基础预制方桩工程施工合同.docx
《基础预制方桩工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基础预制方桩工程施工合同.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
基础预制方桩工程施工合同
基础预制方桩工程施工合同
八桂绿城—绿城印象基础预制桩
制桩工程施工协议书
发包人（全称）：
南宁连冠建筑工程有限公司桩基础分公司
承包人（全称）：
李达文
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就基础预制桩混凝土工程施工有关事宜协商一致，并签订如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：
八桂绿城—绿城印象12#楼基础预制桩工程
工程地点：
南宁市壮锦大道
工作内容：
基础预制桩成品桩制作的所有工作，制桩场地平整铺设（不含成品桩分桩、转运）。
承包方式：
包工、包模板、机械及电气、电缆设备（除钢筋、砼以外的所有材料及设备）、不包主材，包工期，包质量。
承包范围：
钢筋的制作绑扎、场内搬运，电焊桩尖，对焊接头，垫块的制作和放置，钢筋机械、工具进退场和中途维修的装卸车及安装调试和日常维护、扎钩、扎丝、抬钢筋笼入模，钢筋的所有加工机械。
模板的安装、拆除、表面砼渣等杂物的清理，模板进退场的装卸车及场内搬运、归堆，模板加固件的加工、安装、油毡（薄膜）的切割铺垫，隔离剂的配制和涂刷（包括安拆模板的人工、机具、麻线）、模板工程所需的一切机具。
场内砼临时道路防护设施的铺垫，搭设及拆除，砼的场内运输，振捣、抹平、覆盖及淋水养护，废料、剩料的清理，砼试块的制作，养护场内搬运，制桩编号的编写。
制桩场地的抹平、硬化，铁铲、木批、钢批、等小型工具、砼工程所需的所有机具。
2、工期要求：
开工日期：
2006年12月23日（以正式浇砼为开工时间）
竣工日期：
2007年1月4日（以浇砼完毕为竣工时间）
本预制方桩工程施工工期总日历天数14日历天。
乙方应按工程进度的要求，服从甲方指挥调度，合理安排施工工序，满足预制桩施工进度的要求。
若乙方由于人员或技术不足，满足不了施工进度的要求，甲方有权增加或更换施工人员，因此发生的费用按实际计算，乙方不得因此争执吵闹。
3、质量等级：
合格（达到设计图纸要求和施工规范的规定）。
4、承包方式和协议单价：
①本工程劳务综合单价按118元/m3计算，该综合单价已包括预制桩的制作、保养以及预制桩所需的材料（钢筋、搅拌砼、铺设制桩场地用的水泥、砂石及桩尖钢板、生产用水、电除外）、人工费、管理费、超时工作、利润及使用制桩设备及其进退场费、保管费、损耗费等费用。
本包干单价在任何情况下不作调整。
②工程量：
按甲方通知乙方制作工程的工程桩数量乘以桩截面面积计算，工程量以实际完成工程量为准。
③工程造价：
按实际完成成品桩制作的工程量乘以约定的包干单价计算。
第二条发包人与承包人职责
A、发包人职责
1、发包人驻工地代表及委派人员名单：
2、发包人驻工地代表职责：
①负责监督承包人施工计划实施及工程质量、施工进度、验收等事宜。
②协调处理施工过程中设计、甲方、监理、总包方与承包人配合存在的问题及有关技术问题。
③将设计图纸和施工规范要求以书面形式交底给承包人。
④负责成品桩的分离转运。
⑤负责钢材、砼的检验计划和负责试验费用，并编写预制桩所需的各种资料。
⑥负责砼试块的制作和保管。
⑦负责提供钢筋、水泥、砂、石，并运到预制场地。
⑧负责提供乙方所有施工人员的宿舍及生活用水。
⑨负责提供施工用水、电，并接至施工现场内。
B、承包人职责
1、承包人驻工地代表及委派人员名单：
2、承包人工作
①组织好满足施工需要的劳动力、材料及机械设备进场施工。
②负责为甲方提供总电箱以外的各种机具用电的电箱、电缆。
③编制材料、机械及劳动力需用计划。
④负责按工程图纸和施工要求进行预制工作，符合设计和施工验收规范要求。
⑤协调和指导发包人做好制桩场地平整布置工作，利于桩机沉桩施工，减少桩的转运。
⑥负责预制场地的平整铺设。
⑦根据谁施工谁负责安全的原则，乙方必须按国家有关规定严格做好施工现场安全管理工作，对于进场施工现场人员，必须进行安全教育并记录存档，特殊工种（如电工、对焊工、电焊工）工人要持证上岗，由于乙方管理不善和违章施工造成的安全事故和机械设备事故由乙方负责。
第三条工期延迟
1、对以下原因造成工期延迟的，经发包人代表确认，并办理签证手续后，工期相应得以顺延：
①工程量增加和设计变更。
承包人应在收到变更通知后，向发包人提出确认，逾期后果自负。
②非承包人原因停电一周内累计超过8小时以上的。
③不可抗力因素（因战争、动乱、空中飞行物体附落或其它非发包人、承包人双方责任造成的爆炸、火灾、6级以上大风、5级以上地震，施工期间大雨等造成的停工。
）
2、非上述原因，承包人不能按本协议工期竣工的，应承担违约的责任。
每拖延一天承包人必须按预制桩砼工程造价的百分之四支付给发包人违约金，违约金在本工程结算款中扣除。
3、承包人不能按本协议工期完工的，发包人可根据施工需要增加施工人员，承包人不得因此而发生异议。
4、承包人根据工程进度和工程量调整施工人数，由于甲方、总包等原因造成停工的，发包人不支付承包人误工费和进退场费用。
5、发包人不能按约定的时间支付承包人工程款时，每拖延一天，发包人按必须当期应付而未付款额的万分之四作为违约金支付给承包人和进退场费用。
第四条检查和返工
承包人应认真按照标准、规范和设计的要求以及双方代表依据协议发出的指令施工，随时接受发包人代表及总包、监理、建设单位的检查，为检查提供便利条件，并按发包人代表及建设单位的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
工程由建设、监理、总包单位和发包人、承包人代表对工程质量进行检查验收，工程质量达不到规范及设计要求的，承包人应在本工程工期内无偿返工至合格为止，并负担返工的一切费用，工期不顺延。
第五条工程质量等级
1、工程质量等级：
合格。
2、工程的预制成品施工必须符合现行的国家及地方有关施工验收技术规范、建筑安装工程质量检验评定以及设计图纸的要求，质量要求达到合格等级。
3、若承包人预制成品桩施工达不到质量等级要求，承包人须承担违约责任。
4、质量评定仲裁部门名称：
南宁市建设工程质量监督部门及桩检测部门检测评定结果为依据。
第六条工程质量要求
（一）钢筋部分
1、钢筋的制作、绑扎必须满足设计图纸及施工规范的要求，依照技术交底及验收标准进行施工。
2、纵向钢筋和箍筋应扎牢，连接位置不得偏斜，钢筋骨架的偏差应满足下表要求：
项次
项目
允许偏差（毫米）
1
主筋间距
±5
2
桩尖中心线
10
3
箍筋间距或螺旋筋的螺距
±20
4
吊环沿纵轴方向
±20
5
吊环沿垂直于纵轴线方向
±20
6
吊环露出桩表面的高度
－0~＋10
7
主筋距桩顶距离
±10
8
桩顶钢筋网片
±10
9
多节桩锚固钢筋长度
±10
10
多节桩锚固钢筋平面位置
5
11
多节桩顶埋缺片位置
±3
3、钢筋搭接焊焊缝厚度不应小于主筋直径的0.3倍，焊缝宽度不应小于主筋直径的0.7倍，且满足拉伸试验要求。
4、钢筋闪光对焊应满足试验要求。
接头处不得有横向裂纹，钢筋表面不得有明显烧伤，接头处弯折角不得大于4°轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径且小于2mm。
5、主筋焊接接头在35d（主筋直径）范围内不得大于钢筋面积的50%，且相邻主筋焊接接头必须错开35d（主筋直径）并不小于500mm。
（二）模板部分
1、侧模的支设必须牢固、稳定、接缝、桩尖处应封堵严密，避免漏浆出现蜂窝。
2、隔离剂涂刷均匀、全面，不得沾污钢筋，油毡（薄膜）铺垫前模内杂物清理干净，油毡（薄膜）铺垫平整顺直，卷边高度一致、平整，浇筑砼前，模板内的杂物应清理干净，避免桩尖和桩角处漏浆。
3、模板支设尺寸允许偏差如下：
偏差名称
允许偏差（毫米）
偏差名称
允许偏差（毫米）
横截面边长
±5
桩顶倾斜
≤3
桩顶对角线之差
10
锚筋预留孔深
＋20
保护层厚度
±5
浆锚预留孔位置
5
桩身弯曲矢高
≯1%桩长且≯20
浆锚预留孔径
±5
桩尖中心线
10
锚筋孔垂直度
≤1%
4、砼浇筑过程中应有专人跟班检查模板加固体系，出现胀模，位移情况及时处理。
5、在砼终凝后强度能得证桩身不变形，棱角完整时方能拆模，芯模或预留孔洞的内模，在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝后，方可拆除，拆模时模板轻抬轻放，避免碰坏桩身。
6、出现涨模及桩端不垂直，桩尖中心线偏移超过验收规范要求的，每处处以100元罚款，并负责凿平处理至合格标准。
（三）砼部分
1、桩身砼必须连续浇筑，不得留置施工缝，砼应振捣均匀，密实，不得多振，漏振以表面呈现浮浆和砼不再下沉为宜。
2、浇筑桩身砼时应由桩顶向桩尖方向连续浇筑，并加强对桩顶和桩尖的振捣，注意控制砼面高度。
3、采用自拌砼时原材料必须检查和试验合格后方可用于浇筑砼，水、水泥与配合比的允许偏差为±2%，砂、石的允许偏差为±3%，塌落度的允许偏差为±10mm，拌制后应在最短时间内进行浇筑，如出现离析现象应进行二次搅拌。
4、在砼浇过程中，注意观察模板，钢筋是否位移、变形，一旦发现有变形，位移及时采取措施进行处理。
5、施工过程中应加强振捣，不能少振，漏振，若由于振捣不够造成蜂窝、麻面、孔洞导致桩不能使用的，承包人应负责由此造成的材料及工期损失。
6、浇捣砼时应边振捣边抹平，采用木批过面，并在砼终凝前进行二次过面、处理，对已浇砼应在12小时内进行覆盖淋水养护，养护的标准应为保护砼表面润湿，养护时间为14天。
7、砼浇筑完毕，拆模后应满足以下外观质量要求：
（1）表面平整、密实、掉角深度不应超过10mm，局部蜂窝和掉角的缺损面积不超过全部桩表面积的0.5%，并不得过分集中。
（2）混凝土收缩裂缝深度不得大于20mm，宽度不得大于0.15mm，横向裂缝不得大于桩边长的1/2，边长允许偏差为±5mm。
（3）桩顶、桩尖外不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角现象。
8、为保证施工质量、振捣、抹平及养护人员必须由专人负责，并保证人员的技术和人数能满足抹平及养护的技术要求。
第七条设计变更
设计变更的确认方式：
由发包人、建设单位认可的设计变更发出的设计变更图纸或书面通知确认。
第八条竣工结算
1、结算方式：
制桩完毕后五天内，承包人应按双方确认的制桩实际工程量向发包人代表提交结算报告，办理竣工结算，发包人代表收到结算报告后十天内，给予批准或提出修改意见。
2、承包人提交结算资料时间：
制桩完毕后七天内。
3、发包人审核提交结算资料时间：
收到结算资料后五天内完成。
第八条工程款支付
1、乙方开始浇筑砼后，甲方预支10000元给乙方作施工人员伙食费、购买小五金等费用。
2、预制桩全部制作完成后7天内，按工程总价的80%支付给乙方。
3、待甲方压桩完成并静载验收合格后15天内，付清所有余款。
4、预制桩制作完成两个月内，如工程停建、缓建，如果甲方不压桩、不静载验收的，甲方也必须无条件付清所有余款。
5、所有款项全部以现金方式支付，乙方不向甲方开任何票据。
第九条安全、文明施工
1、按照“管生产必须管安全”的原则，承包人必须按国家有关规定严格搞好施工现场安全管理工作。
对于进场施工现场人员，必须进行安全教育并记录存档，承包人施工人员不准带小孩进入施工现场，特殊工种要持证上岗，并办理现场工作和施工人员人身安全保险，发生伤亡事故和机械设备事故，承包人必须承担自身原因造成的损失和建设主管部门的罚款，并按规定追究有关人员管理责任和法律责任。
2、承包人在施工过程中，必须严格执行国家有关安全生产条件及安全技术标准，做好安全防护工作，服从建设单位和发包人安全管理人员检查监督；发包人安全管理人员检查发现安全隐患后，及时签发隐患整改单，承包人必须按照整改单的要求及时整改，如不按时整改，发包人有权向承包人做出停工处理，延误工期由承包人自负。
发生重大伤亡事故，承包人应立即按规定上报发包人及上级主管部门。
3、承包人施工过程中必须严格执行当地政府和建设管理部门关于文明施工、流动人口管理、计划生育、环境保护、劳务管理及工人工资等有关规定，费用承包人承担。
4、自觉维护公司形象，爱护公司财物，积极配合现场管理人员及总包单位做好安全文明施工工作。
5、工人必须经过三级教育方可进场施工。
6、上班前必须戴好安全帽（扣好帽绳）及相关防护设备，严禁穿拖鞋和酒后上班，严禁带小孩进入工地。
对于不戴安全帽或穿拖鞋上班，经批评教育后还不整改的每人次予以罚款100元并勒令其停工反省。
7、钢筋施工
①开工前将钢筋的弯曲机、切断机、对焊机、卷扬机在指定地点安装好，并检查机械性能，电器及开关等是否满足使用及安全要求，每天开工前及下班前进行复检，机械由专人严格按操作规程进行操作，避免机械伤人。
②规划好施工场地，减少钢筋二次搬运，每天下班后应打扫清理施工场地，钢筋头应归堆、装袋，做到当天工完场清，做好机械，材料的覆盖防雨工作。
8、模板施工
①开工前将电锯、切割机等机械在指定地点安装好，并检查机械性能及电器、开关等是否满足使用及安全要求，每天开工前及下班前进行复检，机械由专人严格按操作规程进行操作，避免机械伤人。
②规划好施工场地，模板、钢管、扣件、油毡、薄膜等材料设备应码放整齐并做好覆盖防雨工作，减少二次搬运。
③模板拆除后应及时将模板表面砼渣等杂物清理干净，多余模板钢管等应及时归堆，码放整齐，拆模时场地内产生的杂物应及时清理，打扫干净。
抬模时注意周围人员，不得碰撞他人，注意堆放地点避免砸脚。
9、砼施工
①开工前应先检查振动器是否正常运转，电器、开关是否灵敏，满足使用及安全要求，照明设施是否正常，临时道路是否牢固，满足使用及安全要求。
②水平运输，浇筑砼时应注意周围人员，避免碰伤他人，浇筑砼过程中随时检查搭桥钢管是否松动，如有松动及时加固，砼抹面时应及时将模板，桩身多余剩浆清理干净。
③当天砼浇筑完毕后应及时将振动器、钢管、角钢、搭桥板、斗车、铁铲等清理、冲洗干净，归堆码放整齐并做好覆盖防雨工作。
④振动器、搅拌机必须专人操作，持证上岗，施工中注意检查振动器、振动棒和电缆是否有脱皮，漏电现象，振捣人员必须穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。
10、工人宿舍应保持干燥，做好清洁卫生工作，卧具，行李等应摆放整齐，外来人员来访登记，严禁留宿过夜。
11、工地内严禁赌博，打架斗殴行为发生。
发生斗殴事件每次罚款1000元并交公安机关处理。
第十条工程分包
分包工程内容和分包单位：
本工程不允许再分包、转包，若乙方将本工程再分包、转包，甲方有权更换施工单位。
第十一条争议
争议的解决方式：
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方可向建设主管部门调解，经济协议仲裁机关仲裁。
第十二条违约
1、违约的处理：
按本合同有关内容条款约定及国家有关规定执行。
2、违约金的数额：
按协议条款执行。
第十三条合同生效
1、合同生效日期：
甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
如有未尽事宜，双方协商另行签订补充协议，补充协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。
2、本工程合同文本以打印稿为准，如手改时需双方盖章确认，否则手改部分无效。
第十四条合同份数
本合同一式贰份，双方各执壹份。
发包人（盖章）：
承包人（盖章）
法人或委托代理人：
法人或委托代理人：
电话：
5708757电话：
地址：
南宁市东葛路86号地址：
星和园B栋402#
2006年12月21日2006年12月21日
升级会员 