方施工前需报施工组织设计〔包含平安监督协议〕、企业资质，经监理及甲方审批前方可施工。

施工过程应按施工图纸、施工组织设计以及双方约定选定的标准、标准。

甲方有权根据实际工程情况，随时要求乙方调整或增加现场作业人员，对此乙方必须无条件执行。

否那么，由于乙方原因导致拖延

工期，造成的损失由乙方承当。

723乙方须根据?

中华人民共和国劳动合同法?

、其他相关法律及当地政府机关规定或指示等为其人员等购置并维持各类人身伤亡的赔偿责任等各类保险，乙方须负责和保障甲方免于承当任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼、行政处分及其他收费及开支。

上述所提到的保险费用，已经综合包含在本工程价款中，乙方不得因此向甲方提出索赔或补偿。

乙方根据甲方提供的建筑图纸设计小区的地下管道图、手井设计图，设计光接收机箱、放大器箱、集中控制箱的位置及设计上述工作箱内电源配置的需求。

乙方负责按照设计图纸进行小区红线内外的光〔电〕缆的敷设，网络设备的安装。

负责安装调试光发射机、光接收机、交换机，光缆中继测试、检测光信号及射频信号。

有线电视信号送至每个单元预留的弱电箱内。

乙方承诺向甲方小区长期输送电视信号和适时进行网络增值升级并提供网络维护效劳。

做好施工管理工作，安排好工人的生活，杜绝其以任何理由滋事。

如出现聚众闹事等行为视为乙方违约，并承当由此给甲方造成的一切损失。

做好施工场地现有成品和设备、管线保护工作，承当因自身责任造成的损失，承当因自身工程产生的垃圾的清理外运。

假设因为乙方施工原因或施工平安、质量等问题造成索赔或引起损失〔包括返工等〕，那么乙方承当全部经济、法律责任并全额承当相应的费用。

隐蔽工程必须经乙方甲方派驻代表随工验收，并接受乙方甲方委托的监理人员监理。

八、材料、设备供给

乙方在网络接入工程中使用的材料及设备须具有国家广电总局颁发的入

网证书。

因使用不合格的建筑材料、设备造成的一切损失，均由乙方承当。

乙方已安装但未经验收的设施及器材由乙方负责保管。

九、设计变更

在管网施工中，假设甲方对原建筑工程规划设计进行变更，应在变更前10

个日历天〔重大设计变更20个日历天〕向乙方发出书面变更通知，甲方未经乙方同意不得擅自变更原建筑工程规划设计，否那么，乙方有权拒绝对本合同工

程的设计进行变更，因甲方的变更影响信号传输质量和导致乙方的经济损失，由甲方承当。

施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。

因乙方擅自变更设计发生的费用和由此给甲方造成的一切损失，由乙方承当，延误的工期不予顺延。

十、竣工验收与结算

工程竣工验收以施工图及说明书、图纸会审记录，有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收标准为依据。

隐蔽工程在乙方自检后填写记录表〔范围、数量、质量等〕，持表通知甲方及监理检查。

甲方及监理接通知后2个工作日内到场验收，经检验合格并符合设计要求时，双方签字盖章前方可进行下一工序的施工。

假设甲方及监理在规定的时间内未到场，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方及监理应予成认，事后甲方及监理提出复检，复检费用由甲方承当。

复检结果不合格，返修费用由乙方承当，工期不顺延，反之工期顺延。

工程完工具备验收条件时，乙方应提前通知甲方及相关部门按国家工程竣工验收有关规定进行验收，整理完整的完工或竣工资料、竣工验收报告等。

验

收时如工程内容未完成或质量不合格，由乙方在商定的时间内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止，并按验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承当。

工程完工并验收合格后7个日历天内，乙方应向甲方递交工程结算资料，双方按约定的合同价款确定方法进行结算。

竣工结算时，乙方需按甲方要求提供完整的工程资料、竣工资料和结算资料，经总承包人、监理、甲方审核合格后，方可获得甲方支付的工程款。

假设未按甲方要求提供，甲方有权不支付剩余工程款，并且不承当任何责任。

假设工程发生变更，经甲方签证确认后按双方约定的单价结算，工程完成后按实际超出或减少局部一次结算。

十一、违约责任

甲方未按照合同的规定履行，出现以下情形时，由甲方承当相应责任，

工期顺延：

因甲方原因引起的工程设计变更，使已完工程拆改。

假设乙方未按合同的规定履行，出现以下情形之一时，乙方承当全部责任，并赔偿给甲方造成的全部损失。

因乙方原因造成未按时开工、逾期交付或因质量等问题逾期完工的须承当由此引起的全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

在工程竣工验收合格后10个日历天内撤离施工现场，做到工完场清，假设工完场不清，视为乙方违约。

乙方因工程质量不合格或使用不合格的建筑材料、设备的。

因乙方原因未能按时竣工〔即工程验收合格〕，乙方除应立即采取相应措施直至验收合格外，每延迟一天，乙方应向甲方支付本合同金额千分之一的违

约金；延期超过15天，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部工程款并承当本合同金额2%的违约金，乙方还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

十二、争议的解决

甲、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求第三人调解。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。

争议发生后，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）、调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）、法院要求停止施工。

十三、不可抗力

不可抗力。

不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害等：

（1）六级以上的地震；

（2）九级以上的大风；

（3）持续降雨24小时且降雨量为150mm以上；

（4）40度以上并持续2天的高温天气。

不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。

不可抗力事件结束后1天内，乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，以及预计清理和修复的时间和费用。

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承当:

〔1〕甲、乙方人员伤亡由其所属单位负责，并各自承当相应费用；

〔2〕乙方机械、设备、材料的损坏及停工损失，由乙方承当；

〔3〕延误的工期经甲方确认后相应顺延。

〔4〕凡本合同未涉及事项依据国家现行法律执行。

十四、合同的生效、终止和解除

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

甲、乙方履行合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。

合同的解除。

甲、乙方协商一致，可以解除合同。

乙方如发生禁止的转让、转包情况，甲方有权解除合同，并且不

承当任何责任。

有以下情形之一的，甲、乙方可以解除合同：

〔1〕不可抗力致使合同无法履行；

〔2〕因一方违约〔包括因甲方原因造成工程停建或缓建〕致使合同无法履行。

〔3〕如果乙方出现不良社会影响及造成甲方品牌受损，甲方可终止合同。

解除合同的程序。

甲、乙之一方依据条约定解除合同的，双方须

签订解除本合同的书面协议，本合同自解除协议生效之日起解除；甲方依据约定解除合同的，应以书面形式向乙方发出解除合同的通知，合同自通知到达乙

方时解除；甲、乙之一方依据第约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，合同自通知到达对方时解除。

对解除合同有争议的，按的约定处理。

合同解除后，乙方应做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，将装备和人员撤出施工场地。

有过错的一方，应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

十五.其他

甲方对乙方图纸、纤芯方案及相关技术文件必须保密，不能外传。

本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

双方可以签订补充协议，补充协议是本合同的组成局部，具有与本合同同等的法律效力。

合同附件〔包括有线电视管线图纸〕及在工程实施过程中双方签订的补充协议和双方代表签订的文件为本合同的构成局部，具有同等的法律效力。

本合

同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

本合同一式**份，其中甲方保存**份，乙方保存**份，均具有同等效力。

〔以下无正文〕

甲方：

〔公章〕

法定代表人或

委托代理人〔签字或盖章〕：

年月日

乙方：

〔公章〕

法定代表人或

委托代理人〔签字或盖章〕：

年月日