注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷 含答案.docx
《注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷 含答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷 含答案.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷含答案
2020年注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷含答案
考试须知：
1、考试时间：
120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、主债权债务合同无效，担保合同（ ），但法律另有规定的除外。
A．仍然有效
B．无效
C．在担保期间内有效
D．效力待定
2、法人可以分为（）。
A、行政法人和事业法人
B、企业法人和非企业法人
C、行政法人和社团法人
D、非企业法人和事业法人
3、《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
4、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（ ）。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的，应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达
5、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处（）万元的罚款。
A.1～5B.1～10
C.3～5D.5～10
6、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（ ）。
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
7、程建设中拟采用的新擮.新工艺.新材料，不符合现行（）规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准
8、安全生产许可证的有效期为（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
9、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
10、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的，其行为构成（）。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.危害公共安全罪
11、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）
A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力
12、某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
13、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A.监理工程师办公室与工人宿舍
B.监理工程师办公室与工人食堂
C.监理工程师办公室与钢筋加工区
D.工人宿舍与食堂
14、某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（）。
A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值
B.找出偏差采取纠偏措施
C.施工成本目标的逐层分解
D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较
15、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（ ）。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本单位安全生产投入的有效实施
16、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
17、禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）
A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本
18、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按（）履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格
19、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（）。
A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款
B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行
C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
20、某工业厂房工程，工程合同价格为9000万元，工期为18个月。
根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，到位建设资金至少要达到（）万元，方可申领施工许可证。
A．1800B．2700
C．4500D．5000
21、环境保护行政主管部门应当自收到（ ）之日起30日内，完成验收。
A.竣工结论
B.环境保护设施竣工验收申请
C.竣工验收申请
D.建设项目竣工验收合格证书
22、列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）
A．拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满，受要约人未作出承诺
C．受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
23、某建设工程项目实施过程中，用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是（ ）。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
24、民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。
A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包
25、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（ ）
A．同时履行抗辩权
B．先履行抗辩权
C．不安抗辩权
D．先诉抗辩权
26、根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（ ）。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
27、预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。
A.50
B.100
C.70
D.150
28、根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（ ）。
A．正在建造的航空器
B．土地所有权
C．生产原材料
D．荒地承包经营权
29、民事法律关系违约终止，是指民事法律关系主体一方违约，或发生（），致使某类民事法律关系规范的权利不能实现。
A．自然灾害B．意外事故
C．不可抗力D．人为事故
30、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（ ）。
A．国家标准
B．行业标准
C．地方标准
D．企业标准
31、关于建设工程中代理的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理
D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理
32、工程监理单位与建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，由此给建设单位造成损失的，下列说法正确的是（）。
A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任
B.由监理单位承担全部赔偿责任
C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任
D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任
33、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约，致使设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单位承担（）万元的违约责任。
A.4B.5
C.9D.10
34、仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时（ ）。
A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C.另一方当事人可以向法院提起诉讼
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行
35、采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积衡量安全风险大小时，如果安全事故发生的可能性很大，而事故的后果为轻微伤害，则该风险应视为（ ）。
A.重大风险
B.中度风险
C.可容许风险
D.不容许风险
36、对必须实行监理的工程，建设单位应当委托（）工程监理单位进行监理。
A.有经验的
B.监理费用低的
C.具有相应资质等级的
D.监理工程师人数多的
37、下列应承担侵权责任的行为是（）。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌
B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工
C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤
D.工地工人李某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒
38、我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。
A．工程总承包，施工总承包和专业承包
B．工程总承包，专业分包和劳务分包
C．施工总承包，专业分包和劳务分包
D．施工总承包，专业承包和劳务分包
39、下列规范性文件中，效力最高的是（ ）。
A．行政法规
B．司法解释
C．地方性法规
D．行政规章
40、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。
自债务人的行为发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.5年
41、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（ ）。
A．劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B．用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C．劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
D．劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资
42、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（ ）。
A.申请人年龄达到60周岁
B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故
43、下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。
A.投标人为了争取中标而降低报价
B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标
C.某投标人为其他投标人陪标
D.开标前招标人将其他投标人投标信息告诉某投标人
44、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（ ）。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
45、以下关于建筑节能的说法，错误的是（ ）。
A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
46、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。
交货日期届满，甲无法交付该建材。
乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（ ）。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元
C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
D.请求甲支付违约金6万元
47、分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。
关于分包人行为的说法，正确的是（）。
A.起诉讼有法律依据B.只能以总包人的名议起诉
C.只能起诉总包人D.属于行使代位权
48、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。
A.建设单位的节能设计要求
B.施工单位落实节能设计的水平
C.节能设计是否符合节能强制性标准
D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况
49、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（ ）。
A．由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督
B．发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
C．施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D．发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
50、某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。
关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（ ）。
A．甲、乙承担连带赔偿责任
B．建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任
C．乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任
D．甲和乙承担按份赔偿责任
51、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
52、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。
这是《安全生产法》规定从业人员所具有的（）。
A.应急处理权
B.紧急避险权
C.拒绝作业权
D.回避求救权
53、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成（ ）。
A.串通投标罪
B.合同诈骗罪
C.侵犯商业秘密罪
D.受贿罪
54、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。
当三家单位实行联合共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。
A．甲B．乙
C．丙D．均可
55、下列各项中，关于各序列资质的企业说法不正确的是（）。
A.获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
B.获得施工总承包资质的企业，也可以将主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业
C.获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业
D.获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业
56、下列各项中，属于建设工程的招标方式的是（）。
A.公开招标和邀请招标
B.公开投标和邀请投标
C.公开招标和公开投标
D.公开投标
57、张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。
张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同，丙公司对王某辞职并不知情。
则对该合同承担付款义务的应是（）。
A．甲建筑公司B．乙建筑设备租赁公司
C．张某D．张某、王某与乙建筑设备租赁公司
58、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）措施。
A、特殊防护
B、专项防护
C、强制性保护
D、法定保护
59、民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。
其中民事诉讼的参与人不包括（）。
A.证人B.第三人
C.审判长D.鉴定人
60、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险等特殊情况外，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。
此处的噪声敏感建筑物未包括的是（）。
A.医院、学校
B.饲养场
C.机关、科研单位
D.居民住宅
二、多选题（共20题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行
A．作出裁决的仲裁委员会
B．申请人依据地的中给人民法院
C．被执行人住所地的中给人民法院
D．仲裁委员会所在地的中级人民法院
E．被执行财产所在地的中级人民法院
2、下列法律事实，应当属于不当得利的是（ ）
A.公民甲从路上检到一个钱包
B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿
C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
E.教师戊购买的一张彩票中了大奖
3、专利权的客体包括（ ）
A.技术秘密
B.计算机软件
C.发明
D.实用新型
E.外观设计
4、下列选项中，委托代理终止的情形有（）。
A．代理期间届满或者代理事务完成
B．被代理人死亡
C．代理人死亡
D．代理人丧失民事行为能力
E．被代理人取消委托或者代理人辞去委托
5、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（ ）。
A．以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B．未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
C．无正当理由未出庭作证的证人证言
D．与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
E．无法与原件、原物核对的复印件、复制品
6、当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（ ）
A．建筑工程法规
B．建筑材料检验报告
C．工程竣工验收现场录像
D．双方往来的电子邮件
E．代理意见
7、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是（ ）
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
8、关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有（）。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
9、某施工合同约定：
发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）
A．合同履行地法院
B．仲裁委员会
C．合同签订地法院
D．被告住所地法院
E．原告住所地法院
10、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。
受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（ ）。
A.停止侵害
B.消除危险
C.恢复原状
D.消除影响
E.赔偿损失
11、发包人具有下列（ ）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。
A．未按约定支付工程价款的
B．提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C．施工现场安装摄像设备全程监控
D．施工现场安排大量人员
E．不履行合同约定的协助义务的
12、债的产生根据有（ ）。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
13、下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（ ）。
A.继续履行
B.赔礼道歉
C.赔偿损失
D.恢复原状
E.支付违约金
14、《工程建设项目施工招标投标办法》中对于联合体投标，下列（）说法是错误的。
A．联合体参加资格预审并获通过的，其组成的任何变化都必须在提交投标文件截止之日前征得招标人的同意
B．联合体各方必须指定牵头人，并应当向招彪人提交由联合体成员牵头人签署的授权书
C．联合体投标的，联合体各方必须指定牵头人，并必须以联合体牵头人的名义提交投标保证金
D．联合体投标的，联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作
E．联合体投标时，以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力
15、于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，有施工企业负责维修并承担赔偿责任
D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担
16、下列属于安全生产从业人员权利的有（）。
A.知情权
B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权
C.请求赔偿权
D.危险报告权
E.紧急避险权
17、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（ ）。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
18、根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）
A．用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C．用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D．用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E．用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满
19、企业筹集的资本金，按照投资主体分为（）等。
A.国家资本金
B.地方资本金
C.法人资本金
升级会员 