公路工程经济试题及答案之四.docx

公路工程经济试题及答案之四.docx

《公路工程经济试题及答案之四.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程经济试题及答案之四.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

公路工程经济试题及答案之四

公路工程经济试题及答案之四

一、单选题（共10题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意）

1、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）

A、满足用户最大限度需求的功能B、投资费用最低时的功能

C、寿命周期费用最低时的必要功能D、使用费用最低时的功能

2、监理工程师在项目招标阶段进行投资控制的主要工作如下，其合理的工作程序是（）

A、审查投标单位标书B、编制标底

C、通过评标提出决标意见，推荐承包商D、编制与发送投标文件

E、协助业主与承包商签订工程承包合同

3、根据新的财务制度，土地使用权属于（）

A、固定资产B、无形资产

C、递延资产D、流动资产

4、采用工料单价法编制标底时，其他直接费、现场经费、间接费、计划利润和税金应按规定的（）确定

A、费用定额B、工程量

C、定额单价D、总预算

5、某工程招标文件中，混凝土估计工程量为10000m3,合同中规定混凝土单价为400元/m3,若实际完成工程量与估计工程量的变动大于10%时，则进行调价，调价系数为0.9,竣工时实际完成混凝土工程量为15000m3,则混凝土工程款为（）

A、600B、584

C、580D、540

6、我国现行建筑安装工程费用中，按税法规定税金的计税基础为（）

A、计划利润B、直接工程费+间接费

C、营业额D、直接工程费+间接费+计划利润

7、施工单位的生产工人因气候影响的停工工资包含在（）中

A、现场管理费B、生产工人日工资单价

C、企业管理费D、基本预备费

8、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则一为（）

A、发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

B、承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用

C、运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用

D、运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用

9、发包人将其批量采购的桥梁伸缩缝运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用抽样检验认为合格后投入使用。

施工过程中发现其中2条伸缩缝制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。

工程师对此事件处理的方案为（）

A、费用和工期损失均由承包人承担

B、补偿费用并顺延合同工期

C、补偿费用但不顺延合同工期

D、顺延合同工期但不补偿费用

10、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。

属于（）的暂停施工，承包商可能得到补偿。

A、合同中有规定

B、由于不利的现场气候条件影响

C、为工程施工安全

E、现场气候条件以外的外界条件或障碍导致

二、多选题（共40题，每题1分，每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意）

1、在下列几种情况中，可以降低盈亏平衡点的是（）

A、产品价格提高B、产量增加

C、固定成本增加D、固定成本降低

E、单位产品可变成本降低

2、与传统的贷款相比，项目融资有许多特点，其中包括（）

A、有限追索B、风险分担

C、非公司负债D、贷款期限大

E、融资成本低

3、工程定额具有（）等特性

A、复杂性B、时效性

C、一次性D、权威性

E、结合性

4、预算定额中，人工工日消耗量是由（）构成的。

A、临时用工B、辅助用工

C、超运距用工D、班组操作地点转移用工

E、计日工

5、下列费用中，属于直接费的用（）。

A、现场材料二次搬运费B、混凝土添加剂费

C、脚手架、模板摊销费D、冬雨季施工增加费

E、现场临时设施费

6、下列哪些费用属于建安工程间接费（）。

A、未来企业生产职工培训费B、企业管理人员劳动保护费

C、劳动保险费D、企业筹集资金发生的利息支出

E、施工企业职工教育经费

7、在财务现金流量表中，作为现金流入的有（）。

A、流动资金B、回收流动资金

C、销售税金及附加D、固定资产余值

E、产品销售收入

8、通过（）途径可以提高价值。

A、提高功能，降价造价B、降价功能，提高造价

C、功能不变的情况下降低造价D、造价不变的情况下提高功能

9、费用索赔的计算方法（）

A、实际费用法B、总费用法

C、修正的总费用法D、公式法

E、经验法

10、下列关于工程量清单说法正确的有：

（）

A、不允许招标人自行编制

B、是询标、评标的基础

C、是投标报价的依据

D、主要包括工程量清单说明和工程量清单表

E、清单中的工程量就是结标时的工程量

11、遇到（）情况下，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。

A、设计文件有缺陷

B、由于业主原因造成临进停工

C、业主供应的设备和材料推迟到货

D、当地气候恶劣，造成施工停顿

E、一周停水、停电累计超过8小时

12、工程计量的依据是（）

A、施工方所报已完工程量

B、质量合格证书或签证

C、工程量清单前言和技术规范

D、工程结算价格规定

E、批准的设计图纸文件及工程变更签证

13、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价中的（）

A、固定资产投资方向调节税

B、营业税

C、增值税

D、城乡维护建设税

E、教育附加费

14、根据FICIC合同条件，监理工程师签发工程付款证书的条件有（）

A、工程质量合格

B、变更项目未经监理工程师同意

C、承包商的工作使监理工程师满意

D、符合合同条件

E、支付金额小于临时（期中）支付证书规定的最小限额

15、修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括（）

A、只计算索赔事件受外界影响工作的时段

B、只计算受影响时段内受影响工作的损失

C、只计算额外直接费

D、只计算额外间接费

E、重新核算投标报价费用

16、下列说法正确的是（）

A、竣工决算是承包商与业主办理工程款最终结标的依据

B、竣工是竣工验收报告的重要组成部分

C、竣工决算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

D、竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据

E、竣工结算是业主编制竣工决算的主要资料

17、建设工程施工阶段进度控制的主要任务有（）

A、确定工期总目标

B、编制项目总进度计划

C、编制施工总进度计划并控制其执行

D、编制详细的出图计划并控制其执行

E、编制施工年、季、月实施计划并控制其执行

18、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由（）等组成。

A、竣工决算报表

B、竣工决算报告说明书

C、竣工工程平面示意图

D、工程造价比较分析

E、施工企业的成本及利润分析

19、按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是（）

A、由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行

C、由承包方提出适当的价格，由监理工程师批准执行

C、当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认为合适的价格

D、当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

E、当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

20、已知现金流量图如下所示，计算F的正确表达式是（）

A、F=A（P/A，i，6）（F/P，i，8）

B、F=A（P/A，i，5）（F/P，i，7）

C、F=A（F/A，i，6）（F/P，i，2）

D、F=A（F/A，i，5）（F/P，i，2）

E、F=A（F/A，i，6）（F/P，i，1）

21、建设单位决定采用哪种合同形式，应根据（）综合考虑。

A、设计工作深度B、工期长短

C、质量要求的高低D、工程复杂程度

E、施工单位的要求

22、建筑安装工程直接费中的人工费包括（）。

A、因气候影响的停工工资

B、生产工人工资性补贴

C、生产工人学习期间的工资

D、因电力部门连续停电超过8小时的停工工资

E、因业主修改设计影响的停工工资

23、专业监理工程师进行现场计量的依据有（）

A、工期定额B、质量合格证书

C、技术规范D、设计图纸

E、工程量计算规划

24、FIDIC合同条件下工程支付的条件为（）。

A、工程变更项目必须有监理工程师的变更通知

B、工程变更价款的确定必须有造价工程师的签字

C、支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额

D、设计变更必须由原设计单位出图

E、承包商的工作使监理工程师满意

25、下列关于工程量清单的作用说法正确的有（）

A、提供公开的竞争环境B、为办理工程结算提供了依据

C、编制估算指标的基础D、询标评标的基础

E、为施工过程中支付工程进度款提供依据

26、价值工程的工作步骤可归纳为（）

A、功能收集B、分析问题

C、综合研究D、方案评价

E、提高价值

27、某桥梁因洪水冲毁，急需修复，承包合同宜采用（）合同。

A、固定总价B、可调总价

C、估计工程量清单D、纯单价

E、成本加酬金

28、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期，又可索赔费用的原因有（）

A、特殊恶劣气候造成停工B、业主采购的材料未及时供应

C、施工图纸未及时提供D、承包商采购的材料未及时供应

E、施工现场发现文物

29、由于业主原因，工程师下令工程暂停1个月，承包商可索赔的款项包括（）

A、人工窝工费B、施工机械窝工费

C、材料的超期储存费用D、工程延期一个月增中的履约保函手续费

E、合理的利润

30、下列关于《企业财务通则》的说法正确的是（）

A、《企业财务通则》是企业财务制度体系中最基本最高层次的政策规范

B、《企业财务通则》适用于中华人民共和国境内的所有企业

C、《企业财务通则》是对我国传统的企业财务制度的科学总结

D、《企业财务通则》统一了我国不同企业的财务制度

E、《企业财务通则》适用于具有法人资格的我国境内企业

31、投标单位有下列情况的（），将被没收投标保证金。

A、投标有效期内撤回其投标文件

B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金

C、中标单位签订了投标合同后

D、领取招标文件，但未来投标

E、中标单位未在规定期限内签订合同

32、招标工程的标低，在施工图预算基础上作出外，还应考虑（）因素。

A、目标工期的要求

B、概算定额及单价的水平

C、招标方法的质量要求

D、施工现场条件

E、投标单位实际水平

33、在公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）

A、办理招标备案

B、编制招标有关文件

C、发布招标公告

D、发售招标文件

E、组织现场考察

34、工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。

A、中标意向书

B、经工程师认可的施工进度计划

C、工程师发布的各种书面指令

D、招标时的标前会议记录

E、各类财务凭证

35、FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有（）A、合同地位不同

B、工程款支付的开支项目不同

C、业主对指定分包商利益保护不同

D、承包商对分包导违约承担责任范围不同

E、选择分包商的权利不同

36、FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于（）等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时，应调整竣工结算款额。

A、业主拖延提供施工场地承包商获得补偿款

B、工程师指令增加的工作承包商获得工程款

B、施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款

D、施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款

E、增加工程量清单部分工作承包商获得工程款

37、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用有（）

A、指明竣工日期

B、转移工程照管责任

C、颁发证书日即缺陷责任期起始日

D、作为办理竣工结算的依据

38、在FIDIC合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有（）

A、工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令

C、承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

C、对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

D、若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

39、当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）

A、承包人以前已表明放弃索赔

B、提交的证据不足以说明索赔的部分

C、发包人与承包人共同负有责任，责任未划分

D、损失计算不足

E、承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

40、在FIDIC合同条件中，对于颁发工程接收证书的程序，下列提法正确的有（）

A、工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发接收证书

B、工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书

C、如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作

D、承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请

三、判断题：

（共10题，每题1分）

1、决定承包商能否中标的关键因素是评标条件。

（）

2、施工中的费用索赔出现的原因是非自身的原因，且实际造成的实际损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿。

（）

3、工程竣工后在保修期内发现的质量问题经多方分析确因设计原因造成的，其保修费用由建设单位与设计单位负责。

（）

4、既可用于奖金使用计划编制，又可用于投资偏差分析的是“S”型曲线。

（）

5、进行项目财务评价时，如果动态投资回收期小于计算期n,则财务净现值为正，项目可行。

（）

6、金额不等，发生在不同时期，两笔资金可能等值。

（）

7、监理工程师可以随时指示承包商在工程的任何部位上检查，检查费用由承包商承担。

（）

8、FIDIC合同条件中2期应该从协议书中证明的开工日期起算。

（）

9、工程计量的原则是按实际工程量计量。

（）

10、价值工程的重要特点是以提高项目的功能为目标。

（）

四、简答题：

1、开展价值工程活动一般包括哪几个阶段？

2、在FIDIC合同条件下，工程计量的方法有哪些？

3、建筑安装工程费用的构成有哪些？

4、施工阶段，监理工程师投资控制主要通过哪几个方面控制来实现控制目标？

5、监理工程师对承包人的索赔审查包括哪些内容？

五、综合分析题（共2题，每题10分）

一、某建设单位通过公开招投标确定了施工单位和监理单位，并分别签订了施工承包合同和施工监理委托合同。

监理单位在施工监理未开展之前便开始监理工作。

建设单位在与施工单位签订施工承包合同以后，把施工承包合同交给监理单位，并请监理单位指出施工承包合同中的不足，施工承包合同有以下条款：

1、建设单位应在规定的时间内提供施工场地、施工图纸。

2、施工承包合同的解释顺序为：

合同协议书、投标书及其附件、中标通知

书、合同通用条款、标准规范、工程量清单、图纸。

3、在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人也可以向施工单位发出指令。

4、施工单位负责保持施工场地的卫生符合有关要求，但建设单位应承担相应费用。

5、停电、停水、停气造成停工时间超过8小时时应顺延工期。

6、对有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。

不论结果如何，费用均由施工单位承担。

7、由于监理工程师的指令错误靠造成的损失由建设单位承担。

8、施工单位提供的工程量数量，监理工程师第8天未发表任何意见，表示工程量数量得到认可。

9、建设单位提供的建筑材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由施工单位负责。

10、施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位独有。

[问题]该施工承包合同内容中哪些条款不妥？

为什么？

二、某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段的监理。

该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）：

（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。

承包方提出工期延期20天与费用补偿20万元的要求。

（二）施工期间因下雨，为保证路基工程的填筑质量，总监理工程师下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气和连续6天出现50年一遇特大暴雨，承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。

（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。

承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。

（四）由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米，监理工程师向承包方下达了变更指令，承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。

分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括：

1、由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；

2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。

3、承包方已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。

（五）由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填，在招标文件中已提供了地质的技术资料。

承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单位，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用实偿20万元的要求。

问题：

针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？

参考答案

一、单选题

1、C2、C3、B4、A5、B6、C7、B8、C9、B10、D

二、多选题

1、ADE2、ABCD3、BD4、BCD5、BC6、BCDE7、BDE

8、ACD9、ABC10、BCD11、ABC12、BCE13、BDE14、ACD

15、ABE16、BDE17、CE18、ABCD19、BD20、AC21、ABD

22、ABC23、BCD24、ACDE25、ABDE26、BCD27、DE28、BCE

29、ABCD30、ABD31、ABE32、ACD33、CDE34、BCE35、BCDE

36、BE37、BD38、AB39、ACE40、ABC

三、判断题

1、×2、√3、×4、√5、√6、√7、×8、×9、×10、×

四、简答题：

1．答：

1）准备阶段2）分析阶段3）创新阶段4）实施阶段

2、答：

1）均摊法2）凭据法3）估价法4）断面法5）图纸法6）分解计量法

3、答：

1）直接工程费2）间接费3）利润4）税金

4、答：

1）工程付款控制2）工程变更费用控制3）预防并处理好费用索赔4）挖掘节约投资潜力

5、答：

1）审查索赔证据2）审查工期顺延要求3）审查费用索赔要求

五、综合分析题（共2题，每题10分）

1、正确。

（1分）

2、不妥。

正确的是：

合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条告款、标准规范、图纸、工程量清单。

（1分）

3、不妥。

正确的是：

在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人无权向施工单位发出指令。

（1分）

4、不妥。

正确的是：

施工单位负责保持施工场地卫生符合有关要求，但建设单位不应承担相应费用。

（1分）

5、不妥。

正确的是：

一周内停电、停水、停气造成停工时间超过8小时应顺延工期。

（1分）

6、不妥。

正确的是：

以有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。

不论结果如何，费用均由责任方承担。

（1分）

7、正确。

（1分）

8、正确。

（1分）

9、不妥。

正确的是：

建设单位提供的建设材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由建设单位负责。

（1分）

10、不妥。

正确的是：

施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位与施工单位另行约定分。

（1分）

二、

1.这是非承包方原因造成的（0.5分）,故监理工程师应批准工期补偿（0.5

分）和费用补偿（0.5分）。

2、由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的（0.5分），应签证给予工艺补偿6天（0.5分），而不应给费用补偿（0.5分）。

对于低于雨季正常雨量造成的4天停工，是承包方应该预见的（0.5分）,故不应该签证给予工期补偿（0.5分）和费用补偿（0.5分）.

3、这是承包方自身原因造成的（0.5分）,故不应给予费用补偿（0.5分）和工期补偿（0.5分）。

4、监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元（0.5分）和工期补偿30天（0.5分），因其属于业主责任（或不属于承包方责任）（0.5分）；不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元（0.5分）和工期补偿10天（0.5分），因其属于承包方责任（0.5分）。

5、这是承包方应合理预见的（0.5分）,故监理工程师不应签证给予费用补偿（0.5分）和工期补偿（0.5分）。