土建合同通用版.docx

土建合同通用版.docx

《土建合同通用版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建合同通用版.docx（100页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

土建合同通用版

土建合同-

土建工程施工合同书

第一部分协议书

发包人：

（全称）襄阳亚克化学有限公司（以下简称甲方）承包人：

（全称）襄阳市欧隆建筑实业有限公司（以下简称乙方）

依照（（中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本土建工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

襄阳市亚克化学有限公司阻燃剂项目工程地点：

保康工业园

二、工程范围（不含钢结构）；BDP车间及五金仓库

三、工期

开工日期：

各单体工程自接到施工通知书（发包人签章）和施工图纸（含发包人签章的施工说明）之日起；

合同工期：

各单体工程总日历天数：

25（日历）天。

四、工程质量

工程质量标准：

符合相关法律、法规、规范及国家验收标准。

五、合同价款费率结算计价方式

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2．1款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

’

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：

年月日本合同订立地点：

年月日

双方约定本合同自：

年月日生效

第1页共14页

十、合同备案

本合同生效后必须送备案。

发包人：

（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

法定代表人：

委托代理人：

第2页共14页

承包人：

（公章）：

第二部分通用条款

按《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（EF-2007-0203）执行

第三部分专用条款

1合同文件及解释1．1合同文件及优先顺序

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书、补充协议和单体工程协议；

（2）中标通知书；

（3）承包人投标文件及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）用于说明总图中具体施工范围的施工说明和施工通知书；（8）纸质图纸（电子版不作为依据）；（9）工程量清单；

（10）工程报价单或预算书。

合同履行中，发包人和承包人有关工程的工程变更、签证、有关通知、说明等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。

2语言及适用的法律、标准与规范－2．1约定适用的标准、规范的名称：

－

适用标准、规范的名称：

国家现行施工及验收规范、标准

3通讯联络

3.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式

所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。

4.发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

（1）提供的时间：

与施工通知书，图纸施工说明同时，承包人无异议，自动计算开工日期；

（2）提供的份数：

2份；5发包人代表

5.1发包人任命的发包人代表是：

周勇

5.2发包人代表职权范围：

1、签署施工通知书；

2、履行或解出本合同；

第3页共14页

6承包人代表

6.1承包人的承包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

7进度计划和报告

7.1承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：

8工程计量和计价

工程计量和计价的依据：

8.1．建筑工程执行《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价（2008年）》，其中采用自拌浇筑的结构砂子按40元/m

3、石子按40元/m3价格调整价差；工程变更、现场签证等工程量计价按照费率执行

8.2．采用商品混凝土浇筑的结构、水泥及钢筋按襄樊市造价信息办颁发的信息价格调整价差（结算按各个单体工程自开工之日起至竣工之日止持续的月份均价作为调整）8.3．除上述规定材料外，其他材料不得再作调整；乙方采用商品砼浇筑和自拌砼浇筑的部位应以联系单注明分开，避免结算过程中发生纠纷。

8.4．以上按工业厂房类别取费，间接费下浮造价的5%作为优惠

8.5．工程交工验收合格一个月内将全部结算书及结算资料（原件）报甲方经营部门，乙方结算书除有负责人签字外还要加盖单位公章

8.6.工程量签证必须经监理部门及建设单位代表共同测量签字方能生效，办理时间7d，逾期不予办理。

8.7优惠条件：

8.7.1不计取安装与生产同时进行施工增加费，不计取在有害身体健康的环境中施工降效费。

8.7.2材料二次搬运费：

不计取二次搬运费。

8.7.3因图纸提供、设计变更等发包人原因造成的承包人人工机械窝工不计取费用。

8.7.4除上述规定外，不再计取其它费用及调整系数。

乙方不得以任何理由调整工程价款。

9误期赔偿费的约定

（1）每日历天赔付额度：

单体工程价款的万分之三10合同价款与调整

合同签订起不因各种因素（国家、省、市颁发的调整文件等）再作价款调整11工程价款支付

11．1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：

第4页共14页

各个单体工程竣工验收合格后，提交完整的竣工资料，14d内提交工程结算书及相关资料（如签证单原件等），甲方收到结算书之日起60d内审核完，如甲乙双方无异议，按审核值（签字盖章生效）造价的50%支付乙方工程款，余额部分一年后一次性付清。

12双方约定工程款支付的具体时间和金额：

无

13竣工结算与结算款

13.1.变更结算价款按合同中约定的工程计价方式结算。

13.2.承包人在结算前向甲方提供完整齐全的竣工资料，方能办理结算；合同中规定的定额没有适用或类似于变更工程的子项，由双方本着实事求是的原则，友好协商。

13.3.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

13.4.竣工报告批准后，承包人应按国家有关规定在28天内发包人报出结算报告，发包人在收到结算后应在60天内审核并批准结算报告。

14质量保证

14．1质量缺陷责任期：

（1）质量缺陷责任期：

口十二个月

口约定的缺陷责任期：

14.2质量缺陷责任期计算方式：

口按照通用条款的约定。

口其他计算方式：

14.3乙方必须按照图纸内容及国家相关规范进行施工，保证建筑工程施工的质量及安全，保证按合同约定的工期完成施工任务，非甲方因素所造成的一切工程质量、工期延误及安全事故由乙方承担责任。

15质量保证的方式口质量保证金

15.1质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额：

口按通用条款的约定，为工程价款结算总额的5％。

15.2质量保证金的扣留：

口按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例5﹪。

15.3质量保证金返还的其它约定：

16合同争议

16.1争议或认定机构

第5页共14页

口按通用条款本款的约定；

17双方同意选择下列一种方式解决争议：

口向有管辖权的人民法院提起诉讼。

18保密要求

18.1对承包人保密信息的约定：

保密信息的提供时间：

保密的范围：

仲裁委员会申请仲裁。

保密的责任及保密费用：

18合同份数

18.1合同副本的份数：

二份，其中发包人一份，承包人一份。

19补充条款：

未经发包方同意，承包人不得进行先填方后挖方的作业，否则不予计量，如事故池、消防池不得先方。

第四部分附件与格式

附件一工程质量保修书发包人（全称）：

承包人（全称）：

p;为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例））和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。

承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）（3）2质量保修期

第6页共14页

2．1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。

单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2．2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限1年。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：

1年。

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：

1年。

（4）供热、供冷系统工程为：

1个采暖期、供冷期。

（5）装饰装修工程为1年。

（6）其他项目保修期限约定如下：

。

3质量保修责任

3．1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3．2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3．3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。

凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3．4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。

6其它

6．1双方约定的其它工程质量保修事项：

。

6．2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

第7页共14页

发包人（公章）：

承包人（公章）：

年月日法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

年月日

发包人（公章）：

承包人（公章）：

——年——月——日

法定代表人（签字）法定代表人（签字）：

——年——月——日

附件三

湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

第8页共14页

甲方（发包人）．——

乙方（承包人）．——

工程项目名称：

——

工程项目地址：

——

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条甲乙双方责任

（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。

影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条甲方责任

（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

、

（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。

财物是指现金、有价证券和实物。

包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。

其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

第三条乙方责任

第9页共14页

（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。

财物是指现金、有价证券和实物。

包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。

其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

第七条协议份数

本协议一式——份，双方各执——份。

在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案一份。

甲方：

（公章）：

乙方：

（公章）：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

年月日年月日附件四

履约银行保函

第10页共14页

致：

（发包人全称）鉴于（承包人全称）（下称“承包人”）与（发包人全称）（下称“发包人”）签订

（工程名称）施工合同（编号，年月日签署），并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修本工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币（大写）元（￥元）向发包人提供不可撤销的担保。

发包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时，我行对发包人的身份予以验证后，我行立即予以支付。

我行承诺：

不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。

本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让，也不得以此保函向其他方提供担保。

法定代表人或其授权的代理人：

（签字签章）担保银行盖章：

地址：

日期：

年月日

附件五

支付银行保函

致：

（发包人全称）鉴于

（承包人全称）（下称“承包人”）与（发包人全称）（下称“发包人”）签订（工程名称）施工合同（编号，年月日签署），并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的义务和责任；承包人在

第11页共14页

合同中要求发包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为发包人出具保函，以担保金额人民币（大写）元（￥元）向承包人提供不可撤销的担保。

承包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时，我行对承包人的身份予以验证后，我行立即予以支付。

我行承诺：

不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。

本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让，也不得以此保函向其他方提供担保。

法定代表人或其授权的代理人：

（签字签章）

担保银行盖章：

地址：

日期：

年月日附件六

第12页共14页

预付款银行保函

致：

（发包人全称）鉴于（承包人全称）（下称“承包人，，）与（发包人全称）（下称“发包人，，）签订（工程名称）施工合同（编号，年月日签署），并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币（大写）元（￥元）向发包人提供不可撤销的担保。

发包人要求我行在上述担保金额范围内赔付款项时，我行对发包人的身份予以验证后，我行立即予以支付。

我行承诺：

不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。

本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让，也不得以此保函向其他方提供担保。

法定代表人或其授权的代理人：

（签字签章）

担保银行盖章：

地址：

日期：

年月日

第13页共14页

建筑工程承包合同

建设单位：

中峰别院（以下简称甲方）施工单位：

李连云（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1．工程名称：

中峰别院新建工程

2．工程地点：

峨眉山市黄湾乡大峨村五组

3．工程内容：

1、缘启堂从6轴中分，包含中峰别院全部底层和一层基础土建水电，

0-6轴地面4层，如不能一次完工，需按建筑要求预留接口。

2、妙华园全部土建水电。

3、缘启堂6-11轴地面土建水电。

4、施工图纸设计中涉及但未列出的。

5、全部挡土墙施工。

6、底层架空层的外围墙。

靠近路里面的采用24墙体，防水处理。

其余墙体采用12墙,砂浆低标号,便于二次坼除，不采用防水处理。

7、地下室地面采用防水处理。

8、包含所有的门，暂按1000元/每扇计算。

9、不包含建筑平面外的花台、坡道、栏杆、路面，园林、及水电土建部分（安装及材料已包含部分）。

10、按施工图纸要求完成施工，预算漏项部分视为优惠。

工程管理资料，竣工资料的交付等。

二、工程承包方式及范围

1．工程承包方式为：

项目工程总价承包，合同一经签订，无论市场价格发生任何变化，项目总价都不作调整。

（除经甲方和监理同时确认的增减工程量外）

2．未经甲方同意，乙方承建工程后不得将工程转包或分包给他人承建。

3．承包范围：

施工图纸及本约定合同工程内容所载的全部工程范围

4．施工图在施工过程中发生设计变更项目及施工工程量的增减，以甲方书面通知乙方为准，工程量的确认双方确认后开始计算施工工期。

以甲方确认的书面签证为准。

三、工程工期：

1．开工日期：

2014年12月17日竣工日期：

2015年4月30日；合同约定工程总工期135天，乙方必须在此工期范围内完成所有合同内工程项目。

否则给甲方造成的一切工期经济损失由乙方承担。

2．如因不可抗力原因需要延长工期，延长原因及延长时间应以双方书面确认为准。

四、质量标准

工程质量标准：

1、符合国家工程质量标准要求，满足工程质量监理要求，经业主组织三方（业主方、承建方、设计）共同验收，工程质量“合格”。

2、水泥采用峨圣、佛光、嘉华三个品牌中的任一个，标号为325R水泥；土建钢材在德胜或威钢中选择。

3、土建进场后实测地坪标高，地坪±0由发包方现场确认。

五、工程造价及工程款支付形式

1．本项目采用固定总价的形式，施工过程中如工程项目及工程量无增减（以甲方变更通知及签证为准），甲方不再给乙方增加任何费用。

2．结算时涉及增减工程量或新增项目的按09清单定额计算单价（材料价格参考市场价格由双方共同确认）下浮10%进行结算。

3．本合同总价款（含税）为6300000元（人民币），大写：

陆佰叁拾万元整。

4．付款方式：

经双方协商确定，按以下付款方式：

4．1．签订本合同后施工队进场三天内预付合同总价的10%给乙方。

4．2．从乙方进场施工第二个月开始，凭乙方工程量结算清单及甲方现场施工和监理签证单为准，结算当月完工工程量的50%给乙方（扣除30万工程保证金）。

4．3．甲乙双方在工程竣工验收合格后甲方支付合同总价的70%给乙方。

4．4．其余25%货款在工程竣工验收和资料完备交付使用1年后的一个月内，支付给乙方。

余款5%在质量保证期满后一个月付清。

六、合同双方的权利和义务1．甲方：

1．1．提供施工工场，及时指定用水、用电位置，及时提供施工图纸等技术文件（乙方施工用水用电按甲方指定位置接水、接电，自行安装表计，并按实际计量每月结费支付给甲方，费用在工程款中扣减）。

1．2．组织承包人、设计单位及有关人员参加对施工图及技术资料的交底审定，做好交底签字记录，在会后3个工作日内分送有关单位。

1．3．按时办理拨款和按约定进行预决算。

1．4．甲方指派__罗开明_为甲方驻工地代表及监理，负责组织乙方、设计单位对施工图纸技术资料的交底工作，对工程进度，质量进行监督，检查和验收隐蔽工程，配合乙方办理中间工程验收手续，协调解决现场的有关问题。

负责有关监理方面的工作。

若甲方代表易人，甲方提前三天以书面形式通知承包人，后任继续前任在合同中约定的权利和义务。

组织工程竣工验收，按照合同约定，及时拨付工程款，办理有关签证和竣工结算。

2．乙方：

2．1．按本合同约定，按月向甲方结算水电费用。

2．2．编制并向甲方提供施工组织设计或施工方案，按时向甲方提交开工通告书、施工进度表、施工平面布置图、隐蔽工程验收报告书等。

2．3．于每月底前5天向甲方报送月度施工计划，属甲方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报（包括工程量、工作量和形象进度等）。

2．4．隐蔽工程和基础工程完毕，须经甲方驻工地代表及设计人员验收签字，方可进入下道工序。

2．5．严格按施工图与说明书和双方形成的会议记录、备忘录确定的原则进行建设施工，同时符合环保要求，严格依照国家施工验收规范和工程质量检验标准进行申报验收，工程质量应符合国家强制性要求标准。

确保工期，按合同规定如期完工和交付使用。

2．6．对完工的建筑在竣工验收前负责成品保护，并及时清理好场地，做到工完场清，在确定的时间内提交完整的竣工验收技术资料，办理验收手续和工程竣工结算，参加竣工验收。

2．7．在合同规定的保修期内，对属于乙方的质量问题负责无偿修理。

2．8．本合同所有工程，乙方须全面服从甲方的统一管理和监督，应主动接受甲方委托的施工监理对工程的监理工作。

2．9．乙方负责工程施工保险、承担工程竣工验收前的全部安全责任。

2．10．乙方不提供发票。

2．11．无论任何情况下，乙方须保证工程顺利进行，确保工程进度。

涉及拖欠民工工资，因乙方原因造成公司声誉损失或罚款时，甲方从乙方工程款中扣除10万元作为罚款。

2.12乙方在施工过程中，必须无条件的和钢构施工队配合协调处理工程衔接问题。

最终验收报送资料均由土建施工方统一整理。

2．13乙方在施工过程中，需严格按国家标准规范和要求施工。

涉及弄虚作假的一切行为后果均由乙方自行承担。

出现类式行为，甲方视情节可以终止合同或一次处罚乙方伍万元。

2．13乙方在施工前完善相关手续，必须提供工程开工许可证。

3．在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。

经验收合格后，再行移交。

4．竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图纸为依据。

在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：

4．1．增减变更文件和其他洽商记录。

4．2．隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录。

4．3．工程竣工后，应绘制竣工图，由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。

5．电气照明、通风、采暖、卫生安装工程竣工后，必须按照有关规定进行技术检验。

七、工程材料：

1．本工程所使用的建