中级经济基础模拟题V.docx
《中级经济基础模拟题V.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济基础模拟题V.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
中级经济基础模拟题V
2018年中级经济基础模拟题V
单选题
1、房地产估价专业意见的作用可分为性质不同的两类：
（）。
A．一是咨询性估价或参考性估价，二是法律性估价或证据性估价
B．一是了解性估价或咨询性估价，二是鉴证性估价或证据性估价
C．一是鉴证性估价或证据性估价，二是咨询性估价或参考性估价
D．一是咨询性估价或参考性估价，二是鉴证性估价或法律性估价
简答题
2、某城市地下工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中现场管理费费率15%，企业管理费费率8%，利润率5%，合同工期730天。
为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施，并安装1.5t/main的备用排水没施，两套设施合计15900元。
合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主时施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）。
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1．施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更，由此造成施工单位的机械设备窝工12天，机械台班单价和窝工时间如表4-6所示。
事件2．施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度，业主要求施工单位紧急购买额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/main的排水设施，恢复了施工。
事件3．施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天。
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔：
事件1．由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。
现场管理费：
40920×15%=6138（元）；
企业管理费：
（40920+6138）×8%=3764.64（元）；
利润：
（40920+6138+3764.64）×5%=2541.13（元）；
合计：
12443.77元。
事件2．由于非季节性大暴雨天气费用索赔。
（1）备用排水设施及额外增加排水设施费：
15900÷2×3=23850（元）；
（2）被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元；
（3）额外排水工作的劳务费8650元；
合计：
48500元。
事件3．由于处理地下文物，工期、费用索赔。
延长工期40天，索赔现场管理费增加额：
现场管理费：
8600×15%=1290（元）；
相当于每天：
1290×10000÷730=17671.23（元/天）；
40天合计：
17671.23×40=706849.20（元）。
[问题]
事件3中造价工程师是否应同意40天的工期延长为什么补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元
简答题
3、某工程项目施工合同价为560万元。
合同工期为6个月，施工合同中规定如下。
1．开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。
2．业主自第1个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第3个月底全部扣完。
3．预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
4．工程进度款按月结算，不考虑调价。
5．业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
6．若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。
7．经业主签认的施工进度计划与实际完成产值见表6-2。
表6-2施工进度计划与实际完成产值表单位：
万元
时间/月123456
计划完成产值709011011010080
实际完成产值7080120
业主供料价款81215
该工程施工进入第4个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。
为此，施工单位提出以下费用补偿要求：
（1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元；
（2）因设备撤回基地发生的费用10万元；
（3）人员遣返费用8万元。
单选题
4、A地甲公司与B地乙公司签订一份书面购销合同，甲公司向乙公司购买冰箱200台，每台价格是1500元。
双方约定由乙公司代办托运，甲公司在收到货物后的10日内付款，合同的违约金为合同价款的10%，并且约定了因合同发生纠纷由合同签订地C地的法院管辖。
但是，在合同签订后，乙公司因为资金不足，发生生产困难，没有能够按照合同约定的时间交付货物。
甲公司要求乙公司支付违约金，乙公司拒绝，双方发生争议，甲公司提起诉讼。
如果双方当事人在合同中并没有约定合同纠纷的管辖法院，而是在合同发生纠纷后，才书面约定了合同签订地的法院为合同纠纷的管辖法院，此时（）。
A．管辖权依然有效
B．管辖权无效
C．不符合合同生效的一般要件
D．违反法律关于管辖协议的禁止性规定
单选题
5、会计报表按不同的标准划分为不同的种类，如按（）分，可以分为单位会计报表和汇总会计报表。
A．报送对象
B．编制日期
C．编制单位
D．报表结构
多选题
6、下列属于会计核算方法的有（）。
A．设置会计科目和账户
B．复式记账
C．会计预测与决策
D．填制和审核会计凭证
多选题
7、下列各项中，属于有限责任公司董事会行使的职权有（）。
A．股东之间互相转让出资
B．聘任公司经理并决定其报酬事项
C．聘任公司财务部经理并决定其报酬事项
D．制定公司的具体规章
单选题
8、受要约人向要约人作出的对要约完全同意的意思表示生效的时间一般为（）
A．意思表示作出时
B．意思表示发出时
C．意思表示送达对方时
D．要约人作出回复时
单选题
9、从税收的本质来看，税收是国家与纳税人之间形成的以国家为主体的（）。
A．社会产品分配活动
B．礼会剩余产品分配活动
C．社会产品分配关系
D．利会剩余产品分配关系
不定项选择
10、李某、王某、钱某、孙某和郑某五人出资设立了一家有限责任公司，出资比例分别是25%、30%、20%、15%、10%。
公司的注册资本是10万元，王某担任公司的董事长。
公司章程规定：
股东按照出资比例行使表决权，监事会成员为3人。
公司章程还对股东的权利义务、公司的经营范围、股权转让、公司的住所以及股东的出资方式等一系列事项作出了规定。
根据上述事例，请回答下列问题。
假如钱某和孙某改变了主意，同意郑某将股权转让给易某。
请问下列说法中正确的是：
A．在同等条件下，孙某和钱某对郑某的股权都享有优先购买权
B．孙某、钱某都主张行使优先购买权的，应当首先进行协商以确定各自的购买比例
C．孙某、钱某都主张行使优先购买权的，应当首先按照公司章程的相关规定处理
D．如果孙某、钱某协商确定各自的购买比例不成的，应当平均行使优先购买权
多选题
11、为了正确计算产品成本，必须正确划分的企业各项正常生产经营成本的界限包括（）。
A．产品成本与期间成本的界限
B．各会计期间成本的界限
C．不同产品成本的界限
D．完工产品与在产品成本的界限
单选题
12、按照我国产业技术发展的近期目标，全国社会研究与开发经费支出占国内生产总值比重要提高到（）以上。
A．1%
B．1.5%
C．2%
D．2.5%
多选题
13、按照课税对象的不同性质，税收可以划分为（）和行为税五大类。
A．流转税
B．所得税
C．资源税
D．消费税
E．财产税
多选题
14、重大关联交易指（）。
A．上市公司拟与关联人达成的总额高于300万元的关联交易
B．上市公司拟与关联人达成的总额高于500万元的关联交易
C．上市公司拟与关联人达成的总额高于上市公司最近经审计净资产值的3%的关联交易
D．上市公司拟与关联人达成的总额高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易
单选题
15、李某在某商场购买电视机，因电视机的质量问题要求退货与经理发生争执，经理指令公司保安人员将李某强行拖到一间仓库里禁闭两个小时。
第二天，李某将此过程告知报社，当天报社载文对商场和经理的行为进行丁抨击。
李某的行为属于：
（）
A．消费者维护自身权益的行为
B．诋毁商誉的行为
C．侵犯商场名誉权的行为
D．侵犯经理名誉权的行为
单选题
16、某日，李三携儿子李小三（8岁）去商场去购物，李小三走路不慎没看见商场内的一面玻璃，一头撞在玻璃上受伤。
李三要求商场予以赔偿，商场负责人指着店堂内人口处醒目位置的一个告示“请照看好自己的孩子，本店概不负责”，以此为理由不承担责任。
下列说法正确的是：
（）
A．有言在先，可以免责
B．不论是否有此告示，均不可免责
C．如果李三注意到此告示，仍然带着孩子进入，则商场可以免责
D．该告示内容不合法，但若李三看见后仍然进入商场，视为接受其内容，亦会有效
单选题
17、甲公司业务经理乙长期在丙餐厅签单招待客户，餐费由公司按月结清，后乙因故辞职，丙餐厅前去结账时，甲公司认为，乙当月的几次用餐都是用于招待私人朋友，因而拒付乙所签的单。
对此，下列说法正确的是______。
A．甲公司应当付款
B．甲公司应当付款，乙承担连带责任
C．甲公司有权拒绝付款
D．甲公司应承担补充责任
单选题
18、《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。
A．要约到达对方之前
B．受要约人发出承诺之后
C．受要约人发出承诺之前
D．承诺到达对方之前
单选题
19、甲对乙享有100万元的合同债权，该债权具有可转让性。
甲将其债权转让与丙，则（）。
A．如甲未取得乙的同意，甲与丙之间的债权转让协议无效
B．如甲未通知乙，则甲与丙之间的债权转让协议无效
C．如甲未通知乙，该债权转让协议有效，但对乙不发生效力
D．如甲未通知乙，该债权转让协议有效，对甲乙丙均发生效力
单选题
20、附条件的民事法律行为：
在意思表示当中附有决定该行为效力发生或者消灭条件的民事法律行为。
下列哪一项属于附条件的民事法律行为（）
A．甲、乙订立房屋租赁合同，约定出租人甲的儿子一旦结婚需要布置新房时，就终止合同。
B．甲对乙说：
“如果我儿子考上名牌大学，就一定请你吃饭”。
C．甲对乙签订夏粮买卖合同，约定11月中旬生效。
D．甲与乙约定：
如果甲晚上帮乙一起去打乙的仇人，乙就付给甲1000元钱。
-----------------------------------------
1-答案：
C
暂无解析
2-答案：
事件3：
应同意40天工期延长，因地下文物处理是有经验的承包商不可预见的（或地下文物处理是业主应承担的风险）。
[解析]
3-答案：
预付款及保留金计算如下。
[考点]工程预付款和保留金的计算
4-答案：
A
[解析]此时的管辖协议依然有效，因为管辖协议可以作为购销合同的一部分，也可以独立于购销合同。
只要当事人双方书面约定，符合合同生效的一般要件，并且不违反法律关于管辖协议的禁止性规定，管辖协议就具有法律效力。
5-答案：
C
[解析]会计报表按不同的标准划分为不同的种类，如按编制单位分，可以分为单位会计报表和汇总会计报表。
6-答案：
A,B,D
会计核算方法是对会计对象进行连续、系统、全面、综合的确认、计量、记录和报告所采用的各种方法的总称。
会计核算方法主要由以下七种方法构成：
①设置会计科目和账户；②复式记账；③填剩和审核会计凭证；④登记账簿；⑤成本计算；⑥财产清查；⑦编制财务会计报告；
7-答案：
B,C
[解析]本题考核有限责任公司董事会的职权。
有限责任公司股东之间可以互相转让出资，不必经股东会或董事会决议；D选项则为经理的职权。
8-答案：
C
[解析]承诺生效的时间
9-答案：
D
[解析]从税收的本质来看，税收是国家与纳税人之间形成的以国家为主休的社会剩余产品分配关系。
10-答案：
A,C
《公司法》第72条第3款和第4款规定：
“经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。
”本题中，在公司章程已经对股权转让作出了规定的情况下，两名股东均主张行使优先购买权就应当首先按照公司章程的相关规定处理，而不是首先进行协商以确定各自的购买比例。
同时，如果按照公司章程的规定还是无法处理两名股东的争议，才应当进行协商；假如协商也不成，就应当按照转让时各自的出资比例行使优先购买权，而不是平均行使优先购买权。
所以正确答案是选项AC。
11-答案：
A,B,C,D
[解析]根据教材为了正确计算产品成本，要分清以下费用界限：
（1）应记入产品成本和不应计入产品成本的费用界限。
其中，生产经营活动成本分为正常的成本和非正常的成本，而正常的生产经营活动成本分为产品成本和期间成本；
（2）各会计期成本的界限；（3）不同成本对象的费用界限；（4）完工产品和在产品成本的界限。
12-答案：
B
按照我国产业技术发展的近期目标，全国研究开发的投入要有明显增加，全国社会研究与开发经费支出占国内生产总值比重要提高到1.5%以上。
13-答案：
A,B,C,E
[解析]按照课税对象的不同性质，税收可以划分为流转税、所得税、资源税、财产税和行为税五大类。
14-答案：
A,D
[解析]熟悉上市公司股东大会的召集、提案与通知、聘请律师出具法律意见、股东大会特别职权、累积投票制度、董事的特别义务、独立董事、董事会秘书、关联董事表决权的限制、董事会特别职权、董事会专门委员会的职权、经理工作细则、监事的特别义务和监事会特别职权的特别规定。
15-答案：
A
[解析]根据《消费者权益保护法》第7条、第15条和第25条的规定，商场和经理的行为已经严重侵犯了李某的人身自由，构成了侵权，李某享有检举、控告这种侵犯消费者权益行为的权利。
16-答案：
B
考点：
免责条款无效
17-答案：
A
[解析]《合同法》第49条规定：
“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
”这从法律上确立了表见代理制度。
本题中，乙是甲公司的业务经理，其在丙餐厅签单招待客户的费用一直由甲公司按月结清，且丙餐厅并不知乙是否存在招待私人朋友这一行为，即丙餐厅有理由相信乙有代理权，因而表见代理行为成立，乙在丙餐厅所花费用应由甲公司承担。
本题正确答案为A。
18-答案：
C
[解析]要约撤销是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。
要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
注意和“要约撤回”的区别。
19-答案：
C
本题涉及债权转让的条件和效力问题。
债权转让要求债权具有可转让性。
让与人与受让人达成了转让协议。
债权人对债务人的债权转让的通知仅对债务人具有效力，不是债权转让协议的生效要件。
债权转让也不以债务人同意为生效要件。
故本题选项为C。
20-答案：
A
[解析]题干中的要件是“附有决定该行为效力发生或者消灭条件”，A项就附加了合同终止的一个条件，即“甲的儿子一旦结婚需要布置新房”。
因此选A。
升级会员 