最新雨棚施工合同范文模板 10页.docx
《最新雨棚施工合同范文模板 10页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新雨棚施工合同范文模板 10页.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
最新雨棚施工合同范文模板10页
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!
==
雨棚施工合同
篇一:
钢架雨棚施工合同
工程施工合同
业主(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行办公楼网架雨棚、玻璃幕墙、电子感应门制作安装达成一致意见,特签订合同,以资信守。
第一条:
工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条:
施工范围:
1、施工范围:
1、幕墙用120型铝合金作底框,6mm钢化玻璃淡绿色(单层镀绿色膜)。
2、大雨棚钢网架,钢柱Ф300、外包450mm大理石,大雨棚网架规格:
7200mmX3000mm。
3、小雨棚两个方管制作,规格:
2500mmX1500mm。
4、大、小雨棚顶面采用6+6钢化玻璃铺设。
5、电子感应玻璃门用国产密码磁卡感应器,12mm钢化玻璃门。
6、外框墙、柱用银灰色铝塑板装饰。
7、字用铜皮制做。
第三条:
施工方式
本工程以总价包工、包料的形式由乙方进行施工。
第四条:
工期
1、工期为**天,自**年**月**日期至**年**月**日(含法定假日)。
2、施工期间若受不可抗力因素的影响,经甲方认可,工期方可顺延。
第五条:
工程质量及验收标准
1、甲方按照合同规定工程内容、施工方案以及施工过程中双方共同确定的变更文件及国家相关法律法规进行验收。
2、项目必须一次性通过验收,如因乙方原因导致工程不能一次性验收通过的,乙方承担全部责任,同时对已完工程的缺陷补修,不合格工程的返工等费用由乙方负责。
3、乙方在工程完工后须对现场进行清扫。
4、本工程施工质量要达到合格,且一次性通过验收。
质保期壹年。
5、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
第六条:
工程价款及付款方式
1、本工程总价款为人民币*******(小写:
******元)。
2、付款方式:
(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程总造价的30%预付款;所有项目完工后,甲方向乙方支付工程总造价的65%。
(2)甲乙双方办理竣工验收手续后的7个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%。
(3)该工程总价款的5%作为工程质量保证金,在工程完1年后,未发生任何质量问题,甲方向乙方退还质保金5%。
(4)该工程乙方向甲方提供工程发票。
第七条:
双方义务
1、甲方义务
(1)委派现场代表一名负责对工程建设进行全面管理。
(2)甲方向乙方提供施工现场(如:
材料堆放区、人员住宿等)
2、乙方义务
(1)委派现场代表一名负责对施工其间的全面管理。
配齐相关技术人员。
(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、安全工作,防止任何事故发生。
若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
(4)乙方应确保工程质量达到合格验收标准。
第八条:
违约责任
1、因甲方图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
4、工
程质量达不到相关技术质量标准,由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期顺延或其他损失的乙方应予赔偿。
第九条:
争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同甲乙双方方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条:
其他
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。
补充协议
与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保质保期界满,结清余款之日起自行终止。
4、本合同一式
甲方:
****************
法定代表人:
(或授权签约人):
日期:
****年**月***日
电话:
乙方:
******************法定代表人:
(或授权签约人):
日期:
***年***月***日电话:
篇二:
雨棚施工合同
施工合同书
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲乙双方经平等协商,本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,达成以下条款,以便共同遵守。
第一条:
工程范围、总价
1.1工程名称:
玻璃雨棚
1.2工程地点:
青岛市李沧区九水东路186-8号网点房
1.3工程数量及总价合计:
玻璃雨棚面积:
18m2,单价:
900元/m2。
工程总造价:
壹万陆仟贰佰元整(16200.00元)。
1.4如有设计变更、工程洽商、材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。
第二条:
工程用料
2.1钢材:
选用国产优质钢材。
2.2玻璃;采用6+6mm钢化夹胶玻璃。
2.3爪件:
采用国产优质304不锈钢爪件。
第三条:
承包方式
3.1包工包料,综合单价一次性包死,工程量按实结算。
第四条:
付款方式
4.1合同签订后,甲方付给乙方工程款捌仟元(8000.00元)
作为材料预付款。
4.2工程完工,甲方验收合格后,剩余工程款一次性全部付清。
4.3甲方如不按协议条款支付款项,付款拖延超过十天内仍不
能支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。
第五条:
甲乙双方责任
5.1甲方责任:
5.1.1办理施工许可证;
5.1.2在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;
5.1.3组织有关单位与乙方的协调会;
5.1.4组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;
5.1.5提供施工用,水、电就位。
5.1.6在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关人员进行玻璃雨棚验收;
注:
甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。
5.2乙方责任:
5.2.1严格按照批准的设计图纸施工,服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理,发现问题及时纠正,对工程质量负责,承担因工程质量问题引起的后果;
5.2.3编制施工工期进度计划,并经甲方审核通过;
5.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护,保护期间发生损坏,乙方原因乙方自费修复,非乙方原因损坏,由责任方负责修复,或乙方修复由甲方承担追加合同价款;
5.2.5严格遵守工地的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;
5.2.6作好施工原始记录。
第六条:
工期
6.1开工日期:
甲方提前七天以书面形式通知乙方。
6.2施工总工期:
10天。
6.3工期顺延:
以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;
6.3.1由于设计变更、工程量变化,引起施工程序和内容变化;
6.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时;
6.3.3由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;
6.3.4甲方不按合同规定支付工程款;
6.3.5其它非乙方原因的停工;
6.4以上情况发生后七天内,乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。
第七条:
工程质量
7.1工程质量等级:
确保工程质量达到国家规定的“合格标准”,争创优良工程。
7.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
第八条:
设计变更
8.1甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。
乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。
8.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。
第九条:
竣工、结算与保修
9.1工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后三天内,组织有关人员进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。
9.2工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。
如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
9.3保修期从竣工验收合格之日起计算为2年,按国家规定的保修条款执行。
第十条:
工程停建或缓建
10.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停、缓建协议。
10.2工程停缓建后,乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。
甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十一条:
其它
11.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
11.2履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。
篇三:
雨篷施工合同
钢构雨篷施工合同
合同编号NO:
甲方(发包单位):
江苏---建工有限公司
乙方(承包单位):
无锡伍顺建材有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,
遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致,签订本专业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况:
1.工程名称:
住宅小区一期工程(1#~7#楼)
2.工程地点:
安徽宿州市红十字会医院南边
3.工程结构:
框剪结构
4.承包内容:
小区单元门的钢构雨篷加工与安装
二、承包形式:
大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
三、材料要求:
1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工,并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用6+6夹胶钢化玻璃。
四、工艺要求:
钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致,面漆颜
色以选样为准。
五、加工、制作形式:
按照图纸加工安装,乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.
七、结算方式:
1、950元/m2,该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式:
工程量完工验收合格一次性结算,雨棚主钢构安装完成付已完成的
50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%,全部安装费的5%为
质保金,一年后无质量问题全额无息返还。
八、工程期限:
1/3
1、工期:
合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工:
甲方应以书面形式要求乙方停止施工,提出书面处理意见,乙方整改后
以书面形式提出复工要求。
3、工期延误:
以下原因造成的工期延误,经甲方代表确认后,可考虑工期顺延:
(1)施工现场未能达到开工条件;
(2)其它工种施工施工交叉而影响施工。
(3)发生重大设计变更,造成工程量增加或返工发生的天数。
(4)人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、质量标准符合以下有关钢结构规范:
(1)甲方提供的工程施工图纸;
(2)《钢结构施工与验收规范》GB50205-201X
(3)质量要求:
使用的原材料符合国标及图纸要求。
十、质量验收:
依据《钢结构设计规范》GBJ17-88;《钢结构施工与验收规范》GB50205-201X及设计图纸。
十一、双方义务:
甲方义务: