城际轨道交通预制梁工程施工总承包合同资料全编.docx
《城际轨道交通预制梁工程施工总承包合同资料全编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《城际轨道交通预制梁工程施工总承包合同资料全编.docx（70页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
城际轨道交通预制梁工程施工总承包合同资料全编
预制梁工程施工总承包合同书
第一章合同协议书
合同协议书目录
第一节协议书…………………………………………………3
第二节铁路工程质量保修协议书……………………………6
第三节安全生产协议书………………………………………9
第一节协议书
本协议书是由北京铁路局（授权京津城际轨道交通公司筹备组）（以下简称“发包人”）为一方，以中铁十四局集团有限公司为主体单位的联合体（以下简称“承包人”）为另一方，于2005年7月1日签订。
鉴于发包人计划实施下述工程，即［京津城际轨道交通箱梁预制工程］天津标段工程，接受了承包人为实施、完成这些工程并修复其缺陷的投标，在此，双方达成本协议书如下条款：
1.本协议书中的名词及术语与以下涉及的合同条款中分别定义的名词及术语意义相同。
2.下列文件应视为构成本协议文件的组成部分，必须一起阅读和理解，即：
（1）中标通知书；
（2）投标书及投标书附录（含补遗书、答疑书、要求投标人澄清、补充的确认资料）；
（3）合同专用条件；
（4）合同通用条件；
（5）技术规范；
（6）图纸；
（7）标价的工程量清单；
（8）投标文件附表；
（9）施工组织建议书；
（10）合同文件中提到的其它有关文件。
各组成部分应相互补充和相互解释，在不明确和矛盾时，应以以上顺序在先者为准。
4.根据工程量清单所列数量计算的合同总承包价为人民币玖亿陆仟玖佰陆拾壹万陆仟叁佰柒拾壹元整（¥元）。
5.考虑到发包人应按下款所述对承包人支付合同价款，承包人在此与发包人立约，保证按照合同规定的各方面要求，实施、完成本工程并修复其缺陷。
6.发包人在此承诺，一旦承包人按照合同规定的要求，实施、完成本工程并修复其缺陷，发包人将按合同规定的时间和支付方式支付承包人合同价款。
7.双方法定代表人（或授权代理人）共同立约签署本协议。
本协议书自双方各自加盖公章后生效。
8.本协议书正本贰份，副本贰拾份。
合同双方各执正本壹份，副本壹拾份。
（本页剩余部分为空白）
发包人：
承包人联合体主体单位：
北京铁路局中铁十四局集团有限公司
授权单位：
京津城际轨道交通公司筹备组
法定代表人法定代表人
或委托代理人：
或委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
银行账号：
银行账号：
邮政编码：
邮政编码：
电子邮箱：
电子邮箱：
承包人成员单位：
承包人成员单位：
第二节工程保修协议书
发包人（全称）：
北京铁路局（授权京津城际轨道交通公司筹备组）
承包人（全称）：
以中铁大桥局股份有限公司为主体单位的联合体
发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设管理办法》，经协商一致，对［京津城际轨道交通箱梁预制工程］天津标段DK45+087～DK84+000和DK94+000～DK105+339工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括本标段内的箱梁预制工程，以及双方约定的其它项目。
具体保修的内容，双方约定如下：
除日常维修工作范围以外的任何质量缺陷。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
质量保修期自发包人签发工程接收证书之日至运营后5年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起７天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人修补的，发包人可以委托他人修补。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照铁路建设工程质量保修的有关规定，立即向当地铁路行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其它
双方约定的其它工程质量保修事项：
无。
本工程质量保修书，由发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
（本页剩余部分为空白）
发包人：
承包人联合体主体单位：
北京铁路局中铁十四局集团有限公司
授权单位：
京津城际轨道交通公司筹备组
固定住所：
北京市宣武区鸭子桥路24号固定住所：
山东省济南市和平路1号
法定代表人法定代表人
或委托代理人：
或委托代理人：
第三节安全生产协议书
为在［京津城际轨道交通箱梁预制工程］北京标段工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人北京铁路局（授权京津城际轨道交通公司筹备组）（以下简称“甲方”）与承包人（以中铁十四局集团有限公司为主体单位的联合体，以下简称“乙方”）为此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”原则，即：
同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《铁路工程施工安全技术规程》（TB10401.1-2003）等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本款的各项规定，做到生产与安全的工作计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。
从项目经理到生产工人（包括临时雇佣的民工）的安全管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门和人员的安全生产责任制横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按施工人员的1～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
4.在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方能上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检测等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如果出现特种作业无证操作现象，项目经理应承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其它人，或允许、容忍上述行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标牌。
10.必须按照本项目工程特点，组织指定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、其它
1.本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工验收后终止。
第二章合同通用条件
合同通用条件目录
1一般规定
1.1定义…………………………………………………………22
1.1.1合同………………………………………………………22
1.1.2各方和人员………………………………………………22
1.1.3日期、试验、期限和竣工………………………………23
1.1.4价款及其支付……………………………………………24
1.1.5工程、材料和设备………………………………………25
1.1.6其他定义…………………………………………………25
1.2解释…………………………………………………………26
1.3通信交流……………………………………………………26
1.4语言文字和适用法律、标准及规范………………………26
1.4.1语言文字…………………………………………………26
1.4.2适用法律和法规…………………………………………27
1.4.3适用标准和规范…………………………………………27
1.5合同文件组成及优先解释顺序……………………………27
1.6合同生效……………………………………………………27
1.7转让…………………………………………………………27
1.8文件的照管和提供…………………………………………28
1.9保密…………………………………………………………28
1.10发包人使用承包人文件…………………………………28
1.11承包人使用发包人文件…………………………………29
1.12遵守法律…………………………………………………29
1.13共同的和各自的责任……………………………………29
2发包人
2.1现场进入权…………………………………………………30
2.2许可、执照或批准…………………………………………30
2.3发包人人员…………………………………………………31
2.4发包人的资金安排…………………………………………31
2.5发包人的索赔………………………………………………31
2.6发包人的一般义务和责任…………………………………31
3发包人的管理
3.1发包人代表…………………………………………………32
3.2其他发包人人员……………………………………………33
3.3受托人员……………………………………………………33
3.4指示…………………………………………………………33
3.5确定…………………………………………………………34
4承包人
4.1项目经理……………………………………………………34
4.2承包人的一般义务和责任…………………………………35
4.3履约担保……………………………………………………36
4.4分包人………………………………………………………36
4.5合作…………………………………………………………36
4.6放线…………………………………………………………37
4.7安全程序……………………………………………………37
4.8质量保证……………………………………………………37
4.9现场数据……………………………………………………38
4.10合同价格的充分性…………………………………………38
4.11不可预见的困难……………………………………………38
4.12道路通行权与设施及进场通路……………………………38
4.13避免干扰……………………………………………………39
4.14货物运输……………………………………………………39
4.15承包人设备…………………………………………………40
4.16电、水和燃气………………………………………………40
4.17发包人供应材料和工程设备………………………………40
4.18承包人供应材料和设备……………………………………40
4.19材料和设备的检验和交货验收……………………………41
4.20进度计划及报告……………………………………………41
4.21现场保安……………………………………………………42
4.22承包人的现场作业…………………………………………42
4.23化石和文物…………………………………………………43
4.24环境保护……………………………………………………43
4.25出版、宣传、广告…………………………………………43
5指定的分包人
5.1指定的分包人的定义………………………………………44
5.2反对指定……………………………………………………44
5.3对指定的分包人付款………………………………………44
5.4付款证据……………………………………………………44
6员工
6.1承包人人员…………………………………………………44
6.2人员的雇用…………………………………………………45
6.3人员情况的报告……………………………………………45
6.4人员的撤换…………………………………………………45
6.5人员合法权益的保障………………………………………46
6.6无序行为……………………………………………………46
7生产设备、材料和工艺
7.1实施方法……………………………………………………46
7.2样品…………………………………………………………47
7.3检验…………………………………………………………47
7.4试验…………………………………………………………47
7.5拒收…………………………………………………………48
7.6修补工作……………………………………………………48
7.7生产设备和材料的所有权…………………………………49
7.8土地（矿区）使用费………………………………………49
8开工、延误和暂停
8.1开工报告……………………………………………………49
8.2工程开工日期………………………………………………49
8.3竣工日期……………………………………………………50
8.4进度计划……………………………………………………50
8.5延期开工……………………………………………………50
8.6延期竣工……………………………………………………51
8.7工程进度……………………………………………………51
8.8误期损害赔偿费……………………………………………51
8.9暂时停工……………………………………………………52
8.10暂停的后果…………………………………………………52
8.11暂停时对生产设备和材料的付款…………………………52
8.12暂停施工持续84天以上…………………………………53
8.13复工…………………………………………………………53
9竣工试验
9.1承包人的义务………………………………………………53
9.2延误的竣工试验……………………………………………53
9.3重新竣工试验………………………………………………54
9.4未能通过竣工试验…………………………………………54
10发包人的验收
10.1竣工验收…………………………………………………54
10.1.1竣工验收申请…………………………………………54
10.1.2竣工验收程序…………………………………………55
10.2部分工程的接收…………………………………………55
10.3政府正式验收……………………………………………55
10.4发包人验收不合格………………………………………56
10.5对竣工试验的干扰………………………………………56
11质量保修
11.1完成收尾工作和修补缺陷………………………………56
11.2修补缺陷的费用…………………………………………56
11.3质量保修期………………………………………………57
11.4未能修补的缺陷…………………………………………57
11.5移出有缺陷的生产设备…………………………………57
11.6进一步试验………………………………………………57
11.7进入权……………………………………………………58
11.8承包人的调查……………………………………………58
11.9履约证书…………………………………………………58
11.10未履行的义务…………………………………………58
11.11清理现场………………………………………………58
12工程量计量和估价
12.1工程量计量………………………………………………59
12.2估价………………………………………………………59
13变更和调整
13.1变更权……………………………………………………59
13.2合理化建议………………………………………………60
13.3变更程序…………………………………………………60
13.4以适用货币支付…………………………………………60
13.5因法律改变的调整………………………………………61
13.6其他调整…………………………………………………61
14合同价格和付款
14.1合同价格…………………………………………………62
14.2预付款……………………………………………………62
14.3工程款支付………………………………………………62
14.3.1期中付款申请…………………………………………62
14.3.2期中支付证书…………………………………………63
14.3.3工程进度付款的修正和更改…………………………63
14.3.4支付时间………………………………………………63
14.3.5延期付款………………………………………………64
14.4质量保证金………………………………………………64
14.5竣工结算…………………………………………………64
14.6最终结算…………………………………………………64
15由发包人终止
15.1通知改正…………………………………………………65
15.2由发包人终止……………………………………………65
15.3终止日期时的估价………………………………………66
15.4终止后的付款……………………………………………66
15.5发包人终止的权利………………………………………67
16由承包人暂停和终止
16.1承包人暂停工作的权利…………………………………67
16.2由承包人终止……………………………………………68
16.3停止工作和承包人设备的撤离……………………….68
16.4终止时的付款………………………………………….69
17风险和职责
17.1保障…………………………………………………….69
17.2承包人对工程的照管………………………………….69
17.3发包人的风险………………………………………….70
17.4承包人风险…………………………………………….70
17.5风险责任的转移……………………………………….71
17.6知识产权……………………………………………….71
18保险
18.1工程的保险…………………………………………….71
18.2承包人人员及施工设备的保险……………………….72
18.3未能取得保险赔偿额的责任………………………….72
18.4承包人未投保的责任………………………………….73
18.5遵守保险单的条件…………………………………….73
19不可抗力
19.1不可抗力的定义……………………………………….73
19.2不可抗力的通知……………………………………….74
19.3不可抗力的后果……………………………………….74
19.4自主选择终止、付款和解除………………………….74
19.5根据法律解除履约…………………………………….75
20索赔、争端和仲裁
20.1承包人的索赔………………………………………….75
20.1.1索赔的提出………………………………………….75
20.1.2索赔的处理………………………………………….76
20.1.3提出索赔的期限…………………………………….76
20.2争端的解决…………………………………………….76
20.2.1友好解决…………………………………………….76
20.2.2仲裁与起诉………………………………………….76
20.2.3合同的继续履行…………………………………….77
20.2.4仲裁机构和适用法律……………………………….77
1一般规定
1.1定义
在合同（包括合同协议书、合同通用条件、合同专用条件和所有合同附件）中，下列词语和措辞具有以下所述的含义。
除上下文另有要求外，文中人员或当事人等词语包括公司、其他合法实体或自然人。
1.1.1合同
1.1.1.1“合同”系指合同协议书、中标通知书、投标书及投标书附录（含补遗书、答疑书、要求投标人澄清、补充的确认资料）、合同专用条件、合同通用条件、技术规范、图纸、标价的工程量清单、投标文件附表、施工组织建议书和构成合同组成部分的其他文件。
1.1.1.2“合同协议书”系指按照合同条件所附格式并按合同内容进行必要的修改后签订的合同文件，包括其现有的和将来可能产生的各类附件。
1.1.1.3“中标通知书”系指发包人签署的正式向中标人授标的通知书。
1.1.1.4“投标书”系指由承包人填写的名为投标书的文件，包括其签署的向发包人提交的工程报价。
1.1.1.5“投标文件”系指投标书和合同中包括的由承包人提交的所有其他文件。
1.1.2各方和人员
1.1.2.1“当事方（或另一方）”根据上下文需要，指发包人或承包人。
1.1.2.2“发包人”系指在合同书中被称为发包人的从事工程建设管理的当事人。
1.1.2.3“承包人”系指在合同中被发包人所接受的承担工程建设实施的各方当事人组成的联合体。
1.1.2.4“主体单位”系指组成承包人联合体的各当事人共同授权的作为代表的一个当事人。
1.1.2.5“发包人代表”系指由发包人根据第3.1款[发包人代表]的规定任命为其代表的人员。
1.1.2.6“项目经理”系指作为本工程项目承包人根据第4.1款[项目经理]的规定任命为其项目代表的人员。
1.1.2.7“发包人人员”系指发包人代表、第3.2款[其他发包人人员]中提到的助手、以及发包人和发包人代表的所有其他职员、工人和其他雇员，以及发包人或发包人代表通知承包人作为发包人人员的任何其他人。
1.1.2.8“承包人人员”系指承包人和项目经理在现场聘用的所有人员，包括承包人的职员、工人和其他雇员，以及所有其他帮助承包人实施工程建设的人员。
1.1.2.9“资质”系指经中华人民共和国建设行政主管部门审核通过，同意当事方承担某一行业或专业工程项目承包的资格。
1.1.2.10“
升级会员 