钢结构工程材料供应及施工分包合同.docx

钢结构工程材料供应及施工分包合同.docx

《钢结构工程材料供应及施工分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构工程材料供应及施工分包合同.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

钢结构工程材料供应及施工分包合同

项目名称：

合同编号：

部门名称：

日期：

共7页

建筑安装工程分包合同

合同标的：

钢结构工程材料供应及施工

甲方：

上海XX建设工程有限公司

地址：

XXXX

电话:

XXX

传真：

XXX

开户银行：

中国银行上海市松江工业区支行

帐号：

XXX

纳税人代码：

XXX

乙方：

联络地址：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

纳税人代码：

注册地址：

签订地点：

XXX

签订日期：

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项商一致，签订本合同，并严格履行。

1.工程项目

1.1工程名称：

__________________________________

1.2工程地点：

________________________________________

1.3分包工程范围及工程量：

（1）工程范围：

甲方指定的钢结构材料供应商供应的材料到现场的接车、卸车、协助验收、倒运、保管、使用、成品保护、交工验收；材料之主次钢结构安装工作；材料之屋面系统安装工作；材料之墙面系统安装工作；地脚螺栓埋设的指导、检查、监督工作。

（2）供材范围：

1.4分包工程期限：

__年__月__日开工至__年__月__日竣工。

2.工程费用和工程结算

2.1工程费用：

本工程的总费用为人民币（计人民币元整），此总价是综合总价，包含了所有的材料费、人工费、机具费、配套设施费、管理费、税金和利润等全部费用，为闭口价（详见本合同附件2）。

2.2付款方式：

在乙方提供所有符合甲方财务及当地税务要求的相关发票后：

1）合同签定后1周内，材料和施工人员进场后，甲方支付乙方合同总价15%作为预付款

2）全部主钢结构安装完成后并经甲方项目经理签字确认后1周内，甲方支付乙方合同总价的45%作为第一笔进度款；

3）该项目钢结构安装工作全部完成并通过业主及有关部门验收合格并取得验收报告起1周内，支付给乙方合同总价的35%合同款；

4）剩余合同总价5%的尾款在质量保修期达到24个月后15个工作日内支付。

2.3支付工程款时，甲方统一开具发票给业主，由于双方约定的承包价款是含税价，乙方应承担____地区的综合税收（按实际计算），该税费由甲方在支付工程款时相应扣除。

分包单位需要按照甲方的要求做好财务报表。

2.4乙方在签订本合同的同时，要签署《工程款直接支付同意书》（见本合同附件1），乙方应承担由于拖欠劳务费或货款等而引起的法律上的一切责任。

如果乙方不执行而发生欠款纠纷，甲方可以根据《工程款直接支付同意书》直接支付拖欠款给乙方的债权人，同时免除乙方相应的债权。

3.工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收（参照钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001以及门式钢架钢构件制作安装验收规程），乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量达到国家及专业的质量检验标准合格等级，如工程质量不合标准，必须24小时内免费返工修理；如工程再次验收时仍然不合格，甲方有权拒付剩余款项并委托第三方组织施工，由此产生的全部费用从余款中直接扣除，并且乙方应承担可能超出余款部分的费用。

如果乙方承包范围内的工程质量低劣又无法挽救，应由乙方负责赔偿全部损失和最终用户的违约金。

同时乙方应负责由于重大质量事故给甲方造成的形象和声誉损失，如通报或其它媒体报导，违约金为工程款的5%且不少于2万元人民币，由此产生其它主管部门对甲方的罚款，甲方加倍向乙方收取。

4.施工安全

4.1甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查。

乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，配备专职的安全员，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其全部损失由乙方负责，同时乙方应负责由于重大安全事故给甲方形象和声誉的损失，如通报或其它媒体报导，违约金为工程款的_5_%且不少于2万元人民币，由此产生其它主管部门对甲方的罚款，甲方加倍向乙方收取。

4.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，所有的用品必须符合安全标准。

4.3在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾等事故，由乙方负责。

4.4乙方在施工工程中，甲方有权随时检查乙方的工作进度及质量，并由甲方项目责任人给予适当的建议，乙方须积极配合、执行。

4.5由于乙方材料或工程质量给甲方或业主造成损失的，乙方须承担赔偿责任。

4.6乙方须对施工工程中的人员安全及管理承担全部责任。

乙方须严格执行甲、乙双方签署的《安全文明施工协议》（附件三），并满足甲方提出的现场安全要求。

5.生活管理

5.1乙方工人进场后，食宿问题由乙方自行解决，同时满足甲方统一规划要求。

如果甲方统一规划并委托他人布置，此费用由各使用单位分摊。

5.2生活区环境卫生应遵守国家和地方相关部门和甲方统一标准。

6.工程变更

施工中乙方不得擅自变更设计，如需要变更必须通过正常程序，即需有设计院或业主的书面修改通知及甲方的书面确认（应加盖甲方项目部确认章）作为工程量变更的依据。

否则，因乙方自身原因导致的变更，所造成的一切损失由乙方承担。

7.材料设备的供应管理

7.1属于甲方供应的材料设备，乙方在使用前合理的采购周期内按照甲方的要求提交材料供应计划。

乙方设专人向甲方材料员办理限额领料手续。

乙方应严格按照甲方提供的质量要求配合验收材料设备，对于不需要吊装设备而人工可以卸货的材料设备，乙方有卸货的责任。

7.2乙方有权拒绝使用甲方提供的不合格材料设备，除非甲方书面出具特别放行通知，否则因此造成的任何返工由乙方承担损失。

7.3乙方提交的材料供应计划或施工中用料浪费，超出合理限额部分且不能做出合理解释的，由乙方负担此损失。

7.4乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

7.5乙方所采购的材料设备应满足甲方的要求，提前20天按甲方和规范要求办理现场报验或检测手续，在得到甲方的书面认可才可以使用。

对所有使用的材料设备需要现场抽样复验的乙方必须提前准备，不能影响施工进度。

乙方应负责由于材料设备质量问题引起的损失及由此引起工期拖延造成的损失。

8.施工机具

所有工具由乙方负责，对甲方有条件提供的机具或仪器，甲方可保证使用需要。

对由甲方负责供应的机具或仪器，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

施工需用的机械设备，由乙方按施工方案配备专业的操作员，非专业人员不准擅自操作设备，若有违规乙方按照《安全文明施工协议》向甲方支付违约金。

9.现场管理

9.1甲方现场负责人：

_____，乙方现场负责人：

；乙方在开工前一周必须提交所承包工程的施工组织设计和施工进度（含人员配备）计划，施工组织设计和施工进度计划经过批准后作为本合同的附件。

乙方应提交其主要施工管理人员的工作、学习培训简历，同时安排面试，如果甲方对人员安排不满意，乙方应立即更换。

施工过程中，甲方发现有关人员不称职、有严重失职行为、业主和监理不满意，有权要求乙方更换人员。

9.2乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

9.3乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

9.4乙方应负责其自有人员及财产的保护。

施工过程中，由于乙方人员不当行为，给他人造成人身或财产损害的，乙方应予以赔偿，并承担由此给甲方造成的损失。

9.5施工过程中乙方须履行保护已完成的成品或半成品的义务，如因保护措施不到位或管理不力造成任何一方成品或半成品损坏的，乙方必须对此全权负责。

同时，甲方有权视情节严重对乙方收取违约金。

9.6分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

对于流动人口管理，甲方应积极和当地公安机关联系，协助乙方办理合法的手续。

10.保险

10.1除非合同中另行约定，乙方应按照如下要求办理保险，并支付保险费用。

任何保险费用都被视为已经包含在合同价款中。

10.2乙方必须为运至施工场地用于施工的材料和待安装设备购买保险；

10.3乙方必须为租赁或施工中使用的机械设备购买保险；

10.4乙方必须为从事危险作业的职工购买意外伤害保险，并为场地内资有人员生命财产和设备购买保险。

10.5乙方在购买保险前，应将保险格式及金额提交甲方确认，甲方作为保险受益人。

乙方应于合同生效后一个月内，将保险单及保费支付凭证提交给甲方。

10.6乙方投保的保险公司以及保险单形式须事先征得甲方书面同意。

11.违约责任

11.1乙方分包的工程项目，未经甲方书面同意不得再行分包，否则甲方有权按本合同额追索违约责任，决定是否终止本合同。

在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，无法满足施工进度需要，安全生产无序失控，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

11.2合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而产生的经济损失；如甲方中途无故解除合同，应赔偿乙方因此产生的经济损失。

11.3乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，每逾期一天，乙方应偿付给甲方按分包工程费0.5%的逾期违约金；逾期超过2周后，每逾期1天，乙方应偿付给甲方按分包工程费1%的逾期违约金；且不低于业主和甲方的总包合同的违约金标准。

11.4甲方在收到业主相应工程款项后按本合同约定付款；甲方不得无故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行同期存款利率偿付给对方逾期未付款部分的违约金。

11.5若甲方由于业主方的原因拖欠各种须付款项，乙方须配合甲方按照《建设工程施工合同》的条款，向业主方追究责任，并遵守甲方和业主方的补偿结果。

11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，同时遵守甲方和业主的协商结果。

12.质保期

12.1本合同产品的质保期限为：

自工程竣工验收合格起__伍拾_年。

保修期的约定，遵守甲方和业主的总包合同。

12.2乙方须于合同约定的质保期限内，对交付业主使用的产品在质量保修期内承担免费质保责任，包括但不局限于:

免费提供易损零部件的更换及日常维护工作等。

12.3如果质保期内发现工程由于乙方所供应的材料或施工质量问题而导致工程任何一部分发生渗漏等问题，在接到甲方书面和/或口头维修通知后24小时内，乙方须派合格的人员赶赴现场并立即予以修复。

12.4若乙方自接到甲方通知后规定时间内未能履行其质保义务，则甲方可书面再次通知其履行并于要求的时间内完成。

若乙方仍未能按甲方要求履行其职责，则在乙方承担费用及损失的情况下，甲方可自行或委派第三方进行维修。

由此发生的费用及甲方遭受的损失将从质保金中直接扣除，甲方的损失超过质保金的，尚需另外赔偿甲方由此而发生的全部损失。

12.5若由于甲方人为原因造成的问题，则乙方向甲方提供有偿维修服务。

12.6若相关法律、法规要求的质保期长于本合同规定的期限，则适用更长的法定质保期。

13.附则

13.1本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商。

协商不成或解决不了的，可按以下第

（2）项解决：

（1）向合同签署地经济合同仲裁委员会申请仲裁，

（2）向合同签署地人民法院起诉。

13.2本合同一式_四_份，甲乙双方各执_二_份。

13.3甲乙双方需要对合同进行变更或补充的，双方应另行签订书面补充协议，该补充协议须由甲乙双方签字、盖章方为有效。

13.4双方商定的其它条款：

13.4.1甲方于开工之前天以上向乙方提供相关技术要求。

13.4.2工程施工时，工程数据应该同步完成及时向甲方申报，工程竣工时乙方应提交包括：

施工记录、隐蔽工程验收数据、测试结果、工程竣工验收报告和完整的按归档要求整理成册的整体工程的竣工数据原件3套。

数据或竣工图没有及时完成，视为工程没有完成。

13.4.3施工现场发生的任何书面材料，有且仅有甲方授权现场代表签署。

除该授权的现场代表外，甲方的其他任何人员无权签署任何书面材料，即使该材料已由甲方其他人员签署,同样视为无效，且将不对甲方构成任何权利、义务的绑定。

甲方授权现场代表

姓名：

______身份证号：

14.合同附件及有效期

14.1合同附件：

●设计施工说明

●工程款直接支付同意书

●材料清单及技术要求

●安全文明施工协议

14.2本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工且保修期完毕后失效。

甲方：

乙方：

（公章）（公章）

法人授权代表：

法人授权代表：

日期：

日期：

附件1

工程款直接支付同意书

致：

上海XX建设工程有限公司：

我公司---_________________________有限公司

（以下简称承包人），因承接上海XX建设工程有限公司（以下简称发包人）总包的__有限公司（以下简称业主）的_______工程，特此出具本“工程款直接支付同意书”,同意在履行与发包人所签订的建筑工程劳务分包合同时，如发生以下情况时，发包人将应付给承包人工程款的一部分或全部直接支付给其施工参加者（如工人）、材料供货商、设备供货商、其它物品供货商等（以下统称“施工参加者等”），相应款项从应付工程款中扣除，承包人对此无异议：

1、发包人、承包人双方协商后同意承包人工程款中一部分或全部直接支付给承包人的“施工参加者等”，而且支付方法和程序已确定时；

2、承包人未按时足额向“施工参加者等”提供相应劳务的人员及时支付应付的工资、劳务费、劳务报酬等，出现上述人员采取各种方式索要工资、劳动报酬的情况，该事实经政府部门核实或具有法律效力的判决、裁决、文书等要求发包人直接支付时；

3、上述工程“施工参加者等”提供了相应的材料、设备等，并且持相应以承包人作为债务人或者将发包人作为连带责任人而做出的具有法律效力的判决、裁决、文书等，要求发包人向“施工参加者等”支付相应款项时；

4、承包人未做好应由承包人完成的工作，发包人将整改及应采取措施内容事先书面通知承包人并要求限期整改，承包人在限期内未能整改又无书面合理解释理由，发包人直接或委托第三方完成，第三方要求支付相应款项时；

5、承包人出现倒闭、破产、清算等原因，发包人认为承包人不能正常支付工程款给“施工参加者等”，发包人书面通知承包人后，由发包人直接支付工程款时；

6、发包人支付承包人工程款以后，承包人两次以上没有支付工程款给“施工参加者等”，而影响工程正常施工，且发包人认为有必要直接支付给“施工参加者等”工程款时，书面通知承包人后发包人直接支付工程款，但此时承包人认为因“施工参加者等”原因给承包人造成损失时，可以书面说明理由，并要求停止直接支付。

7、按有关法律、法规、规章、地方政府规定或合同条款由发包人直接支付给“施工参加者等”时。

承诺人：

日期：

签章：

附件2

材料清单及技术要求

1.本合同涉及的材料范围清单和价格如下：

序列

设备/材料名称

型号规格及参数

单位

数量

单价

合价

　备注

合计：

（闭口合同价）：

人民币圆整

2.技术要求

材料/施工技术要求：

1.材料应附带出厂合格证书及出厂检验报告；

2.其所承担的防水工程的材料使用、施工过程及结果确保达到优良标准，并严格按照省（市）防水工程的规范标准及甲方要求施工，并能顺利通过验收；

3.具体技术指标应达到：

（依据具体施工内容确定）

4.涂膜工程保证不起皮、不露点、平整均匀，与基层有较强粘结力；达到设计厚度等质量要求。

甲方：

乙方：

（公章）（公章）

法人授权代表：

法人授权代表：

日期：

日期：