沙峪钢结构合同专用条款部分2.docx
《沙峪钢结构合同专用条款部分2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沙峪钢结构合同专用条款部分2.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
沙峪钢结构合同专用条款部分2
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序:
合同文件组成及解释顺序:
1.本合同协议书2.中标通知书3.本合同专用条款4.本合同通用条款5.本合同涉及的设计图纸6.标准规范及有关技术文件7.双方确认的工程投标文件及有关工程洽谈、变更单、协议等有效文件。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及国家现行工程建筑有关法律和行政法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
工程施工必须符合设计要求,B50300-2001及各专业工程质量验收规范、检验标准、材料标准及现行中华人民共和国以及省有关行业的工程设计施工标准。
发包人提供标准、规范的时间:
/
国内没有相应标准、规范时的约定:
/
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
合同签订后五日内提供施工图纸肆套和一套同底电子版。
发包人对图纸的保密要求:
要求施工方不得向第三方提供
使用国外图纸的要求及费用承担:
/
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
总监理工程师
发包人委托的职权:
见承包人签收的发包人委托书
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
姓名:
职务:
总工程师
职权:
见承包人签收的发包人内部文件为准
5.6不实行监理的,工程师的职权:
/
7、项目经理
姓名:
职务:
项目负责人
职权:
见发包人签收的承包人委托书
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
开工前需具备施工条件
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
施工前完成
(3)施工场地与公共道路的开通时间和要求:
施工前完成
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
开工前由发包人提供给承包人
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
施工前完成
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
承包人进场后由发包人、承包人现场交接,并以书面资料交给承包人。
(7)图纸会审和设计交底时间:
开工前一周
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、名树古木的保护工作:
保护工作由承包人负责,费用由发包人承担
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
负责外围关系协调,保证工程施工不受外界干扰,协调解决与发包人有关的主管部门、单位、个人及发包人指定分包单位的关系。
8.2发包人委托承包人办理的工作;
/
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
/
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
开工后五个工作日
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
由承包人负责施工场区的安全保卫和夜间照明工作
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
由发包人提供承包人办公场所
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
由承包人负责办理
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
在工程竣工验收之前,所有成品的保护工作由承包人按照发包人要求实施保护及维护,并承担所发生的费用。
工程竣工验收交接后由发包人负责并承担相关费用和一切责任,在验收前如发包人对成品保护有特殊要求或提前使用,则费用由发包人承担。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
由发包人负责,费用由发包人承担
(8)施工场地清洁卫生的要求:
由承包人负责
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
/
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
进场后五个工作日完成
工程师确认的时间:
收到施工方案二个工作日完成
9.2群体工程中有关进度计划的要求:
双方协商
/
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
双方协商
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
/
19、工程试车
19.5试车费用的承担:
执行通用条款
五、安全施工
六、合同价款与支付
23、合同价款与调整
23.2本合同价款采用可调价方式确定。
(1)固定总价合同。
(2)固定单价合同。
综合单价包含的风险范围:
/
/
风险费用的计算方法:
/
/
风险范围以外的综合单价调整方法:
/
/
/
(3)可调价格合同:
合同价款调整方法:
按长治市最新造价信息指导价即《长治市建设工程造价信息》文件执行,有上下限标准的项目按其上限计取。
同时,信息文件中部分材料无单价的,由双方共同核定价格。
(4)成本加酬金合同。
合同价款包括成本构成和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本和酬金的计算方法。
成本构成/
酬金的计算方法:
/
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
按施工图纸、图纸会审文件、设计变更、工程签证及甲方的指令文件按实结算,按以下计价方式计算造价为合同价款。
(a)、执行山西省建设工程2011《建筑工程预算定额》、《装饰工程预算定额》、《混凝土及砂浆配合比、施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》等定额文件、《建设工程工程量清单计价规范》清单计价方式及相关文件。
以上定额内无相关的定额项目由双方共同核定价格。
(b)、费率标准
按《建设工程工程量清单计价规范》及《山西省建设工程计价费率标准》进行取费。
费率按一级一类取费。
23.4双方约定合同价款的其他调整因素:
双方协商
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
预付月进度计划的30%作为工程预付款
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
/
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
26.1承包方接进场通知书进场后,报月工程施工计划,发包方付月计划工程量的30%预付款(备料款);每月25完成月计划后月底前付至80%工程进度款。
以后每月以此内推。
工程完工符合初验条件按时,按已完成工程量的总价款支付到90%,工程竣工验收合格后,付至工程总造价的95%,剩余5%的工程款作为质保金,无工程质量问题一年内全部付清。
26.2工程竣工验收后30天内,承包方向发包方提供决算文件,发包方代表应在承包方留存的决算文件上签收,发包方收到承包方决算文件10天内未提出书面异议,视发包方收到承包方的竣工决算文件齐全有效且认同;发包方在收到承包方决算文件之日起30天内应结束全部审核工作,承包方应积极配合发包方审计,如发包方审核时间逾期,视为发包方认可承包方的决算报告,承包方送审价即为工程最终决算。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
/
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
/
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
/
(4)到货地点与一览表不符:
/
(5)供应数量与一览表不符:
/
(6)到货时间与一览表不符:
/
发包人供应材料设备的结算方法:
/
8、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
按设计图纸要求完成
八、工程变更
以工程变更单、图纸会审、工程洽商单、会议纪要等为准
九、竣工验收与结算执行通用条款
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
承包人向发包人提供壹套完整的竣工图纸
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
/
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任;
因发包人无法按时足额支付工程款时,自应付款日起发包人按应付款款额向承包人支付每日万分之三的逾期付款违约金。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
因发包人无法按时足额支付工程款时,自应付款日起发包人按应付款款额向承包人支付每日万分之五的逾期付款违约金,工期相应顺延。
发包人超过60天未支付工程款时,承包人有权停工;且因停工造成的一切损失由发包人承担。
本合同通用条款第33.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
因发包人无法按时足额支付工程结算价款时,自应付款日起发包人按应付款款额向承包人支付每日万分之三的逾期付款违约金。
双方约定的发包人其他违约责任:
双方协商
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
双方约定的承包人其他违约责任:
执行通用条款
37、争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请第三方机构调解;
(2)采取以下第二种方式解决。
第一种:
向/仲裁委员会提请仲裁;
第二种:
向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
/
/
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
执行通用条款
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
正本贰份、副本贰份,甲乙双方各执正本壹份、副本壹份。
47、本合同发、承包双方签订后28日内在当地建设行政主管部门备案。
48、补充条款
48.1发包方提供的施工图,图纸会审纪要,设计变更,发包方审定的施工组织设计,专项施工方案,发包方、承包方双方认可有效的工作联系单、现场签证单均为有效的结算依据。
48.2工程款必须打入承包人指定帐户,否则承包人均视为未收到工程款。
若将工程款直接支付给项目经理等个人或者项目经理以个人名义向发包人借款的,承包人不予认可。
48.3本合同专用条款与国家标准通用条款有矛盾时以此合同专用条款为准,专用条款与补充条款有矛盾时,以补充条款为准。
其余执行国家标准通用条款。
48.4本合同若与其他招标文件及其他合同发生抵触,以本合同为准。
48.5合同签订后发包方开进场通知书,承包方接通知书进场搭临建、做围挡,工程正式开工前五日内,乙方向甲方提交元合同履约保证金,若提交保证金满十天内,因甲方原因仍工程不能正常开工或无法开工,甲方无条件一次性退还乙方全部保证金,合同继续生效。
48.6本合同依法签订,双方互有依法考察对方履约能力的权利。
48.7未尽事宜,双方协商解决。
附件1(略)
附件2(略)