建设工程设计合同模板.docx
《建设工程设计合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同模板.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建设工程设计合同模板
建设工程设计合同
项目名称：
建设地点：
合同编号：
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
签订日期：
年月日
建设部、国家工商行政管理局监制
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲方委托乙方承担项目设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、阶段、投资规模、设计内容及标准：
序号
项目名称
阶段
投资规模
设计内容及标准
1
方案设计
按国家规范
2
施工图设计
按国家规范
2.1工程特征说明：
2.2设计内容说明：
设计内容包括建筑方案设计、建筑施工图设计、市政公用工程设计（道路、给排水、电力电信）和园林绿化工程设计。
设计深度为：
建筑方案设计达到通过报批要求；建筑施工图设计通过审图满足施工要求；市政公用工程设计和园林绿化工程设计达到报建要求（不作为施工阶段用）。
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：
序号
资料及文件名称
份数
内容要求
提交时间
1
红线图及宗地图
1
有效文件（复印件）
2011年月日
2
规划设计条件
1
有效文件（复印件）
2011年月日
3
甲方设计任务书
1
甲方加盖公章（原件）
2011年月日
4
电子地形图
1
比例1:
500
2011年月日
5
地质勘探资料
1
经过审图（原件）
方案批准后
第四条乙方向甲方交付的设计文件：
序号
资料及文件名称
份数
内容要求
提交时间
1
文本2份电子文件1套
按本合同2.2款要求
合同签订、甲方提供必备资料20个工作日内
2
蓝图8套
电子文件1套
按本合同2.2款要求
方案通过审批后30个工作日内
第五条设计费用
5.1设计费标准
经双方友好协商，本合同工程项目的设计费按照工程造价计费。
本合同工程项目工程造价为
5.2设计费阶段分配
30%为方案设计费，70%为施工图设计费。
5.3设计费的支付方法
5.3.1签订合同三日内，甲方支付设计费总额的20%作为定金，约计万元整。
5.3.2建筑设计方案通过相关部门审批后三日内，甲方按设计费总额的30%支付方案设计费，约计万元整。
5.3.3设计图纸技术交底后三日内，按设计费总额的45%支付施工图设计费用，约计万元整。
5.3.4本项目工程竣工验收前，甲方支付设计费总额的5%，约计万元整。
第六条双方责任
6.1甲方责任：
6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2甲方变更委托设计项目的规模、条件，或设计要求变动较大，或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之一的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。
6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费，费用由双方约定。
6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作方便条件。
6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
6.2乙方责任：
6.2.1乙方应按国家规定技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，按合同规定提交质量合格的设计文件，并对其负责。
6.2.2乙方采用的主要技术标准是：
国家及广西地方设计规范，行业设计标准及技术规程。
6.2.3乙方按国家有关设计资质要求自主确定方案及施工图出图单位，保证出图单位符合相关要求。
6.2.4设计合理使用年限为50年。
6.2.5乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。
6.2.6乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
6.2.7由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一，逾期超过30天以上时，甲方有权暂停乙方履行下阶段工作，不支付设计费用，乙方原已收取的设计费退回给甲方（除定金外）。
6.2.8合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还已支付的定金。
6.2.9乙方交付设计文件后，参加有关部门审查及根据审查结论负责不超出原定设计任务书范围内的必要调整补充。
乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.10乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料。
如发生以上情况，甲方有权索赔。
第七条其他
7.1甲方要求乙方派有关人员现场处理问题，乙方应及时配合，需派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
7.2乙方服务范围包括：
施工图交底、基础验收、结构封顶验收、竣工验收。
7.3乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图集，由甲方自费向有关出版部门购买。
本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程勘察设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。
7.4本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
7.5甲方委托乙方配合引进国外设备的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。
出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
7.6甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
7.7由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.8本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。
协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
7.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7.10本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
7.11本合同自双方签字盖章后生效，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
委托方（甲方）单位名称：
承接方（乙方）单位名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
单位地址：
单位地址：
户名：
户名：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
签订日期：
年月日签订日期：
年月日
欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，
打造全网一站式需求
ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，
公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！
感谢您下载我们文档
升级会员 