简单工程合同样本.docx
《简单工程合同样本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简单工程合同样本.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![简单工程合同样本.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-12/6/e9471721-8a6d-4366-af8e-2522fe17a03d/e9471721-8a6d-4366-af8e-2522fe17a03d1.gif)
简单工程合同样本
编号:
_______________
本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
简单工程合同样本
甲方:
___________________
乙方:
___________________
日期:
___________________
说明:
本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
篇一:
简易工程合同书
施工合同
发包方(简称甲方)
承包方(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,以及其他有关法律规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
第一条概况
1、工程施工地点:
经双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按成本价向甲方计收。
2,工期:
天。
即自年月日开工至年月曰竣工;
第二条工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,
并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响
工期,工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。
第三条关于工程质虽及验收的约定
一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。
如甲方提出复验时,乙方按要求办理复验,如复验合格,甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。
隐蔽及中间,乙方应提前24小时通知甲方。
二、乙方须在交付前一星期交付工程质虽验收整改通知单给甲方,以便对不合格项目提前维修完善。
第四条关于工程质虽及验收的约定
一、由于乙方原因造成质虽事故或返工,其返工费由乙方承担,工期不顺延。
二、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工,如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必须在合同规定期间在
签署合同地向乙方支付装修费。
三、根据合同要求,乙方应按时、按质、按虽完成装修
任务,如甲方在装修期间对原方案提出修改意见,须及时向乙方提出修改方案,甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、
结算
四、乙方施工过程中的所有施工图,需经甲方签字认可后,方可施工。
五、乙方在施工过程中,由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。
第五条付款方式
工程竣工验收后一次性付清
一、乙方施工完毕后,做到人走场清,让客户满意。
二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。
O
第七条保修的约定
一、乙方保修范围是指因乙方施工质虽或加工工艺不当等因素所造成的质虽问题(非竣工验收后人为造成的损坏视为质虽问题)的维修,如不属于以上问题造成的维修,除材料由甲方本身购买外,乙方将收取相应的人工费。
二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
[以下无内容]
甲方单位:
地址:
代表:
开户行:
帐号:
乙方单位:
地址:
代表:
开户行:
帐号:
电话:
日期:
电话:
日期:
篇二:
简单土方合同范本
合同编号:
建设工程施工专业分包合同
承包单位:
分包单位:
签订时间:
年月曰
土石方施工合同
承包方:
(以下简称甲方)分包方:
(以下简称乙
方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,结合本工程具体情况,双方就工程施工协商
一致,签订合同条款如下:
第一条工程名称、工程地点、工程范围、承包方式
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
4、承包方式:
第二条合同价款及综合单价
1、综合单价:
根据施工组织设计方案,按甲方提供的开挖尺寸及标高计算,每立方米(实方)综合单价为元,承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金(含个调税及其他地方税)等一切费用。
2、合同价款:
本工程土石方数虽暂定为,根据综合单价计算,本合同暂定总价为:
元人民币(大写:
)。
第三条工期
1、合同计划开竣工日期:
按开工日起至月曰完工。
乙方在施工期间必须满足甲方工期要求,及时根据甲方要求增加机械,确保土石方施工如期完工。
第四条项目负责人
1、甲方项目负责人:
2、乙方项目负责人:
第五条工程质虽
1、地方标准。
2、质虽等级:
:
3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检
查,检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等,若检查不合格,乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。
若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误,因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担,乙方不得异议,由此延误的工期不予顺延。
若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延,甲方有权终止合同,合同终止。
4、施工中若出现特殊情况,按甲方组织有关各方另行商定的本工程适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪要执行。
5、业主及甲方有权对乙方施工质虽随时进行抽检,并通过监理工程师对工程质虽不合格部分实施否决,乙方应积极配合。
第六条工程结算及付款
1、支付工程进度款的方式时间和程序:
每月25日截止日,乙方根据完成的产值上报甲方,甲方按合同单价对乙方每月完成产值进行审核计算,下月25
日前支付乙方60%勺计'虽款。
2、乙方领取工程款按照甲方财务制度要求,必须经甲方项目部会签后,由项目部上报公司经营科、公司分管经理签字后,乙方才能向甲方财务科领取款项。
3、延误处罚:
因分包人延误提交工程资料日期,使得总包延期提交结算资料,将对乙方所承包的工程总造价的1%进行处罚。
第七条工程结算
1、双方合同约定的综合单价不变,土石方数虽根据甲
方签发的土石方施工组织方案,按方案面积、标高进行开挖,结算时候根据面积、标高计算土石方数虽(路面破碎不单独结算,纳入土石方结算方虽)。
乙方超面积、深度开挖方虽
甲方不予承认
2、土石方工程全部施工完工后30天内甲乙双方办理好结算,结算后三个月内付清余款。
3、因软土地基需要超深开挖,乙方应配合甲方做好照
片拍摄、现场收方记录,若因无照片提供、无收方记录提供,最终导致设计、监理、业主拒签,甲方也不予承认。
第八条甲方责任
1、负责办理本工程相关的前期工作,协调各方关系。
2、向乙方提供本工程的土石方开挖施工方案审定稿,负责组织施工图等技术资料的会审和设计交底工作,并协调处理施工现场有关事宜。
3、负责办理业务、变更设计签证联系。
4、负责对本工程质虽、进度、现场文明施工、安全生产等方面的指导、监督和检查。
5、负责审核全套竣工资料。
第九条乙方责任
所承诺的各项条款,乙方必须无条件履行。
2、按有关规定如期向甲方报送开、竣工报告,月、季度施工进度计划,验工月报等相关的统计报表。
套(包括竣工记录和竣工图纸),并满足档案存档要求。
4、乙方须服从甲方、监理方和业主的现场指挥、协调、监督和管理。
5、在签订本合同的同时,乙方必须与甲方签订安全生
产、消防治安、文明施工等协议书,并作为工程合同的附件,与本工程施工合同具有同等法律效力,若违反规定野蛮,甲方有权限令停工整改,一切损失由乙方自负。
若甲方违章指挥,所产生的一切责任由甲方承担。
6、乙方破除的路面碎石块等旧料、开挖出的连砂石、铁件等归甲方所有,乙方必须按甲方要求运送到指定地点
(1km范围免费运到)。
7、严格执行本工程的要求、进度计划,无论因客观原因影响如期进场,因各种管线配合施工、一般的设计变更、施工质虽不合格或管理方
篇三:
简易工程合同书
施工合同
发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,以及其他有关法律规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
第一条概况
1、甲方工程项目系合法审批。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建设
局有关部门审定具有装饰《资质证书》的企业法人。
算表
4、工程承包方式:
2、工程施工地点:
3、工程施工内容:
详见工程概(预)
5、总价款:
¥元,大写(人民币):
(税前合同造价[]/含税合同造价[])
经双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按成本价
向甲方计收。
6、工期:
天。
即自年月日开工至年月曰竣工;
第二条工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,
并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可
抗拒因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。
五、因乙方原因,工期每延误一日,乙方应按工程总造
价的3%。
向甲方支付违约金,甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条关于工程质虽及验收的约定
一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方在约定时间不
按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。
如甲方提出复验时,乙方按要求办理复验,如复验合格,甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期
二、乙方须在交付前一星期交付工程质虽验收整改通知单给甲方,以便对不合格项目提前维修完善。
第四条关于工程质虽及验收的约定
一、由于乙方原因造成质虽事故或返工,其返工费由乙方承担,工期不顺延。
二、工程竣工后,乙方应及时通知
甲方验收,甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。
如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的人工费,看管费每天100元人民币。
三、材料在使用前,乙方应提供给甲方样品,并经甲方确认后,方可使用。
乙方在施工过程中,应自觉接受用户监督,严格按照装修设计方案施工,装饰材料应严格按照预算表中规定的材质及价格采购,保质保虽,装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规定价格购进并使用。
如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符,甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工,如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必须在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。
五、根据合同要求,乙方应按时、按质、按H完成装修任务,如甲方在装修期间对原方案提出修改意见,须及时向
乙方提出修改方案,甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、
结算。
六、乙方施工过程中的所有施工图,需经甲方签字认可后,方可施工。
七、乙方在施工过程中,由于操作不当造成火灾及人身
伤亡事故由乙方负全部责任。
第五条付款方式
1.签订合同七天内,支付工程款总额%计为元整;
2.工程进展到,支付工程款总额%,计为元整;3.工程进展到,支付工程款总额%,计为元整;4.工程验收合格一周内支付工程总额的%,计为元整;5.按工程总额的%为质保金,计为元整;
一、乙方施工完毕后,做到人走场清,让客户满意。
二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工
程结算。
三、甲方如不按合同的约定付款,乙方有权按工程总价
的5%每日收取滞纳金。
第七条保修的约定
一、保修期限为天,自通过甲方的竣工验收之日起计算。
二、乙方保修范围是指因乙方施工质虽或加工工艺不当等因素所造成的质虽问题(非竣工验收后人为造成的损坏视
为质虽问题)的维修,如不属于以上问题造成的维修,除材料由甲方本身购买外,乙方将收取相应的人工费。
三、如乙方怠于履行保修义务,甲方有权另行委托第三
话:
日期:
篇四:
简易版工程协议工程施工协议书甲方:
(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国建
乙方:
(全称)
筑法》及其他有关法律法规。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就本工程施工有关事项达成一*
致意见,订立本合同。
、工程概况
工程名称:
*****工程
工程地点:
******
工程内容:
按甲方提供的要求,完成***等施工内容。
二、工程承包方式
承包方式:
甲方提供材料等,乙方以甲方的要求,包人工、包工期、包质虽、包安全文
明施工、包验收的承包方式,除工程数虽按实调整外,其它不作任何调整。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:
_7_天。
施工中乙方必须无条件配合甲方整体工期安排,实际开工日期以甲方通知为准。
四、质虽标准工程质H标准:
质H要求为合格等级。
五、合同价款
暂定含税合同单价:
1、***
最终以实际完成的工程虽进行结算;
六、工程价款的支付及付款办法
1、工程虽全部完成后,双方7天内组织验收工作。
验收合格后15天内完成工程结算。
并一次支付工程结算款至100%
七、竣工验收
1、工程虽全部完成后,双方7天内组织验收工作。
2、工程质H验收标准:
合格等级。
八、竣工结算
结算价=合同单价*实际完成工程虽。
九、其他事项:
1、施工用水用电由甲方提供。
2、本合同如有未尽事宜,由双方共同协商解决。
甲方:
(公章)乙方:
(公章)法定代表人:
法
定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
篇五:
工程施工合同范本(简易)
建设工程施工合同
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称:
麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点:
麻城宋埠
三、承包方式:
包工、包机械、包安全
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安
装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程虽后,对其进行费用的核定。
3、工程虽的确认,所有工程虽需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于
1cmo
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=5000伉标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20加守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无
法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
年月日年月日
篇六:
简单工程承包合同
工程分包合同
一、发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
二、分包范围:
1、项目工程名称
2、合同价款
3、开工日期:
4、竣工日期
5、工程质虽等级验收合格。
6、分包内容:
7、工程面积:
平方米
三、计虽及支付:
结算方式:
进度款和结算款以分期付款方式结算。
1、当工程H完成%甲方应支付乙方%勺工程款作为进度款。
2、全部工程完成后,经甲方验收合格,依据甲方单位
与乙方现场签认的合格汇总数虽确认单经甲方总工最后签
认的工程汇总数虽对乙方进行计虽,一次支付剩余价款%,
缺陷责任期满付剩余价款至%(扣除预付款及%的质虽保证金)。
3、工程验收合格后日内,凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理,工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付,不计息
四、承包人乙方的责任:
1、乙方必须对工程质虽、安全、工期全面负责。
并接
受甲方生产、技术、安全、质虽管理部门的监督指导。
甲方
不定期到施工现场检查工程质虽和安全,如发现工程质虽、
安全达不到要求,由乙方承担相应经济责任。
乙方不能
全面执行合同,立即终止合同,并更换承包人。
出现重大质虽事故应由乙方承担法律责任。
2、发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。
如发生大、中型工伤事故除费用按上届办法处理外,还要追究当事人的刑事责任。
由于质虽返工,工期延误罚款,均由乙方负责。
甲方的直接原因造成的责任除外。
3、项目工程回访保修,按国家现行有效的规定执行。
乙方预留总价5%工程质虽保证金,保修期满按合同规定清算。
4、乙方必须按期支付在该项工程中发生的民工工资,
不得无故拖欠。
五、甲方的责任:
1、;甲方负责对工程质虽、安全、技术、工期的检查、
监督、指导;不提供乙方为完成工程而使用的任何工具设备。
2、甲方负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问
题。
3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。
本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
发包人(甲方):
承包人(乙方):
年月曰
篇七:
建筑工程施工合同简单版
建设单位:
(以下简称甲方)施工单位:
(以下
施工合同
简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安
装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:
包工包料。
5、承包造价:
元(大写:
)。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。
(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为20XX年月日至20XX年月日,总工期天。
三、本工程竣工质虽为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:
甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2:
乙方的责任、权利
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护
用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与
本合同具有同等法律效力。
甲方:
代表人:
身份证号:
公章
年月
乙方:
代表人:
身份证号:
公章年日日月
篇八:
简易工程施工合同范本20XX版
简易建设工程施工合同
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包形式:
第二条工程期限一、合同工期总日历天数天
开工日期:
年月曰
竣工日期:
年月曰
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?
)
双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:
本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同
包干价为元人民币(大写:
)。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款;
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;
3、余款元作为质虽保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式:
本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%乍为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%留5%故质保金,待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程虽及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
(是否都是包工包料?
)
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试
验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。
经复验符合质虽要求的,方可用于工程;复验不符合质虽要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。
(材料进场是不是要甲方确认?
)
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质虽管理及验收
一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。
验收合格,