简单工程合同样本.docx

1、简单工程合同样本 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载简单工程合同样本 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。篇一：简易工程合同书施工合同发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）根据中华人民共和国合同法，建筑安装工程承包 合同条例，以及其他有关法律规定的原则，为保护双方的 合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共 同遵守。第一条概况1、 工程施工地点：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价 向甲方计

2、收。2, 工期： 天。即自年月 日开工至年 月曰竣工；第二条工期一、 甲方要求比合同工期提前竣工时， 应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期的相应费用。二、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。三、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可 抗拒因素影响，导致停工 8小时以上，工期相应顺延。第三条关于工程质虽及验收的约定一、 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查 与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工 程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复 验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应

3、承担费用 及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提 前24小时通知甲方。二、 乙方须在交付前一星期交付工程质虽验收整改通知 单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。第四条 关于工程质虽及验收的约定一、 由于乙方原因造成质虽事故或返工，其返工费由乙 方承担，工期不顺延。二、 乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工， 如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见， 已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必须在合同规定期 间在签署合同地向乙方支付装修费。三、 根据合同要求，乙方应按时、按质、按虽完成装修任务，如甲方在装修期间对原方案提出修改意见，须及时向 乙方提出修改方案，甲乙双

4、方认可后按修改方案施工、 验收、结算四、 乙方施工过程中的所有施工图，需经甲方签字认可 后，方可施工。五、 乙方在施工过程中，由于操作不当造成火灾及人身 伤亡事故由乙方负全部责任。第五条付款方式工程竣工验收后一次性付清一、 乙方施工完毕后，做到人走场清，让客户满意。二、 施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工 程结算。O第七条保修的约定一、 乙方保修范围是指因乙方施工质虽或加工工艺不当 等因素所造成的质虽问题（非竣工验收后人为造成的损坏视 为质虽问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材 料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。二、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。以下无内容

5、甲方单位：地址：代表：开户行：帐号：乙方单位： 地址：代表：开户行：帐 号：电话：日期：电话：日期：篇二：简单土方合同范本合同编号：建设工程施工专业分包合同承包单位：分包单位：签订时间： 年月曰土石方施工合同承包方： （以下简称甲方） 分包方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建 筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平 和诚信原则，结合本工程具体情况，双方就 工程施工协商一致，签订合同条款如下：第一条工程名称、工程地点、工程范围、承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、承包方 式：第二条合同价款及综合单价1、综合单价：根据施工组织设计方案，按甲

6、方提供的 开挖尺寸及标高计算，每立方米（实方）综合单价为 元， 承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、 倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、 税金（含个调税及其他地方税）等一切费用。2、合同价款：本工程土石方数虽暂定为，根据综合单 价计算，本合同暂定总价为： 元人民币（大写：）。第三条工期1、合同计划开竣工日期： 按开工日起至 月曰完工。乙方在施工期间必须满足甲方工期要求，及时根据甲方要求 增加机械，确保土石方施工如期完工。第四条项目负责人1、 甲方项目负责人：2、 乙方项目负责人：第五条工程质虽1、 地方标准。2、 质虽等级：3、 机械设备进场时甲方、监理和业主

7、有权随时进行检查，检验机械设备证件、 操作人员资格证、机械运转情况等, 若检查不合格，乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误，因此受到业主经 济处罚损失均由乙方承担，乙方不得异议，由此延误的工期 不予顺延。若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延，甲方有 权终止合同，合同终止。4、施工中若出现特殊情况，按甲方组织有关各方另行 商定的本工程适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪 要执行。5、业主及甲方有权对乙方施工质虽随时进行抽检，并 通过监理工程师对工程质虽不合格部分实施否决，乙方应积 极配合。第六条工程结算及付款1、 支付工程进度款的方式时间和程序：每月25日

8、截止日，乙方根据完成的产值上报甲方，甲 方按合同单价对乙方每月完成产值进行审核计算，下月 25日前支付乙方60%勺计 虽款。2、 乙方领取工程款按照甲方财务制度要求，必须经甲 方项目部会签后，由项目部上报公司经营科、公司分管经理 签字后，乙方才能向甲方财务科领取款项。3、 延误处罚：因分包人延误提交工程资料日期，使得总包延期提交结 算资料，将对乙方所承包的工程总造价的 1%进行处罚。第七条工程结算1、双方合同约定的综合单价不变，土石方数虽根据甲方签发的土石方施工组织方案， 按方案面积、标高进行开挖， 结算时候根据面积、标高计算土石方数虽 （路面破碎不单独 结算，纳入土石方结算方虽 ）。乙方超面

9、积、深度开挖方虽甲方不予承认2、 土石方工程全部施工完工后 30天内甲乙双方办理好 结算，结算后三个月内付清余款。3、 因软土地基需要超深开挖，乙方应配合甲方做好照片拍摄、现场收方记录，若因无照片提供、无收方记录提供, 最终导致设计、监理、业主拒签，甲方也不予承认。第八条甲方责任1、 负责办理本工程相关的前期工作，协调各方关系。2、 向乙方提供本工程的土石方开挖施工方案审定稿， 负责组织施工图等技术资料的会审和设计交底工作，并协调 处理施工现场有关事宜。3、 负责办理业务、变更设计签证联系。4、 负责对本工程质虽、进度、现场文明施工、安全生 产等方面的指导、监督和检查。5、 负责审核全套竣工资

10、料。第九条乙方责任所承诺的各项条款，乙方必须无条件履行。2、按有关规定如期向甲方报送开、竣工报告，月、季 度施工进度计划，验工月报等相关的统计报表。套（包括竣工记录和竣工图纸），并满足档案存档要求。4、乙方须服从甲方、监理方和业主的现场指挥、协调、 监督和管理。5、 在签订本合同的同时，乙方必须与甲方签订安全生产、消防治安、文明施工等协议书，并作为工程合同的附件, 与本工程施工合同具有同等法律效力，若违反规定野蛮，甲 方有权限令停工整改，一切损失由乙方自负。若甲方违章指 挥，所产生的一切责任由甲方承担。6、 乙方破除的路面碎石块等旧料、开挖出的连砂石、 铁件等归甲方所有，乙方必须按甲方要求运送

11、到指定地点（1km范围免费运到）。7、 严格执行本工程的要求、进度计划，无论因客观原 因影响如期进场，因各种管线配合施工、一般的设计变更、 施工质虽不合格或管理方篇三：简易工程合同书施工合同发包方（简称甲方） 承包方（简称乙方）根据中华人民共和国合同法，建筑安装工程承包 合同条例，以及其他有关法律规定的原则，为保护双方的 合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共 同遵守。第一条概况1、甲方工程项目系合法审批。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建设局有关部门审定具有装饰资质证书的企业法人。算表4、工程承包方式:2、工程施工地点：3、工程施工内容：详见工程概（预）5、总价款：元

12、，大写（人民币）：（税前合同造价/ 含税合同造价）经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。6、工期： 天。即自年月 日开工至年 月曰竣工；第二条工期一、 甲方要求比合同工期提前竣工时， 应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。二、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。三、 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响 工期，工期不顺延。四、 因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工 8小时以上，工期相应顺延。五、 因乙方原因，工期每延误一日，乙方应按工程总造价的3 %。向甲方支付违约金，甲方有权直接在工程款中扣除。 第三条关于工程质虽

13、及验收的约定一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查 与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收， 甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验， 如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期二、 乙方须在交付前一星期交付工程质虽验收整改通知 单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。第四条 关于工程质虽及验收的约定一、由于乙方原因造成质虽事故或返工，其返工费由乙 方承担，工期不顺延。 二、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知 7天内组织验收并办理验收、面 积核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需 及时通知乙方，另

14、定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并 承担乙方的人工费，看管费每天 100元人民币。三、 材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方 确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受用户监 督，严格按照装修设计方案施工，装饰材料应严格按照预算 表中规定的材质及价格采购，保质保虽，装饰材料中面板、 防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规 定价格购进并使用。如发现装修期间与合同规定的材料和工 艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由 乙方负责。四、 乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工， 如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见， 已施工所耗材料和人工由甲

15、方自付，甲方必须在合同规定期 间在签署合同地向乙方支付装修费。五、根据合同要求，乙方应按时、按质、按H完成装修 任务，如甲方在装修期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、 验收、结算。六、 乙方施工过程中的所有施工图，需经甲方签字认可 后，方可施工。七、 乙方在施工过程中，由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。 第五条 付款方式1. 签订合同七天内，支付工程款总额 计为 元整；2. 工程进展到，支付工程款总额 % ,计为元整；3. 工 程进展到，支付工程款总额 % ,计为元整；4.工程验收 合格一周内支付工程总额的 %，计为元整；5.按工

16、程总 额的为质保金，计为元整；一、 乙方施工完毕后，做到人走场清，让客户满意。二、 施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。三、 甲方如不按合同的约定付款，乙方有权按工程总价的5%每日收取滞纳金。 第七条保修的约定一、 保修期限为 天，自通过甲方的竣工验收之日起计 算。二、 乙方保修范围是指因乙方施工质虽或加工工艺不当 等因素所造成的质虽问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质虽问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材 料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三话：日期:篇四：简易版工程协议 工程施工协议书 甲方：（全称）依照中

17、华人民共和国合同法、中华人民共和国建乙方：（全称）筑法及其他有关法律法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当 事人就本工程施工有关事项达成一*致意见，订立本合同。、工程概况工程名称：*工程工程地点:*工程内容：按甲方提供的要求，完成 *等施工内容。二、 工程承包方式承包方式：甲方提供材料等，乙方以甲方的要求，包人 工、包工期、包质虽、包安全文明施工、包验收的承包方式，除工程数虽按实调整外， 其它不作任何调整。三、 合同工期工程合同工期总日历天数： _7_天。施工中乙方必须无条件配合甲方整体工期安排，实际开 工日期以甲方通知为准。四、 质虽标准 工程质H标准：质H要求为合格等级。五

18、、 合同价款暂定含税合同单价：1、*最终以实际完成的工程虽进行结算；六、 工程价款的支付及付款办法1、工程虽全部完成后，双方 7天内组织验收工作。验 收合格后15天内完成工程结算。并一次支付工程结算款至 100%七、 竣工验收1、 工程虽全部完成后，双方 7天内组织验收工作。2、 工程质H验收标准：合格等级。八、 竣工结算结算价=合同单价*实际完成工程虽。九、其他事项：1、 施工用水用电由甲方提供。2、 本合同如有未尽事宜，由双方共同协商解决。甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：篇五：工程施工合同范本（简易）建设工程施工合同发包

19、方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建 筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程 中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏 发电项目光伏板安装工程二、 工程地点：麻城宋埠三、 承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数 10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程 虽后，对其进行费用的核定。3、 工程虽的确认，所有工程虽需双方到现

20、场进行核对， 达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、 费用支付，施工结束后，甲方 10日内支付相关工程 费用.第四条甲乙方责任1、 甲方需把料运至安装现场。2、 乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cmo3、 乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一 个水平面上。4、 乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现 场零事故。5、 乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破 损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行 安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发 生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达

21、到 1MW光伏板安装，则按 1MW=5000伉标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工 程款的20加守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表 签字。甲方： 乙方：代表： 代表：年 月 日年 月 日篇六：简单工程承包合同工程分包合同一、 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）二、 分包范围：1、 项目工程名称2、 合同价款3、 开工日期：4、 竣工日期5、 工程质虽等级 验收合格。6、 分包内容：7、 工程面积： 平方米三、 计虽及

22、支付：结算方式：进度款和结算款以 分期付款方式结算。1、 当工程H完成 甲方应支付乙方 勺工程款作为进 度款。2、 全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数虽确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数虽对乙方进行计虽，一次支付剩余价款 % ,缺陷责任期满付剩余价款至 % （扣除预付款及 的质虽保 证金）。3、 工程验收合格后 日内，凭经甲方有关部门审核签字 的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲 方资金的实际情况一次支付，不计息四、 承包人乙方的责任：1、乙方必须对工程质虽、安全、工期全面负责。并接受甲方生产、技术、安全、质虽管理部门的监督指导。甲方不定期

23、到施工现场检查工程质虽和安全，如发现工程质虽、安全达不到要求，由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同，立即终止合同，并更换承包人。出现重大质 虽事故应由乙方承担法律责任。2、发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生 大、中型工伤事故除费用按上届办法处理外，还要追究当事 人的刑事责任。由于质虽返工，工期延误罚款，均由乙方负 责。甲方的直接原因造成的责任除外。3、 项目工程回访保修，按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质虽保证金，保修期满按合同规定清 算。4、 乙方必须按期支付在该项工程中发生的民工工资，不得无故拖欠。五、 甲方的责任：1、 ；甲方负责对工程质虽、安全、技术、工

24、期的检查、监督、指导；不提供乙方为完成工程而使用的任何工具设备。2、 甲方负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。3、 协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。六、 本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。发包人（甲方）：承包人（乙方）：年 月曰篇七：建筑工程施工合同简单版建设单位:（以下简称甲方） 施工单位:（以下施工合同简称乙方） 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一致， 甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确 保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、 工程项目1、 工程名称：2、 工程

25、地址：3、 工程范围：4、 承包方式：包工包料。5、 承包造价： 元（大写：）。二、 工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天 及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺 延）开工日期为20XX年 月 日至20XX年 月 日，总工期 天。三、 本工程竣工质虽为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程 施工和标准进行施工；四、 工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。五、其它约定1:甲方承担的安全责任、权利（一） 甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操 作规程；（二） 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、 法规、标准、

26、安全 生产规章制度和操作规程，熟练掌握事 故防范措施和事故应急处理预案；（三） 甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按 规定给予处罚；（四） 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙 方人员责令退场。2:乙方的责任、权利（一） 乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格 执行甲方的有关安 全生产的规定、制度；（二） 乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工 伤社会保险，并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买 适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业 而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（三） 乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安 装施工人员不得违 章作业，不得

27、冒险作业，不能疲劳作业, 并按规定做好防护工作；（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安 全施工需要时，人员不得进入施工现场六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：代表人：身份证号：公章年月乙方： 代表人： 身份证号：公章年日 日月篇八：简易工程施工合同范本 20XX版简易建设工程施工合同发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建 筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程 中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称：二、 工程地点：三、 工程内容：

28、四、承包形式：第二条 工程期限 一、合同工期总日历天数 天开工日期：年月曰竣工日期：年月曰二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相 应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间 歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正 常施工；停水停电2天以上；2、 因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；3、 因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或 进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前， 乙方应提供正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定

29、按 本工程合同包干价为 元人民币（大写：）。任何政策性因素和市 场因素均不调整包干价。1、 本合同签订后 日内，甲方支付 元工程款；2、 工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、 余款 元作为质虽保证金，待保修期满后十五个工 作日内无息支付。第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件, 依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信 息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算， 计算后的总价下浮 乍为本合同的结算价款。1、 甲方于支付元；2、 乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收 报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的 95%留5%故质保金，待保

30、修期满后 15个工作日内付清。3、 工程虽及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表 签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条 建筑材料、设备的供应和采购一、 工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？）二、 乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验 的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质虽要求的， 方可用于工程；复验不符合质虽要求的，应退货处理，其复 验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确 认？）第五条施工与设计变更一、 甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资 料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、 甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进 度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。三、 设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程 采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质虽管理及验收一、 工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验 收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，