钢结构工程施工合同书.docx
《钢结构工程施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构工程施工合同书.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
钢结构工程施工合同书
钢结构工程施工合同书
篇一：
钢结构施工协议书
钢结构施工承包合同书
建设单位：
（以下简称甲方）施工单位：
（以下简称乙方）
为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：
工程名称：
第二条：
工程地点：
第三条：
工程范围：
第四条：
承包方式：
1、包工包料。
2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元（大写）。
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
第五条：
工程承包范围包括：
制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用，墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。
第六条：
工程期限：
乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。
第七条：
工程结算
1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%。
计万元。
2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计万元。
3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计万元。
4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。
5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。
第八条：
工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。
（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。
第九条：
施工准备：
施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。
开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。
第十条：
补充条款
第十一条：
合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。
第十二条：
附则
1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。
双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。
3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
建设单位（盖章）施工单位（盖章）
代表（签字）代表（签字）
甲方负责人电话乙方负责人电话
篇二：
钢结构工程合同书
钢结构工程合同书
建设单位：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承建单位：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同编号：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同日期：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包方：
山东筑成建设有限公司（以下简称甲方）：
承包方：
（以下简称乙方）：
甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经协商，签定如下合同条款：
第一条：
工程概况
1、工程名称：
广利河综合治理天目山路片区配套服务设施六期工程
2、工程地点：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3结构制作安装，均包括刷两遍防锈漆
第二条：
承包方式：
包工包料
第三条：
工程造价
本工程承包价约为5万人民币，每吨价格为元，最终结算按实际发生。
施工中发生的单项设计变更，另行协商。
第四条;开、竣工日期
本工程根据甲、乙双方议定的工期15天。
自20XX年6月15日开始至20XX年6月30日结束。
第五条：
付款及结算方法
工程完成，甲乙双方共同计算工程量，确定结算值。
经甲方验收合格付结算值的70%，余款竣工验收合格后付清。
第六条：
双方职责
（一）甲方：
1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。
2、开工前会同乙方施工图审核。
3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、
4、做好施工现场的“三通一平”（即电通、路通、场地平整）工作。
并提供乙方工程施工中的用电。
5、组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底。
6、按合同规定及时向乙方支付工程款。
（二）乙方：
1、按时向甲方提供材料质量证明书、检验报告等。
包括钢材、焊剂
合格证，出厂检验报告，以及现场钢结构探伤试验报告。
2、做好分部项检查验收。
3、确保工程质量和施工安全、文明，严禁野蛮施工。
4、自觉遵守甲方单位的规章制度。
5、负责做好工程竣工交付后的回访保修工作。
6、配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。
7、施工期间，发生的质量、安全事故，均由乙方负责。
第七条：
工程质量与验收
1、乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工，不得擅自变更和改动。
2、乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全责任。
3、工程所需材料均由乙方自组供应，并且要符合国家规定的国标材料。
主要材料进场时，经甲方确认后方可使用。
第八条：
竣工验收
1、乙方应在单位工程竣工前三日内，通知甲方验收，如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时，或甲方经使用后，视工程验收合格。
2、验收中，发生不符合质量要求需要返工的项目，乙方应在双方商定的期限内完成。
3、工程竣工验收后，甲方应在30日内结清余款。
第九条：
附则
本合同一式两份，双方各执一份。
1、因甲方原因而造成乙方误工，甲方应承担乙方的误工损失费。
2、本合同履行过程中发生纠纷，甲、乙双方协商解决，协商不成可向人民法院诉讼。
3、本合同自甲、乙双方签字生效。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
代表：
代表：
电话：
电话：
签定日期：
签定日期：
篇三：
最新钢结构施工合同
钢结构工程施工合同
（编号：
）
业主方：
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规。
遵循平等、自愿、诚实的原则，甲乙双方就本钢结构工程施工事项协商一致，并
订立如下合同条款：
一、工程施工概况：
1、工程名称：
2、建筑面积：
3、工程地点：
4、承包范围及内容：
5、承包方式：
预计工期：
6、（附报价单）
二、双方工作职责
（一）甲方
1、向乙方提供经确认的施工图及施工文件，并向乙方进行技术交底，及时
协助乙方搞好施工资料。
2、向乙方提供正常的施工条件，提供施工所需的水电，确保施工道路畅通、
施工场地平整结实，协调乙方与其他交叉施工单位的关系，确保施工不停顿。
3、确保工程款按合同约定付款，以免影响开工日期和施工进度。
3、对工程质量、安全、进度进行监督检查，及时办理验收、变更及各种签
证手续。
4、指派
5、本工程监理工程师为
（二）乙方
1、参加甲方组织的施工图会审及现场交底，拟定施工方案和进度计划，交
甲方审定。
收集做好工程施工资料，按时送交甲方。
2、严格执行施工规范、安全操作规程等有关规定，严格按照图纸或施工做
法说明进行施工。
3、指派施工并保质、保量、安全、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
三、工期约定
1、具体进场日期按甲方通知；乙方应按时进场施工，按时竣工验收。
2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期不顺延。
3、如遇下列情况工期应顺延：
（1）人力不可抗拒的因素导致停工（包括长
时间雨雪天）；
（2）重大设计变更；（3）因其他施工单位影响；（4）未能按合同规定拨付工程款而影响材料采购；（5）其他非乙方原因而影响工期的因素。
四、质量安全及验收
1、本工程施工质量以现行的施工及验收规范、检验评定标准为验收标准，工程施工质量要求为，如部分材料甲供，甲方应保质量并提供材料质保单。
2、施工中由于乙方原因出现质量安全事故均由乙方负责。
3、工程施工结束后，乙方应通知甲方验收，甲方接到通知后5天内组织验收，如需另定验收日期，甲方应及时通知乙方，并认可乙方提出的验收日期，如甲方接到通知后28天内仍未组织验收，则表示甲方已确认工程竣工验收合格。
工程未经验收，甲方擅自使用，如发生意外事故，由甲方承担。
4、施工质量包修：
本工程施工质量即为乙方施工质量包修范围，包修期为
施工结束验收日后个月。
五、工程价款结算方式及工程款支付
1、本工程总价，计价面积，单价
2、本工程如有变更，如增减工程量，按相应报价执行，如新增施工内容，其单价按相近预算价协商确定，应及时办理变更结算，并纳入付款计划中。
3、工程款支付：
合同签订三天内付钢柱进场即付钢梁进场即付彩钢板进场即付施工结束即付验收合格后5天内付；余款付清。
4、工程应付款，甲方应及时按合同支付工程应付款，如施工中，前期应付款未付，乙方将无法进行后续工程施工，工程施工结束后，如未及时支付应付款，逾期一年的，其应付款，乙方有理由加收银行利息。
六、其他约定：
七、附则
1、本合同未尽事宜，经双方协商可另订补充协议。
2、合同履行中如一方违约，另一方有权要求违约方赔偿一切经济损失。
因一方原因合同无法履行时，应及时办理合同终止协议，并赔偿另一方损失。
3、合同履行时如起争议，双方应坦诚友好解决，必要时可依靠法律解决。
4、本合同一式
甲方（盖章）乙方（盖章）
单位地址：
单位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
篇四：
钢结构厂房施工合同书
施工合同书
甲方：
XXXXX有限公司
乙方：
XXX省XXX钢结构工程有限公司
经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。
为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
XXX有限公司厂房钢结构屋面
2、工程地点：
蒲江成佳
3、工程内容：
工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。
钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板（厚度为50mm）。
4、工程数量：
建筑面积4512平方米
5、开工日期、工期：
合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。
工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式：
1、工程价款：
工程为全包工程，工程造价为：
240元/平方米，总计1082880元。
（工程验收后以实际面积结算）
2、付款方式：
合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：
叁拾贰万伍仟元）作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：
叁拾贰万伍仟元）全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元（大写：
叁拾贰万伍仟元），其余款项（10%），甲方在工程
竣工6个月后一次付清。
3、工程验收：
施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。
三、甲方的义务和责任：
1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；
2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；
3、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任：
1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；
2、在施工过程中，乙方应文明施工；
3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。
五、保修期：
钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为两年。
六、违约责任：
1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失；
2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金；
3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。
七、违约解决方式：
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。
如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。
甲方（代表）：
乙方（代表）：
篇五：
钢结构工程承发包合同
钢结构工程承发包合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
甲方、乙方双方按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一、工程概况
（一）名称：
钢结构二层楼房
（二）工程地点：
蓟县郊区
（三）工程形式及内容：
1、建筑面积约为：
2113m2，两栋。
2、工程结构：
钢结构。
3、工程承包形式：
包工包料。
第二、工程合同范围
工程合同范围：
包工包料，以图纸及本报价单为准。
第三、乙方责任
1、乙方负责设计工程图纸，组织现场施工人员熟悉图纸，查看工地，编制施工组织设计或施工方案，施工进度计划。
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术交底。
4、协助甲方做好施工的周围下管线和临近建筑物、古树名木的保护，费用由甲方负责。
第四、材料、设备供应：
（一）本工程合同范围内所需要的全部建筑材料、钢构配件等物资的供应，均由乙方负责采供。
（二）用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的材料、设备、钢构配件等用于本工程。
第五、工程期限
（一）本工程合同工期为天，自年月日至年月日。
（二）如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；
1、按施工准备规定，不能提供施工用电、水电源路未能接通，障碍物未能清除，影响现场施工。
2、不属于技术范围内的重大设计变更，设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每天内连续4小时以上），影响正常施工。
4、在施工中如遇施工现场周边因利益关系而插手、滋事工程的有关事件。
5、未按合同规定付款、工程进度影响施工。
6、如遇外力不可抗拒的因素（如自然灾害等）而延误工期。
第六、工程质量及验收
（一）材料应符合国家标准，乙方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督检查。
（二）工程竣工后乙方向甲方提交竣工验收通知书验收资料，甲方应在三日内组织验收。
（三）甲方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，乙方提供质保单。
（四）工程保修期为一年，保修期内甲方正常使用或出现质量问题，乙方为甲方修理，修理费用由乙方承担，如甲方原因造成工程损坏，甲方应承担材料及人工费用。
第七、工程造价
本工程包工包料，全部工程总造价为人民币565000元整（大写：
伍拾陆万伍仟元整）。
第八、风险责任
（一）本工程乙方从原材料、设备采购及运输过程中的风险责任及施工中的安全责任，均由乙方承担。
（二）在施工和使用过程中，由于施工不当或质量缺陷等乙方原因造成安全事故，一切后果由乙方负责。
第九、付款及结算方式
合同签订后三天内，甲方向乙方支付工程预付款280000元整（大写：
贰拾捌万元整）；结构进场再付20XX00元整（大写：
贰拾万元整）；余款85000元整（大写：
捌万伍仟元整）完工付清。
第十、生效条件
本合同经双方签字或盖章之日起生效，合同履行完毕后失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同；本合同未尽事宜，由双方共同协商后签订补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
第十一、本合同一式二份，双方各执一份。
注：
工程质量保修三年，在保修期内，质量出现问题甲方通知乙方，三日内乙方无条件修复，如乙方不履行则视为违约，造成损失由乙方负责。
甲方：
代理人：
签订时间：
年月日
乙方：
代理人：
篇六：
钢结构施工承包合同
钢结构施工承包合同
发包方：
承包方：
工程名称：
签订时间：
20XX年11月4日
钢结构施工承包合同
发包方：
承包方：
本合同是根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及行业规范等相关法律制定。
为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商自愿签订本合同，并依照履行。
第一条工程项目
一、工程名称：
厂房钢结构建设
二、工程地点：
河东区经济开发区
三、承包范围和内容：
基础施工及钢结构制作与安装工程、地面硬化制作工程、周边墙体工程、门窗安装工程。
四、工程造价：
￥690305万元整（人民币陆拾玖万零叁佰零伍元整）
第二条施工准备
一、发包方：
1、在开工前，接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。
2、按合同规定及时付款。
二、承包方：
1、负责办理应由承包方办理的各项手续。
2、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20XX）及《钢结构工程施工质量验收规范》
（GB50205-20XX）、《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81-20XX）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。
3、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。
焊工必须具有上岗证（合格证等）。
4、建筑施工所有的水电费及其他费用均与承包方负责支付。
第三条工程期限
一、本工程自20XX年11月4日开工至20XX年12月23日止，共50天（日历天）。
二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
2、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
3、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条安全施工
1、应按有关规定，承包方应严格安全防护和防火措施，并承担由于其管理不善而造成的人员及财产损失。
2、在本工程验收合格的交工日以前，施工现场上一切的安全责任，均由承包负责，发包方不承担任何责任。
3、按工程及安全要求，承包需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，承包负责看管好施工现场上所有的材料物资，如有
丢失，由承包方负责照价赔偿。
5、在本工程施工过程中出现的安全事故和承包方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由承包方承担。
6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。
7、已竣工工程在未正式交付给发包方之前，承包方应负责工程成品保护工作。
8、承包方负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。
第五条工程质量
一、本工程质量达到以下标准、规范的要求：
1、《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20XX）；
2、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-20XX）；
3、《钢结构设计规范》（GB50017-20XX）；
4、《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81-20XX）
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件、建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
2、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修5年，保修时间自通过竣工验收之日算起。
3、承包方供应的材料，必须符合发包方指定的材料品牌及要求，且必须附有产品合格证才能用于工程，发包方认为承包人提供的材料
需要复验的，应允许复验。
经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由发包方承担；不符合质量要求的，应予以退货处理，且费用由承包方全部承担，其复验费也由承包方承担。
4、在钢结构厂房建设验收合格交付之日起5年内，厂房的房顶如果出现漏雨、漏雪等损坏状况，承包方需无条件免费给发包方维修。
如果在钢结构厂房建设验收合格交付之日起1年内，出现漏雨、漏雪等损坏状况的，剩余5%工程价款，发包方有条件不予支付。
第六条工程设计技术及用料要求
一、基础：
挖**米的坑，下面打20cm垫层，底部用Φ12的钢筋扎筋，底部混凝土*米，上部预埋件钢筋用Φ14扎筋，混凝土1米见方，混凝土标号为C35型，基础高度高出路基30cm。
预埋件用Φ32的螺栓。
二、钢结构用料要求：
1、H型钢：
立柱用H400型标准莱钢
梁与抗风柱用H300型标准莱钢
2、梁要现场变接，梁要求起架米，变接要求下面变接3米，上面变接3米，用二保焊，梁上焊好板再上C型钢，连接板、柱脚板、加固板，一定要焊接牢固，焊接连贯，无残渣。
3、C型钢：
要求用厚镀锌140型，屋面C型钢间
隙米，墙体间隙米，C型钢焊接要牢固，多焊点，无残渣。
4、房顶吊钢丝铺10cm厚岩棉，顶封叶辉蓝色厚376
篇七：
钢结构厂房施工合同书
钢棚架施工合同书
甲方：
灌阳鸿达环保砖有限公司
乙方：
经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。
为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
灌阳鸿达环保砖有限公司厂房钢结构屋面
2、工程地点：
灌阳县新街镇邓家村灌阳鸿达环保砖有
升级会员 