钢结构工程承包合同.docx

钢结构工程承包合同.docx

《钢结构工程承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构工程承包合同.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

钢结构工程承包合同

钢结构工程承包合同

钢结构工程承包合同〔一〕

甲方：

_______________〔发包方〕

乙方：

_______________〔承包方〕

经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：

第一条：

工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容及承包范围：

4、建筑规模：

5、工程造价：

6、质量等级：

合格。

7、制定变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

8、承包方式：

本工程采纳包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

第二条施工准备

1、工程所必需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

2、安装所必需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

3、场地包括人员日常生活所必需场地和安放场地等由甲方提供。

第三条双方主要责任

1、甲方的责任

〔1〕甲方按时向乙方提供工程施工所必需的现场条件，协调现场状况，为乙方正常施工创造条件。

〔2〕甲方催促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

〔3〕安排指定现场的施工人员的生活区位置。

〔4〕统一审核工程预决算和完工结算。

2、乙方的责任

〔1〕确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

〔2〕进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

〔3〕进场后七天内，编制出工程施工组织制定及进度计划，报甲方批准后实施。

〔4〕及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。

〔5〕如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承当；在规按时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承当一切经济损失。

第四条工程工期

1、开工日期年月日，完工日期年月日，

本工程有效工期天，法定节假日除外。

2、开工日期以实际开工日为准。

各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在年月日内进驻现场，并按照约按时间开工。

3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划〔加班时间不能超出市内作业时间标准〕。

第五条工程质量

1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。

3、在施工中，必需无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行修理。

5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承当。

6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20000元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承当。

7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必需使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。

8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。

第六条：

文明、安全生产

1、施工现场必需满足省市有关安全文明施工规定。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

3、施工期间必需注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳作用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承当全部责任。

第七条：

工程款的支付与结算

1、双方同意按照进行结算。

2、施工用水电

甲方负责施工现场的三通一平全部到位。

施工产生的水、电费由乙方承当〔分包单位生活所用水、电费用由分包单位承当，产生费用乙方按实收取〕。

第八条合同履约确保金

1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约确保金万元。

2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议持续有效。

3、合同履约确保金退还：

工程施工至退还履约确保金%，具备完工验收条件退还履约确保金%。

第九条付款方式

1、乙方垫资施工至后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的%工程款。

2、工程验收合格后，付至工程总造价的%。

3、工程完工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。

结算时间为2个月。

工程结算审计2个月内完成。

完工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的%；备案完成后付到工程决算款%。

4、余留工程款的%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

第八条材料

1、工程中所必需材料及装饰方面的材料必需先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

第九条付款违约条款

1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。

2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

第十条质量保修

质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行修理，甲方有权安排他人修理，所产生的费用从质量保修金中扣除，不够之处有乙方补足。

第十一条违约责任

1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承当工程总造价%的违约金。

2、乙方不能按约定的完工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳元/天天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。

3、乙方在通过完工验收之日起20日内提供完整的完工资料；逾期提交乙方向甲方交纳元/天天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。

第十二条其他

1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。

2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。

3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳进合同管理中。

本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。

4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。

5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。

6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

年月日年月日

钢结构工程承包合同〔二〕

发包方：

__________________________

承包方：

__________________________

工程名称：

__________________________

工程编号：

__________________________

签订时间：

__________________________

签订地点：

__________________________

依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：

__________________________

二、工程地点：

__________________________

“三通〞，负责红线外进场道路的修理。

2.月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器〔包括水表、配电板〕，应满足施工用水、用电量的必需要。

做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

4.合同签订后______天内〔以收签最后一张图纸为准〕提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料〔包括地质及水准点座标控制点〕______份。

5.组织承、发包双方和制定单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

二、承包方：

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和修理工作；2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3.编制施工组织制定或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划〔包括月计划〕，用水、用电计划，送发包方。

第三条工程期限一、依据国家工期定额和使用必需要，商定工程工期为______天〔日历天〕，自__________年______月______日开工至__________年______月______日完工验收〔附各单位工程开完工日期，见附表一〕。

二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇以下状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能确保施工必需要或因交验时发现缺陷必需要修、配、代、换而影响进度；3.不属包干系数范围内的重大制定变更，提供的工程地质资料不准，致使制定方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上〔每次连续4小时以上〕，影响正常施工；5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：

二、承包方必需严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必需遵守以下规定：

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。

对材料改变或代用必需经原制定单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3.隐蔽工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。

单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。

一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经制定单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经制定建设单位签证后实施；6.工程完工后，承包方按规定对工程执行保修，保修时间自通过完工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标〔详见附表二〕；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必需附有产品合格证才干用于工程，任何一方认为对方提供的材料必需要复验的，应同意复验。

经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。

四、本工程材料和设备差价的处理办法：

____________________第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法〞执行。

一、本合同签订后__日内，发包方支付不少于合同总价〔或当年投资额〕的%备料款，计人民币__________万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的______%计人民币万元，安装工程按人工费的______%计人民币__________万元；材料设备差价__________万元，分______次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息〔财政拨款不计息〕一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。

六、本合同造价结算方式：

____________七、承包方在单项工程完工验收后______天内，将完工结算文件送交发包方和经办银行检察，发包方在接到结算文件______天内检察完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。

第七条施工与制定变更一、发包方交付的制定图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织制定交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现制定有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同制定等有关单位研究确定修改看法或变更制定文件，承包方按修改或变更的制定文件进行施工。

假设发生增加费用〔包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失〕由发包方负责，并调整合同造价。

三、承包方在确保工程质量和不降低制定标准的前提下，提出修改制定、修改工艺的合理化建议，经发包方、制定单位或有关技术部门同意后采用实施，其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如必需制定变更，必需由原制定单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。

重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证实，技术资料制定图纸齐全时，承包方才予实施。

第八条工程验收一、完工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目完工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的完工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。

工程完工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程完工验收后，方包方方可使用。

在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部〔84〕城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法〔试行〕》执行。

第九条违约责任承包方的责任：

一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除完工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于制定变更以及制定错误造成的返工，应采用措施弥补或减少损失。

同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未通过验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第〔〕项方式解决：

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。

第十一条附则一、本合同一式______份，合同附件______份。

甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。

按规定必需办理鉴〔公〕证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴〔公〕证。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，必需办理鉴〔公〕证的，自办毕鉴〔公〕证之日起生效；工程完工验收符合要求，结清工程款后终止。

三、本合同签订后，承、发包双方如必需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

发包方〔盖章〕：

___________承包方〔盖章〕：

___________法定代表人〔签章〕：

___________法定代表人〔签章〕：

___________委托代理人〔签章〕：

___________委托代理人〔签章〕：

___________单位地址：

_____________________单位地址：

___________________开户银行：

______________________开户银行：

___________________帐号：

_____________________帐号：

_________________：

_____________________：

__________________邮政编码：

__________________邮政编码：

_______________________年_____月_____日__________年_____月_____日经办建设银行建筑管理部门鉴〔公〕证机关〔盖章〕〔盖章〕〔盖章〕鉴〔公〕证看法经办人：

_______年_____月_____日_______年_____月_____日钢结构工程承包合同〔三〕发包人〔全称〕：

承包人〔全称〕：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

第一条工程名称工程名称：

工程地点：

第二条工程承包范围第三条合同工期加工制作日期：

从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日，总日历天数：

日历天；工程安装日期：

从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日，总日历天数日历天。

第四条质量标准工程施工及质量验收执行标准：

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。

第五条合同价款与支付一、合同价款：

二、工程量增加：

1、工程施工期间假设发生制定变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；2、追加的合同价款与工程款同期支付。

三、付款方式1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%。

3、完工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价〔含工程量增加〕的95%。

4、留5%作工程质保金，保修期〔工程完工之日起壹年〕满十四日内付清。

第六条发包人工作〔1〕发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承当承包人施工发生的全部水电费；〔2〕确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；〔3〕办理施工许可证及其他施工所必需证件、批件及其他申请批准手续；〔4〕发包人按合同约按时间按时向承包人拨付足额工程款。

第七条承包人工作〔1〕依据合同约按时间完成施工项目。

工程质量应当达到协议书约定的质量标准；〔2〕向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；〔3〕做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；〔4〕遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承当由此发生的费用。

第八条工期顺延因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。

1、发包人未能协调准备好开工条件；2、发包人未能按约定日期支付工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；3、制定变更和工程量增加；4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时；5、不可抗力因素。

第九条安全责任1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。

由于承包人安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

因发包人原因导致的安全事故，由发包人承当相应责任及发生的费用。

第十条工程完工1、承包人必需按照合同书约定的完工日期或发包方同意顺延的工期完工；2、因承包人原因不能按照合同书约定的完工日期或发包方同意顺延的工期完工，承包人承当违约责任。

3、发包人收到承包人送交的完工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出看法视为完工验收报告已被认可。

4、工程未通过验收或完工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承当责任。

第十一条违约责任1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承当返工或采用加固措施发生的全部费用；2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；3、发包人不按合同约定支付工程款〔进度款〕，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承当违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；4、假设发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同〔GF—1999—0201〕通用条款协商解决；5、假设双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

第十二条合同生效合同订立时间：

__年___月_____日合同订立地点：

____发包人办公室_______本合同双方约定签字、盖章后生效。

本合同一式四份，签字盖章有效。

发包人：

〔签字、盖章〕：

承包人：

〔签字、盖章〕委托代理人：

委托代理人：

：

：

****：

：

****邮箱：

邮箱：

*****厨房承包合同餐厅承包合同建筑工程承包合同