阳江核电厂36号机组明渠工程资格预审文件资料.docx
《阳江核电厂36号机组明渠工程资格预审文件资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《阳江核电厂36号机组明渠工程资格预审文件资料.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![阳江核电厂36号机组明渠工程资格预审文件资料.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-11/16/a04e1a4a-67a0-49a9-bd5e-3a165f32809e/a04e1a4a-67a0-49a9-bd5e-3a165f32809e1.gif)
阳江核电厂36号机组明渠工程资格预审文件资料
(项目名称)施工招标
资格预审申请文件
申请人:
_(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:
(签字)
年月日
一、资格预审申请函
二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、申请人基本情况表五、近三年财务状况表
六、近五年已完工的类似海工项目情况表七、在建类似海工项目情况表八、核电类似项目情况表九、近年发生的诉讼及仲裁情况十、质量安全事故
十一、投标意向确认函十二、其他材料
一、资格预审申请函
中广核工程有限公司(招标人名称):
1、按照资格预审文件的要求,我方(申请人)递交的资格预审申请文件及有关资料,用于贵方(招标人)审查我方参加××××(项目名称)施工招标的投标资格。
2、我方接受贵方的授权代表进行调查(包括源地评审),以审核我方提交的文件和资料,并通过我方的客户,澄清资格预审申请文件中有关财务和技术方面的情况。
3、本申请在充分理解下述情况后作出:
(1)资格预审中合格申请人的投标,必须以其资格预审材料为前提;
(2)贵方保留下述权利:
a.更改本项目合同的规模和金额。
在这种情况下,投标仅面向资格预审合格且能满足变更后要求的申请人;
b.拒绝或接受任何申请;
(3)贵方将不对其上述行为承担责任,也无义务向申请人解释其原因。
4、我们在此声明,所递交的资格预审申请文件及有关文件内容完整、真实和准确,如某些方面与事实不符,贵方有权取消我们的资格预审资格。
申请人:
(盖单位章)法定代表人或其委托代理人:
(签字)电话:
传真:
申请人地址:
邮政编码:
年月日
二、法定代表人身份证明
申请人名称:
单位性质:
成立时间:
年月日
经营期限:
姓名:
性别:
年龄:
职务:
系(申请人名称)的法定代表人。
特此证明。
申请人:
(盖单位章)
年月日
三、授权委托书
本人_(姓名)系_(申请人名称)的法定代表人,现委托_(姓名)为我方代理人。
代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改_(项目名称)施工招标资格预审申请文件,其法律后果由我方承担。
委托期限:
_。
代理人无转委托权。
附:
法定代表人身份证明
申请人:
_(盖单位章)法定代表人:
_(签字)身份证号码:
_委托代理人:
_(签字)身份证号码:
_
年月日
四、申请人基本情况表
公司名称总部地址
企业法人
企业性质上级主管部门技术负责人及
职称
企业在编职工人数
资金情况
全员人,其中:
技术工人人
高级人,中级人工程技术人员人
高级人,中级人
固定资产万元自由流动资金万元
企业技术等级及证号
工商营业执照证号开户银行及帐号
主要自有施工机械
工程所在省、市的分支机构情况(如有)
地址分支机构名称
是否有独立法人资格负责人总计人,其中:
职工人数
技术工人人,高级人,中级人
工程技术人员人,高级人,中级人
1、组织机构框架图;
2、参、控股情况说明;
3、股权结构说明书(表)。
附:
(1)营业执照;
(2)组织机构代码证;(3)企业资质证书;(4)安全生产许可证;(5)税务登记证;(6)股权结构的股东名册或公司章程或第三方验资报
告。
上述材料均为彩色扫描输出件。
附:
项目经理简历表
应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险、劳动合同、任职证明等,管理过的项目业绩须附合同协议书。
上述材料均为彩色扫描输出件。
姓名
年龄
学历
职称
职务
拟在本合同任职
毕业学校
年毕业于学校专业
主要工作经历
时间
参加过的类似项目
担任职务
发包人及联系电话
五、近三年财务状况表
单位:
资产及负债
年度项目
备注
总资产
流动资产
速动资产
总负债
流动负债
营业额及利润
年营业额
营业利润
净利润
主要财务指标
资产负债率
流动比率
速动比率
销售利润率
净资产收益率
注:
1速动资产=流动资产-存货-预付帐款-待摊费用-待处理流动资产损失。
2在计算各比率时,同时请提供计算公式。
3应附近三年经注册会计师事务所出具的审计报告和财务报表,为彩色扫描输出件。
包括:
资产负债表、损益表、现金流量表及附注。
以及2011年最近一期的财务报表,并提供相应的联系人信息。
六、近五年已完工的类似海工项目情况表(单项合同价在7000万元以上)
1
合同号
合同名称
工程地址
2
发包人(请详细说明发包人地址、联系电话及联系人)
3
监理(请详细说明监理人名称、总监理工程师及电话)
4
项目描述
(请详细说明所承担的合同工程内容,如工程承包主要范围、工程规模(包括主要工程量)等)
5
合同身份(注明其中之一)
□独立承包人□分包人□联合体成员
6
合同总价
7
项目经理
8
开、竣工时间
9
工程质量
10
备注
注:
1.每项合同须单独具表,无相关证明的,评审时将不予考虑。
2.附:
中标通知书(招标工程)、合同协议书(含招标人及承包人名称、项目名称、标准、规模、金额和合同签订时间等内容)、合同工程量清单、工程质量核定书或工程交工验收证书彩色扫描输出件。
七、在建类似海工项目情况表(单项合同价在5000万元以上)
1
合同号
合同名称
工程地址
2
发包人(请详细说明发包人地址、联系电话及联系人)
3
监理(请详细说明监理人名称、总监理工程师及电话)
4
项目描述
(请详细说明所承担的合同工程内容,如工程承包主要范围、工程规模(包括主要工程量)等)
5
合同身份(注明其中之一)
□独立承包人□分包人□联合体成员
6
签约合同价
7
项目经理
8
开工时间及计划竣工日期
9
备注
注:
1、对在建工程,申请人必须附上该工程的中标通知书、合同协议书、合同工程量清单彩色扫描输出件。
八、核电类似项目情况表
1
合同号
合同名称
工程地址
2
发包人(请详细说明发包人地址、联系电话及联系人)
3
监理(请详细说明监理人名称、总监理工程师及电话)
4
项目描述
(请详细说明所承担的合同工程内容,如工程承包主要范围、工程规模(包括主要工程量)等)
5
合同身份(注明其中之一)
□独立承包人□分包人□联合体成员
6
签约合同价
7
项目经理
8
开工时间及计划竣工日期
9
备注
注:
1、对在建工程,申请人必须附上工程的中标通知书、合同协议书、合同工程量清单彩色扫描输出件。
2、对完建工程,申请人须附上中标通知书、合同协议书、合同工程量清单、工程质量核定书或工程交工验收证书彩色扫描输出件。
3、对在表六、表七中已提供的资料,不需再提供。
九、近年发生的诉讼及仲裁情况(如有)
时间
裁决情况
客户名称、争议事件、诉讼或仲裁原因
争议金额
注:
1.须随附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
十、质量安全事故(如有)
详细说明申请人或合作伙伴近三年内是否因重大质量、安全事故受到行政处罚并在处罚期。
十一、投标意向确认函
中广核工程有限公司:
若通过贵司关于本工程的资格审查,我司确认将参加本工程的投标,否则贵司可拒绝我司关于中广核后续项目的投标申请。
申请人:
(盖单位章)
年月日
十二、其他材料
1、请根据第三章补充资格评审所需的其它资料,如未补充或补充不全,相关项评分按0分计。
2、申请人不得随申请文件附送与资格审查无关的宣传资料,此类资料在资格评审时不予考虑。
第五章项目建设概况
一、项目说明
本工程位于广东省阳江市阳东县东平镇,工程范围包括3~6号机组明渠及排水箱涵、3~4号机组下游围堰拆除、5~6号机组下游围堰拆除及改建恢复、3~6号机组CC井开挖、3~4号机组泵房直立墙基础开挖等工程。
主要工程量:
土石方开挖约200万方、石料(规格石、碎石等)约60万方、混凝土工程约5万方。
工程工期:
2011年9月~2014年12月,约40个月。
二、建设要求
必须建立有效的质量管理体系,工程质量要求为满足国家规定的质量验收标准;在约定工期内完成工程施工;建立健全环境、职业健康安全管理体系运作,满足现场安全要求。