劳务合同水电定稿资料.docx

劳务合同水电定稿资料.docx

《劳务合同水电定稿资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务合同水电定稿资料.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

劳务合同水电定稿资料

重庆房地产开发有限公司

黄桷垭项目地块工程

劳务分包合同

 水电工程

钢筋工程劳务分包协议

甲方：

重庆市阜泰建设（集团）有限公司（以下简称甲方）

乙方：

身份证：

（以下简称甲方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方本着“平等自愿、协商一致”的原则，经充分协商，甲方将　　　　　　　　　　　　　　　　工程的分项工程以的方式承包给乙方施工。

甲、乙双方根据本分项工程的实际情况，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料反浪费等方面，为明确双方责任、权利与义务，经双方友好协商，签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

。

2、工程地点：

。

3、建筑面积：

㎡。

4、承包范围：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

5、承包方式：

建筑面积包干的方式。

6、工程质量：

达到优良工程标准。

二、承包内容：

南岸区黄桷垭组团B、C分区宗地二期8#地块项目工程施工图、技术交底、会审纪要、设计变更、指定图集、相关规范包含的全部水电工作内容均属乙方承包范围。

即乙方完成本工程中水电工工种的全部工作及一切辅助工作。

具体内容：

（一）本工程在承包范围内以包工包机械、不包料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

（二）室内水电工作内容：

1、给水部分：

距室外墙皮1.5m处至管井水表组的生活给水立管、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给水试压）安装、地下车库水龙头管道安装系列工作，包括管道支架安装、管道刷油或颜色漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵工作。

管道安装完毕进行试压、冲洗及消毒并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒）；

2、排水部分：

污水、粪水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管安装，污水、雨水、冷凝水立管至地漏的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装，潜污泵排水管道（包括阀门、水泵）安装，厨房、卫生间内排水支管在立管处预留三通，用堵头封住，出室外排水管施工至室外第一个检查井或雨水蓖。

管道安装包括挖、填土、支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵。

管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。

3、强电部分：

低压配电房、发电机房配电柜至动力配电箱、双电源箱的常备用电源进线（包括配电箱、控制箱安装及调试），发电机房配电柜至各低压配电柜控制线，动力配电箱、双电源箱至控制箱、照明配电箱进线，电表箱至住宅分户箱进线，照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵控制箱出线，包括进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。

住宅分户箱后按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。

楼梯间、车库、大堂、机房、水电井等公共照明的埋管、及第一次线槽修补，穿线、开关、灯具、插座安装。

保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格。

4、弱电部分：

所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；

5、接地工作：

地梁、电井接地扁钢敷设，图纸要求的配电箱重复接地安装，规范及相关部门要求的金属线管、桥架、支架等接地工作。

（三）公共项

1、建筑材料及机具在该地块施工范围内的运输（包括水平运输、二次运输）；

2、因工序搭接和夜间施工造成的工效损失，各种因素造成的停工、窝工；

3、施工承包范围内所有室内外管与检查井接驳、施工图所有供水、排水及天沟排水、供电的穿梁、穿板空洞预留及套管的制作安装，若未能在结构装修施工前完成相应工作，由此造成的返工费用由乙方承担；管道封堵由土建完成。

4、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；

5、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；

6、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；

7、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；

8、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，否则甲方有权对乙方处以增加修改工程造价2倍的违约金，由此造成的工期延误亦由分包人承担；

9、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。

10、材料下车人工费由乙方负责。

11、安全帽由甲方统一购买，乙方到甲方指定部门领取，安全帽费用由乙方承担。

12、夜间施工灯具由乙方负责，甲方电工负责指定位置搭接电源。

三、本合同按单价承包：

1、乙方完成本合同第二条规定的全部工作内容以

价格承包！

2、计时工单价按：

技工元/天、平工元/天支付！

3、履约保证金：

乙方必须向甲方交纳保证金元

（大写：

）（该笔费用不计息）。

4、该面积、方量按现场预算员、施工员、项目经理签证确认的数量为准。

5、该单价为包干固定单价，包含人工费、管理费、超时工作、雨季施工费、高温补助费、加班赶工费用、劳保用品、风险费、不可预见费、利润、税收等一切费用，且不因市场因素的变化而变化。

四、付款方式和时间

1、本工程按实际完成工程量的70%支付进度款（工程量产值需超过20万），乙方每月20号之前报甲方进度，甲方在次月10号之前支付乙方进度款！

余下工程尾款待工程竣工验收后三个月付清（均不计息）。

2、乙方每次申请进度款时必须提交工人工资表及身份证复印件。

保证甲方直接发放到工人银行卡。

3、项目组每月固定支付乙方管理人员（带班）工资和管理费用，该费用甲方在乙方工程款中扣除。

五、合同工期及节点工期：

1、根据甲方项目部施工组织设计整体安排和部署，初步节点工期为：

。

2、根据甲方项目部每周列会及列会外会议工期要求落实工期进度。

3、如遇国家法定节假由甲方项目部统一部署通知。

六、工程质量标准

乙方严格按施工图、会审纪要、设计变更、技术交底、指定图集和国家现行规范施工，保证质量。

现场材料及时收捡清理、堆码整齐，做到场地清洁，文明施工。

若质量不合格，乙方必须返工，返工一切费用由乙方负责。

如乙方拒绝返工或在规定时间内未完成返工，甲方有权按下列规定处理：

1、另行安排施工队伍返工，所需费用由乙方承担，乙方同时按所发生费用的20%向甲方支付管理费，该费用及管理费由甲方在支付乙方劳务费时直接予以扣除。

2、如乙方出现严重质量事故，甲方有权终止合同，并只按乙方已完合格工程量的60%计算劳务费支付给乙方，并承担由此造成的全部经济损失。

3、乙方多次返工不合格，或多次违反相关施工规范，或多次不服从甲方对质量的监督、管理，工程质量可能无法得到保证时，甲方有权终止合同，并只按乙方已完合格工程量的60%计算劳务费支付给乙方。

4、班组长每天必须到岗，有事需向项目部请假，并指定代班责任人。

七、双方责任

1、甲方责任

（1）完成三通一平设施，负责提供并安装施工机械的施工水电，每栋配一个活动电箱。

（2）做好各分部分项工程施工技术交底，做好工程安全文明施工的要求交底。

（3）甲方对每个施工人员都要签订劳动合同，组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

（4）按乙方完成的项目工程进度支付工程进度款，提供工人住宿工棚及水电使用。

（5）组织召集有关人员定时召开有关会议，协助组织有关部门进行单项工程验收，做好隐蔽工程签证手续。

（6）甲方提供工作进度计划及施工方案，组织并负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

（7）甲方有权对施工班组进行调度，有权辞退不合格施工工人甚至责令乙方退场，以保证工程按期保质完成。

2、乙方责任

（1）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

（2）乙方负责将所需用的主要材料及支架报计划给甲方项目部，以便组织材料。

要做到计划用料、科学管理，长料不短用，短料接长用，禁止采用一刀切的施工方法。

乙方领用甲方的材料，必须办理领用手续，各项材料按相应损耗率回收，如超出损耗率则按市场价赔偿给甲方。

（3）各分项工程完工后必须现场清理干净无杂物，做到上清下接。

如有未及时清理时则处以每处1000元罚款。

（4）所有结构预留的孔洞必须严格按图纸的位置和标高留置，要求每层安装墙柱模时都必须进行复核，保证孔洞位置准确。

（5）对工人加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；拆除及吊装模板作业时不得掉落物件伤人，因乙方违章施工造成事故或对第三人造成人身财产损害的，由乙方自行承担责任并负责赔偿。

（6）加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。

乙方工人上班时必须戴好安全帽，禁止穿拖鞋上班，禁止随地大小便，禁止打架闹事、赌博、男女混住。

若发现以上违规事项必严肃处理，未戴安全帽、穿拖鞋上班、随地大小便者每次罚款500元，打架闹事、赌博的罚款2000元，情节严重者送公安机关处理。

（7）负责工人技术培训及工人技术交底，服从甲方管理人员的指挥，发现矛盾问题及时反映给甲方，。

（8）乙方派驻代表，该代表必须具有较高的技术水平和实践经验且长住工地现场指挥施工，必须参与甲方放线及细线、标高的完善。

因事离开工地，必须经甲方的同意，如发现未经甲方同意擅自离开现场或带班能力达不到工程要求的，甲方有权责令乙方更换带班或单方终止合同。

（9）做好现场文明施工，做到工完场清。

保持好施工现场的场容场貌，不符合文明施工要求时，乙方必须及时进行整改。

如乙方不及时整改，甲方有权派人进行整改，所需费用由乙方支付，甲方直接从乙方工程款中扣除。

（10）保证各分部分项工程的质量及足够的劳动力施工，不影响甲方的质量标准及进度计划，否则，甲方有权要求乙方增加人员或调度其他班组突击加班，并按承包单价的1.5倍扣减乙方费用。

（11）乙方应处理好其与农民工之间的劳动合同关系，特别是农民工工资及人身安全问题。

如因发生因乙方与农民工之间的纠纷影响甲方正常经营及工作的，包括农民工聚众工地、甲方营业场所、办公场所闹事等情况每次罚款20000元。

如经核实因乙方欠工人报酬不按时支付而引起的，甲方有权先行支付乙方工人工资，并从乙方工程款中扣除。

（12）乙方在施工中因违约而须按合同约定向甲方支付违约金时，甲方可在工程款中直接扣除。

（13）由于乙方责任在工程施工过程中出现质量问题、安全事故的，乙方应向甲方支付500元至2000元/次的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（14）由于乙方责任导致甲方样品送检、现场验收、安全检查不能一次通过，甲方有权按罚款方式处罚乙方，则相关费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（15）乙方必须遵守甲方各项规章制度，如因违章造成的罚款甲方直接在当月工程进度款中扣取。

（16）乙方在工程验收合格或本合同解除后，应按甲方要求的时间撤出施工人员、施工机械、清理生活垃圾，并将所有承包范围内的工程清理干净。

如乙方不能及时拆除或清理，甲方有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由乙方承担。

八、工伤处理

1、乙方必须遵守重庆市关于文明施工、安全管理的相关规定，乙方人员若有违反，甲方将视情节轻重对乙方进行200元～500元/次的处罚。

2、乙方若发生安全事故，医疗、赔偿费用在10000元以内（含10000元）由乙方负责，10000元以上的部分除保险公司赔付外，剩余的甲乙双方分别承担，甲方承担70%，乙方承担30%（受伤人员的人工工资、护理费用甲方不负责，由乙方负责）。

3、发生安全事故后，乙方必须在第一时间报甲方和有关部门，同时按照国家有关法律、法规、规定处理。

九、安全文明施工

乙方施工现场必须达到重庆市关于安全文明施工的相关要求，同时做好以下工作：

1、施工现场保洁，保持作业现场无积水、无垃圾、淤泥。

2、材料的堆码、清理，按甲方统一规划堆放材料、机具。

3、保持外架上整洁、无杂物。

4、施工现场的整洁，砼浇筑前后，要对模板内砼渣和积水进行清理。

拆模后，柱、墙角、楼梯钉护角条，砼毛面修边、修角。

楼层拆模后，要清扫地面、分类处理垃圾。

5、搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

6、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款

若乙方未达到上述规定要求，甲方有权另行安人员进行处理，所需费用由乙方承担，乙方同时按所发生费用的20%向甲方支付管理费，该费用及管理费由甲方在支付乙方劳务费时直接予以扣除。

7、每天早晨班组长召集作业人员参加安全技术交底现场会，每周五班组长参加项目部工作例会，并接受项目部签发的下周施工进度计划（包括劳动人计划）。

十、施工验收

1、各单项工程完成后，由乙方通知甲方及监理单位组织隐蔽验收，经甲方、监理代表确认验收合格后方可进行下道工序施工。

验收不合格的，乙方必须按甲方要求处理直至验收合格止，相关费用及因此给甲方造成的损失均由乙方承担。

2、合同工程完工后5天内，乙方清除场内建筑垃圾，施工人员、材料及设备退场。

十一、违约责任

1停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就单价等内容及时达成书面补充协议。

2因甲方因素造成的停工（时间超过5天以上的），甲方按在场人员补发　15元/天生活费，5天以后还不能继续施工，则工人暂放假，甲方不负责后期任何费用；如遇正常停水、停电，乙方内部根据情况灵活安排其他事情，甲方不负责任何费用；如遇恶劣气候等不可抗力因素造成的停工，甲方不负责任何费用。

因乙方原因造成的停工，所有责任均由乙方负责。

3因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。

4、因乙方原因造成工程停工、消极怠工，包括未能按本合同书约定的工期或甲方要求的节点工期完成约定的工作等。

甲方有权解除本合同并责令乙方退场，退场结算按合同退场原则处理。

包括且不限于下列原因：

⑴因乙方原因造成工程停工、消极怠工或逾期甲方下达的节点工期超过5天。

⑵未经甲方书面同意，乙方擅自将其承包范围内的工程内容对外另行转包。

⑶因乙方原因被政府机关责令停工超过5天。

⑷乙方带班在开工后未立即就位主持工作。

⑸工程发生“严重质量事故以上”的事故。

十二、违约与赔偿责任

1、若乙方质量不合格，或乙方施工中发生重大质量事故，甲方有权单方解除合同，拒付劳务费，保证金不予退还。

同时，甲方在建筑工程方面的损失（鉴定费、返工所需材料、机械、人工、管理费用、窝工、停工损失、补救措施等一切费用）。

2、乙方不得以任何借口、理由中途停工或退出施工，否则属乙方违约，甲方有权终止合同，拒付乙方已建工程劳务费用，保证金不予退还。

同时，乙方还应承担工程延期给甲方及其它工作班组等带来的一切损失（管理费用、窝工、停工损失、补救措施等一切费用）。

3、乙方延期交工的，每延误一日，按2000元/天向甲方支付的违约金；

4、甲方如不能按期支付工程款，如超过规定期限的七日，自第八日起，每延期一天，甲方须按欠款总额的万分之三向乙方违约金，直至甲方付清为止。

5、如合同不能继续履行的结算方式：

甲方按乙方完成工程量的70%支付，剩余30%工程款作为后续班组补助，且乙方向甲方交纳的工程保证金不予退还。

十三、本合同未尽事宜，按照《建设工程施工合同》通用条款执行。

因履行本合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向劳务仲裁部门申请仲裁。

十四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

经双方签字盖章之日开始生效，至工程竣工验收结清款项后自动失效。

甲方代表：

乙方：

身份证：

身份证：

合同签订日期：

年月日