监理工程师《合同管理》3.docx
《监理工程师《合同管理》3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《监理工程师《合同管理》3.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![监理工程师《合同管理》3.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-12/16/c35e1cd0-040d-43dc-922f-0a6eff554e59/c35e1cd0-040d-43dc-922f-0a6eff554e591.gif)
监理工程师《合同管理》3
2012年监理工程师《合同管理》
第1题某工程设计合同,双方约定设计费为14万元,定金为3万元。
当设计人完成设计工作40%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人( )
A.4万元B.10万元C.7万元D.14万元
【正确答案】:
A
试题解析:
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
所以,在已经支付3万元定金的基础上,发包人应进一步支付设计人4万元。
第2题下列关于工程师对施工进度监督的描述错误的是( )
A.承包商每天应向工程师提交进度报告
B.工程师发现进度严重偏离,有权指示承包商修改施工进度
C.工程师批准的修改进度计划,并不意味解除承包商的违约责任
D.工程师有权批准合同工期顺延
【正确答案】:
A
试题解析:
工程师对施工进度的监督包括:
①月进度报告。
②施工进度计划的修订。
当工程师发现实际进度与计划进度严重偏离时,不论实际进度是超前还是滞后于计划进度,为了使进度计划有实际指导意义,随时有权指示承包商编制改进的施工进度计划,并再次提交工程师认可后执行,新进度计划将代替原来的计划。
按照合同条件的规定,工程师在管理中应注意两点:
一是,不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符,承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付;二是,工程师对修改后进度计划的批准,并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。
第3题承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,并取得工程师的认可,则( )
A.发包人负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用
B.承包人负责办理相应的申报手续,包人承担申报、试验、使用等费用
C.发包人负责办理相应的申报手续,承包人承担申报、试验、使用等费用
D.承包人负责办理申报手续并承担有关费用
【正确答案】:
D
试题解析:
依据施工合同示范文本的规定,如果使5用专利技术及特殊工艺施工,合同双方的责任为:
如果发包人要求使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;如果承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师的认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用;不论哪一方要求使用他人的专利技术,一旦发生擅自使用侵权的情况时,由责任者依法承担相应责任。
第4题某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请审批手续。
因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由( )
A.发包人赔偿,延误的工期顺延
B.发包人赔偿,延误的工期不予顺
C.自己承担,延误的工期顺延
D.自己承担,延误的工期不予顺延
【正确答案】:
A
试题解析:
根据规定,“办理中断道路交通事项”属于发包人的义务,但发包人可以将此工作委托承包人办理,其费用由发包人承担;未获批准,仍应由发包人承担责任。
因此,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人应赔偿承包人的有关损失,延误的工期相应顺延。
第5题《建设工程委托监理合同》(示范文本)专用条件是对通用条件的( )
A.补充B.修正C.补充和修正D.解释说明
【正确答案】:
C
试题解析:
建设工程委托监理合同的专用条件是指由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建设工程监理,因此其中的某些条款规定得比较笼统,需要在签订具体工程项目监理合同时,结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点,对标准条件中的某些条款进行补充、修正。
第6题如果由承包商建议一项对部分永久工程的设计改变,并获得工程师批准,按照FIDIC通用条件的条款规定,如果双方没有其他协议,该部分工程设计应由( )完成。
A.承包商
B.原设计单位
C.业主委托的其他设计单位
D.工程师指定设计单位
【正确答案】:
A
试题解析:
依据FIDIC《施工合同条件》规定,承包商申请的变更的程序:
①承包商提出变更建议。
②承包商应自费编制此类建议书。
③如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变,通用条件的条款规定,如果双方没有其他协议,承包商应设计该部分工程。
④接受变更建议的估价。
我有疑惑,去提问
第7题钢材采购合同现场交货时发现,实际供货数量少于合同内约定的订购数量,但差额在合理尾差范围内,则采购方应( )
A.按订购数量及时支付货款
B.按实际交货数量及时支付货款
C.待供货方补齐短少的数量后再支付
D.按订购数量支付,供货方收到货款后补足数量
【正确答案】:
A
试题解析:
材料采购合同中交货数量的允许增减范围。
交付货物的数量在合理的尾差或磅差内,不按多交或少交对待,双方互不退补。
超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。
我有疑惑,去提问
第8题FIDIC(<施工合同条件》中的暂列金额,是( )的一项款额。
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
【正确答案】:
B
试题解析:
某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项,暂列金额实际上是一笔业主方的备用金,用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。
只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后,才能从其中获得相应支付。
第9题因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人不用承担的责任包括( )
A.负法律责任
B.免收直接受损失部分的勘察费
C.负行政责任
D.支付赔偿金
【正确答案】:
C
试题解析:
因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
赔偿金由发包人、勘察人在合同内约定实际损失的某一百分率支付。
我有疑惑,去提问
第10题建设工程项目公开招标包括下列部分工作:
①选择招标方式;②编制招标文件;③进行资格预审;④办理招标备案。
这些工作的正确顺序是( )
A.①→②→③→④
B.①→②→④→③
C.①→④→③→②
D.①→④→②→③
【正确答案】:
C
试题解析:
招标准备阶段主要工作:
选择招标方式;办理招标备案;编制招标有关文件。
招标阶段的主要工作内容:
发布招标广告;资格预审;编制招标文件;现场考察;解答投标人的质疑。
本题给出的4项工作正确的顺序是①→④→③→②我有疑惑,去提问
第11题施工合同的总纲性法律文件是( )
A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件
【正确答案】:
A
试题解析:
合同协议书是施工合同的总纲性法律文件,经过双方当事人签字盖章后合同即成立。
第12题施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于( )
A.不可原谅的延期
B.可原谅并给予补偿费用的延期
C.承包人应承担的风险责任
D.可原谅但不给予补偿费用的延期
【正确答案】:
D
试题解析:
一般的气候条件属于承包人的风险责任,但异常不利的气候条件属于业主应承担风险的范围,且只能延长工期,不予补偿费用。
可原谅,意味着可以顺延_工期,但不予费用补偿。
第13题工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。
实行监理工程的,工程竣工报告须经( )签署意见。
A.总监理工程师
B.直接负责该工程的监理工程师
C.发包人代表
D.质量监督机构负责人
【正确答案】:
A
试题解析:
支付工程款和工程竣工验收这两项重要工作,必须由总监理工程师签字。
第14题因非监理人原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的( )
A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.其他工作
【正确答案】:
C
试题解析:
“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
第15题监理人在责任期内,如果因过失而造成经济损失,要负( )
A.连带责任B.全部责任C.监理违约的责任D.监理失职的责任
【正确答案】:
D
试题解析:
监理人在责任期内,如果因过失而造成经济损失,要负监理失职的责任。
第16题下列关于工期顺延的讨论中,正确的是( )
A.承包人在工期可以顺延的情况发生后7天内,应将延误的工期向发包人提出书面报告
B.工程师应在收到承包人提出书面报告后48小时内予以确认答复
C.工程师在规定的时间内不予答复,视为报告要求已经被确认
D.工期是否可以顺延必须经发包人确认
【正确答案】:
C
试题解析:
按照施工合同范本通用条件的规定,工期顺延的确认程序:
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。
工程师在收到报告后14天内予以确认答复,逾期不予答复,视为报告要求已经被确认。
我有疑惑,去提问
第17题按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )
A.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行
B.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行
C.无论上涨还是下降均按新价格执行
D.无论上涨还是下降均按原合同价执行
【正确答案】:
D
试题解析:
合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格,也可能执行政府定价或政府指导价。
如果是按照市场行情约定价格履行,则市场行情的波动不应影响合同价,合同仍执行原价格。
第18题因承包人的原因造成工程实际进度滞后于工程师确认的计划进度,工程师通知承包人修改进度计划,修改后的进度计划经过工程师确认,确认后的改进措施效果应由( )负责。
A.工程师B.承包人C.发包人D.承包人和发包人协商共同
【正确答案】:
B
试题解析:
工程师有权通知承包人修改进度计划。
因承包人的原因造成工程实际进度滞后于计划进度,所有后果都应由承包人自行承担,工程师不对确认后的改进措施效果负责,这种确认并不是工程师对工程延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。
第19题通常将勘察任务包括在( )范围内。
A.设计招标B.监理招标C.施工招标D.前期准备
【正确答案】:
A
试题解析:
勘察任务也可以单独发包给具有相应资质的勘察单位实施,将其包括在设计招标任务中
第20题施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前( )天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7B.14C.28D.30
【正确答案】:
A
试题解析:
施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前7天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。
第21题某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币,在施工中需要采用专有技术,该施工项目应该采用( )方式发包。
A.公开招标B.邀请招标C.议价D.直接委托
【正确答案】:
D
试题解析:
根据规定,“采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工的”情形的,可以不进行招标,采用直接委托的方式发包建设任务。
第22题发包人供应的材料设备进入施工现场后( )
A.需要在使用前检验的,由承包人负责,费用由承包人负责
B.需要在使用前检验的,由发包人负责,费用由发包人负责
C.检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题,后果由承包人承担
D.检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题,后果由发包人承担
【正确答案】:
D
试题解析:
发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。
按照合同对质量责任的约定,此次检查试验通过后,仍不能解除岩包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。
我有疑惑,去提问
第23题因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,( )推迟开工日期。
A.承包人以书面形式通知工程师
B.工程师以书面形式通知承包人
C.承包人征得工程师同意
D.工程师征得承包人同意
【正确答案】:
B
试题解析:
由于发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。
发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,延误的工期相应顺延。
第24题工程师在确认工期是否顺延时,应当首先( )
A.依据合同确认责任者
B.分析施工进度计划
C.判断是否符合顺延工期的条件
D.考察事件实际造成的时间
【正确答案】:
D
试题解析:
工程师在确认工期是否顺延,应当首先考察事件实际造成的时间,然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定。
第25题对于要约和承诺的生效,世界各国有不同的规定,我国采用的是( )
A.投邮主义
B.到达主义
C.了解主义
D.协商主义
【正确答案】:
B
试题解析:
对于要约和承诺的生效,世界各国有不同的规定,但主要有投邮主义、到达主义和了解主义。
目前,世界上大部分国家和《联合国国际货物销售合同公约》都采用了到达主义。
我国也采用了到达主义。
我有疑惑,去提问
第26题由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费,发包人应承担的责任不包括( )
A.付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算
B.工期按实际延误的工日顺延
C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D.付给勘察机构适当的利润
【正确答案】:
D
试题解析:
本题考查的是勘察合同的违约责任。
由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人应承担的责任包括:
①付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算。
②工期按实际延误的工日顺延。
③补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。
第27题受要约人作出的同意要约的意思表示是( )
A.承诺
B.合同成立
C.中标通知书
D.合同有效
【正确答案】:
A
试题解析:
受要约人作出的同意要约的意思表示是承诺。
第28题施工中发生持续的不可抗力,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后( )天内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A.7B.14C.15D.28
【正确答案】:
B
试题解析:
不可抗力发生后的合同管理。
一般在不可抗力结束后48小时向工程师通报。
连续发生的不可抗力,每7天报告一次,并在事件结束后14夭内正式报告。
第29题监理单位出现失职行为,委托人认为监理人无正当理由而又未履监理义务时,按照监理合同规定,委托人可以( )
A.发出中止合同通知,监理合同即行停止
B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止
D.首先发出未履行义务通知,若21天内未能得到答复,在第一个通知发出35天内发出终止合同通知,监理合同即行终止
【正确答案】:
D
试题解析:
委托人提出的监理合同终止,发两次通知,21+35天,第二个通知一发出即解约。
第30题《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。
A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务
【正确答案】:
D
试题解析:
合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中,双方都应当履行自己的债务,一方不履行或者有可能不履行时,另一方可以据此拒绝对方的履行要求。
第31题FIDIC《施工合同条件》中,对有经验的承包商在( )后不能合理预见到的风险,归业主承担。
A.合同签字日B.下达开工日C.基准日D.风险事件发生日
【正确答案】:
C
试题解析:
通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
在此日期后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件,按承包商受到的实际影响给予补偿;若业主得到好处也应取得相应的利益。
第32题因发包人的原因要求解除合同,当设计工作不足一半时,应该( )
A.不退定金B.按设计费一半支付C.按全部设计费支付D.不支付设计费
【正确答案】:
B
试题解析:
因发包人原因要求解除合同。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
第33题承包人不可索赔的费用是( )
A.人工费B.设备费C.保险费D.税金
【正确答案】:
D
试题解析:
承包人可索赔的费用除了选项A、B、C外,一般还包括:
①材料费;②保函手续费;③贷款利息;④利润;⑤管理费。
第34题依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面形式的是( )
A.传真B.电子邮件C.登记D.信件
【正确答案】:
C
试题解析:
合同形式包括:
13头形式、书面形式[合同书、信件、数据电文(包括电传、电报、电子邮件等)等]和其他形式。
法律、法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。
第35题FIDIC《施工合同条件》条件规定,业主发出中标函的( )天内,接到承包商提交的履约保证后,双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。
A.14B.24C.28D.42
【正确答案】:
C
试题解析:
FIDIC《施工合同条件》规定,业主发出中标函的28天内,接到承包商提交的有效履约保证后,双方签署的法律性标准化格式文件即合同协议书。
第36题在施工合同管理中,在基准日(投标截止日期前的第28天)以后,国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章发生变更,导致施工所需的工程费用发生增加,应如何处理( )A.基准日以后的风险归业主所有,所以应由业主相应的增加合同金额
B.合同价款已确定,合同价款不作变动
C.工程师与当事人双方协商后可以调整合同金额
D.进行仲裁确定
【正确答案】:
C
试题解析:
这是当事人双方在签订合同时不可能合理预见的情况,所以可以调整相应的费用。
第37题由于第三方原因使监理工作受阻或延误,以致增加了工作量或延续时间是( )监理工作。
A.正常
B.附加
C.额外
D.临时
【正确答案】:
B
试题解析:
由于第三方原因使监理工作受阻或延误,以致增加了工作量或延续时间是附加监理工作。
第38题在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中,如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化,则处理的原则是( )
A.遇价格上涨,按原价执行;价格下降,按新价执行
B.遇价格上涨,按新价执行;价格下降,按原价执行
C.无论价格上涨还是下降,按原价执行
D.无论价格上涨还是下降,按新价执行
【正确答案】:
B
试题解析:
《合同法》规定:
“执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。
逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。
逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行。
”
第39题履行地点不明确的,交付不动产时,应在( )履行。
A.不动产所在地B.不动产承包人所在地C.不动产发包人所在地D.双方约定地
【正确答案】:
A
试题解析:
履行地点不明确的,给付货币的,在接收货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的在履行义务一方所在地履行。
第40题合同被变更、撤销的前提是( )
A.合同欠缺生效条件
B.合同无效
C.当事人提出请求
D.人民法院有权变更、撤销合同
【正确答案】:
C
试题解析:
当事人提出请求是合同变更、撤销的前提,体现了对当事人意愿的尊重。
第41题因债务人无偿转移财产,对债权人造成损害,债权人可行使的撤销权是指( )
A.单方宣布合同终止
B.请求法院撤销债务人行为
C.请求政府行政主管部门授予撤销权
D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
【正确答案】:
B
试题解析:
撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。
第42题一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为2万元,双方各有1万元的经济损失,甲乙双方都有过错,但甲方是主要过错方(75%过错),损失承担应为( )
A.各自承担自己的损失
B.甲方赔偿乙方1万元的损失
C.甲方赔偿乙方0.5万元的损失
D.甲方赔偿乙方2万元的损失
【正确答案】:
C
试题解析:
无效合同的法律后果。
合同被确认为无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。
如果双方都有过错,应当根据过错的大小各自承担相应的责任。
双方共损失2万元,按承担比例甲承担1.5万元,乙承担0.5万元,因此甲应再支付给乙0.5万元。
第43题合同鉴证的办理单位是( )
A.工商行政管理机关B.地方税务机关C.国家税务机关%D.国有资产管理部门
【正确答案】:
A
试题解析:
合同鉴证由县级以上工商行政管理机关办理。
有条件的工商行政管理所,经上级机关确定后,可以以县(市)、区工商行政管理局的名义办理鉴证。
第44题在建设工程施工合同示范文本中,许多条款涉及“费用”这一术语,其含义是指( )
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出
【正确答案】:
D
试题解析:
施工合同的工期和合同价款中的费用指不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出。
第45题按照我国现行的监理合同酬金的支付规定,监理合同酬金支付过程中,如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应在收到支付通知书( )小时内向监理人发出表示异议的通知。
A.48B.7C.21D.24
【正确答案】:
D
试题解析:
在监理合同酬金支付过程中,如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但不得拖延其他无异议酬金项目支付。
本题属于“填选式”选择题,针对考核数字的内容,多采用“填选式”选择题的方式出考题,考生应关注这方面的内容和考核方式。
第46题某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。
对该降价要求,按照《招标投标%法》的规定,中标人( )招标人的要求。
A.应当接受B.可以接受C.应当拒绝%D.可以拒绝
【正确答案】:
C
试题解析:
根据规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得另行背离合同实质性内容的其他协议。
所以,中标人应当拒绝招标人的降价要求。
第47题施工合同示范文本规定,发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息是从( )起。
A.开工日期前7天B.承包人发出预付通知之日C.开工之日D.约定应付预付款之日
【正确答案】:
D
试题解析:
发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息,其支付应付款的贷款利息是从约定应付预付款之日起。
第48题依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》,监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起,到( )止。
A.完成监理合同约定的监理工作之日
B.监理合同规定的到期日
C.被监理的工程竣工移交后收到的监理尾款之日
D.完成正常工作和附加工作之日
【正确答案】:
C
试题解析:
监理人的有效期即监理人的责任期。
不是用约定的日历天数为准,而是以监理人是否完成了包括附加工作和额外工作的