电力工程设计合同详细规范版.docx
《电力工程设计合同详细规范版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力工程设计合同详细规范版.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![电力工程设计合同详细规范版.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-6/17/51b446d0-6b63-43bf-a3a6-80a51f5f87bf/51b446d0-6b63-43bf-a3a6-80a51f5f87bf1.gif)
电力工程设计合同详细规范版
电力工程设计合同(详细规范版)
甲方:
乙方:
签订地点:
签订时间:
合同编号:
电力工程设计合同(具体规范版)
工程名称:
________________
工程地点:
________________
合同编号:
________________
设计证书等级:
____________
发包人:
__________________
设计人:
__________________
第一部分协议书
发包人(全称):
__________________________
设计人(全称):
__________________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政规矩、规则以及建设工程批准文件,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方商议全都,签订本合同。
鉴于发包人拟建设__________________________(工程名称),并通过________年____月____日的中标通知书接受了设计人以人民币__________万元(合同价款)为本工程____________阶段设计所做的投标,双方达成如下协议:
一、本协议书中的有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中给予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分:
1、本协议书以及双方商议同意的补充或变更协议;
2、中标通知书;
3、投标书;
4、本合同专用条款;
5、本合同通用条款;
6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人允诺,保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人允诺,保证按本合同规定的期限、方式和币种,向设计人支付合同价款。
五、合同生效:
本合同自__之日起生效。
六、合同签订:
合同签订时光:
________年____月____日
合同签订地点:
________
发包人:
(公章)
设计人:
(公章)
地址:
地址:
法人代表:
(签名)
法人代表:
(签名)
托付代理人:
(签名)
托付代理人:
(签名)
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
电话:
电话:
传真:
传真:
邮政编码:
邮政编码:
建设行政主管部门备案:
鉴证机关或见证方:
(盖章)
(盖章)
备案号:
经办人:
备案日期:
其次部分通用条款
第一章词语定义
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
1、“合同”:
指本合同条款(包括通用条款和专用条款)、中标通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或协议书中的进一步的文件。
2、“发包人”:
本合同商定的、具有发包主体资历和支付工程设计合同价款实力的当事人及其合法继承人。
3、“设计人”:
本合同商定的、具有承包主体资历并被发包人接受的当事人及其合法继承人。
4、“双方”:
“发包人”和“设计人”的合称。
5、“投标书”:
指设计人为工程向发包人提供的,按合同条款规定并为中标通知书所能接受,为工程而作的有报价的建议书。
6、“定金”:
指发包人与设计人订立合同之后,为了保证合同的履行,发包人向设计人预先付给的一定数量的货币。
7、“中标通知书”:
指招标机构正式确认设计人中标的信函。
8、“工程”:
合同商定详细内容的永远工程。
9、“合同价款”:
指发包人按照合同条款,用以支付设计人为完成设计及有关工作对付的总金额。
10、“不行抗力”:
不能预见、不能避开又不能克服的客观状况。
11、“补充或变更协议”:
在本合同签订后,结合详细工程,发包人和设计人另行商议签订的书面协议。
12、“日”:
是指任何一天零时至其次天零时的时光段。
13、“月”:
是指按照公历从一个月份中任何一天开头到下一个月相应日期的前一天的时光段。
其次章合同文件及解释挨次
其次条合同文件应能相互解释,互为说明。
除合同另有商定外,组成本合同的文件和优先解释挨次如下:
1、本合同协议书以及双方商议同意的补充或变更协议
2、中标通知书;
3、投标书;
4、本合同专用条款;
5、本合同通用条款;
6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
第三条当合同文件浮现模糊不清或不相全都时,在不影响工程进度的状况下,由双方商议解决;双方看法仍不能全都的,按第五十条商定的方法解决。
第三章合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律
第四条合同文件使用汉语或专用条款商定的语言书写和解释、说明。
第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、规矩、及专用条款商定的部门规则或工程所在地的地办法规。
第六条本工程设计的依据是:
1、发包人给设计人的托付书或招标书及中标通知书;
2、发包人向设计人提供的基础资料;
3、专用条款第七条商定的设计人采纳的有关标准和规范。
第七条设计中必需使用专用条款商定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用专用条款商定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
第八条发包人要求使用国外标准、规范的,应无偿提供中文译本或英文本。
第四章发包人责任
第九条发包人应敬重设计人按照国家或行业有关标准规定举行设计工作的权力,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。
第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时光、进度和资料的牢靠性负责。
第十一条发包人应按合同规定向设计人支付合同价款。
第十二条在发电工程设计中,发包人负责对外协议的联系工作,并签订或取得与工程建设及未来运行有关的土地征用、燃料、运送、灰场、水源、城市规划、环境庇护、综合利用出线走廊、设备等(如需要)协议、合同或有关文件。
第十三条在输变电工程可行性阶段设计中,发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境庇护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件,并在协议、合同或文件的签订前,帮助和协作设计人同有关部门之间的联系、商议、谈判工作。
第十四条发包人需庇护设计人的设计版权,未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。
第十五条当发包人招聘设计监理时,应明确所给予设计监理代理担当的义务或责任、代理行使的权利或工作范围,除本合同另有明确规定外,设计监理无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。
设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为,不应变更或免除设计人的责任。
第五章设计人责任
第十六条设计人根据国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例举行设计工作,严格把握设计标准,控制工程造价。
第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条规定的的项目内容、交付方式、交付时光、交付地点及交付份数,向发包人交付设计文件,并对托付范围内设计的完整性、精确性负责。
第十八条设计人应根据合同的规定和投标书中有关质量方面的允诺举行设计的组织和详细实施,保证设计质量。
第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。
其次十条设计人应依据合同,接受发包人招聘的设计监理方的监理。
其次十一条若设计人按投标书和专用条款的商定,分包部分工程设计工作时,设计人与分包单位签订分包合同后,应将分包合同的副本送交发包人,分包部分设计工作量不得超过中标合同价的30%。
分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准,分包合同不能解除设计人任何义务和责任,分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。
主体工程不得分包。
其次十二条设计人未经发包人同意不得向第三方蔓延、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。
其次十三条本工程项目中,设计人不得指定建造材料、设备的生产厂或供给商。
其次十四条在发电工程设计中,当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时,设计人应予以帮助和协作。
其次十五条在输变电工程设计中,当发包人按通用条款第十三条负责签订之前,与有关单位的联系以及合同或协议的商议、谈判工作,应该由设计人负责。
第六章设计工期
其次十六条双方结合本工程详细状况,参照原电力工业部颁布的电力工程勘测设计工期定额》,在输变电工程中,还应按照《广东省电力集团公司输变电工程建设工期定额》,商议确定设计工期。
第七章审查、确认
其次十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用,发包人负责审查的布置,审查费用由发包人负责。
其次十八条设计人交付设计文件后,参与有关上级审查,并按照审查结论,负责不超过合同规定范围内的须要修改补充。
若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计举行重作或重大修改时,双方需另签补充或变更协议。
其次十九条发包人对施工用设计图纸可举行确认并组织会审工作,也可单独举行确认或组织会审工作。
第三十条按照确认或会审看法,如非属设计人缘由造成设计的返工,其增强的设计费用由发包人负责;如属设计人缘由造成设计的返工,则不应增强设计费用。
第三十一条其它服务:
设计人可根据发包人的要求或托付,举行专用条款第三十一条明确的其他工作,并另行收费。
__________________
第八章设计文件交付、现场服务
第三十二条设计人按照有关设计文件出版份数规定和双方约定的项目内容、交付方式、交付时光、交付地点及交付份数,向发包人交付设计文件。
设计文件以设计人交付的书面文件为准。
设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。
第三十三条设计人应协作所担当设计任务的建设项目的施工,举行技术交底,解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更和核算费用,参与试车考核和工程竣工验收,参与有关隐蔽工程验收,并按照工程状况派驻现场设计代表。
第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人月数商议确定。
第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长久驻施工现场举行协作与解决有关问题时,双方应另行签订技术询问服务合同。
第三十六条在设计人员进入现场作业或协作施工时,发包人负责提供须要的工作、交通、通讯和生活条件。
第九章合同价款与支付
第三十七条合同价款及调节:
合同价款在专用条款内商定后,任何一方不得擅自转变,专用条款另有商定或发生下列状况的应做调节:
1、在合同执行期间,如遇设计收费政策调节,且该收费调节是强制性规定,则应按规定相应调节合同价款,双方应以补充或变更协议予以确认。
2、当工程建设工期与招标阶段预计的工期不全都且差别较大时,应设计人要求,双方应签订补充协议,设计费随之调节。
第三十八条合同定金支付:
合同生效后,发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时光向设计人支付定金。
合同开头履行后,定金抵作设计费。
第三十九条合同价款支付:
发包人应按专用条款第三十九条规定的金额和时光向设计人支付设计费用。
第四十条其他支付:
发包人应按照通用条款第三十一条的要求和托付,向设计人另行支付因其他服务发生的费用。
第十章违约责任
第四十一条发包人或设计人违背合同规定造成损失的应担当违约责任。
第四十二条按照通用条款第三十九条,发包人每逾期支付一日,按应支付金额的千分之二担当逾期违约金;逾期超过____日以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,但应书面通知发包人。
第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的,由设计人继续完美设计工作,并按损失的大小计算减收的设计费,减收的设计费最多与损失部分的设计费相等。
第四十四条因为设计人设计错误造成重大工程质量事故损失,设计人除负责实行补救措施外,免收受损失部分的设计费,并按照损失程度向发包人偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费数额相等。
第四十五条因为设计人自身缘由,按本合同专用条款第十七条规定,逾期交付设计文件的,每逾期一日,按该项目应收设计费的千分之二向发包人支付违约金,逾期违约金总额不超过合同价款的百分之十。
第四十六条非设计人缘由发包人变更托付设计项目、规模、条件,或未按期提交资料,或提交资料错误,或对所提资料作较大修改,以致造成设计人返工或增强工作量时,双方除需另行商议签订补充合同、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的补偿。
第四十七条按照通用条款第十条,发包人提交资料及文件超过规定期限____日以内,设计人交付设计文件时光顺延;超过规定期限____日以上时,双方可重新约定提交设计文件的时光。
第四十八条在合同履行期间,非设计人缘由发包人要求终止或解除合同,设计人未开展设计工作的,不退还发包人已付的定金;设计人已开头工作的,发包人应按照设计人已举行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的所有支付。
第四十九条合同生效后,非发包人缘由、设计人要求终止或解除合同,应双倍返还定金。
第十一章争议与索赔
第五十条双方因履行合同发生争议时,应通过友好商议解决,商议不能达成协议的,可向电力行业主管部门或见证方哀求调解;若调解不成,按专用条款的商定,向双方商定的仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。
除仲裁裁决或法院判决另有规定外,仲裁费或法院的案件受理费应由败诉方担当。
在仲裁或法院审理期间,除与争议有关的部格外,双方应继续履行合同规定的其他义务。
第五十一条当一方向另一方索赔时,应有正值索赔理由及相关证据,并按以下程序举行:
1、索赔一方在知道或应该知道索赔事情发生后____日内,向对方发出索赔通知;
2、对方在接到索赔通知后____日内应赋予书面答复,并可要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据;
3、对方在接到索赔通知后____日内未予书面答复,应视为该项索赔已经认可。
第十二章合同的变更与解除
第五十二条发包人与设计人商议全都,可以解除合同。
第五十三条当事人一方要求变更或解除合同时,应在一个月前以书面形式通知对方。
对变更或解除合同有争议的,按本合同通用条款第五十条关于争议的商定处理。
第五十四条因为不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应准时商议解决。
第十三章其它
第五十五条当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,按照需要可汲取设计人人员参与。
出国费用除制装费外,其他费用由发包人支付。
第五十六条保险(如有时):
发包人办理发包人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用;设计人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。
第五十七条设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图,由设计人自费向有关出版部门购买。
第五十八条本合同未尽事宜,双方可签订补充或变更协议,补充或变更协议与合同具有同等法律效力。
第五十九条合同履行的有效期限:
本合同自生效之日起至双方义务履行完毕时止。
第六十条合同份数:
由双方签字盖章生效的合同,正本为2份;
电网工程设计合同,由见证方签字盖章后生效,正本为3份。
____
正本由签字各方分离保存,并按专用条款规定制作副本份数。
第六十一条本合同生效后,应按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为须要时,可到工商行政管理部门鉴证。
合同副本报送建设主管部门备案、工商行政管理部门鉴证的工作由发包人负责完成。
第三部分专用条款
第一条设计中应使用的国家标准规范、行业标准规范以及工程所在地省级地方的标准规范是__________________________________
其次条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料及提供时光为:
____________________________________________
第三条应由发包人负责签订的对外协议、合同或取得的有关文件为:
__________________________________________________
第四条应由发包人对设计人予以帮助、协作的工作主要是________
第五条在____________________________状况下,发包人对设计人交付的设计文件用于本合同外的______________________
项目,可不经设计人同意。
第六条设计监理代理担当的义务或责任以及代理行使的权利或工作范围分离是:
__________________________________________
第七条发包人在举行本工程的施工招标、设备招标工作时,设计人应该帮助发包人处理招标所涉及的技术问题。
第八条分包单位:
__________________________________
分包部分设计工作内容:
__________________________________
第九条在发电工程设计中,应由设计人予以帮助和协作的主要工作是:
____________________________________________________
第十条在输变电工程设计中,应由设计人与有关单位联系、商议、谈判的主要工作包括:
________________________________________________
第十一条本工程的设计工期:
__________________________
第十二条其它服务(包括但不限于):
按照发包人要求,设计人可从事以下超出规定的设计服务范围的工作:
1、比合同规定的工期提前交付设计文件;
2、增强设计文件份数超过合同规定的部分;
3、协作本工程项目中建造材料、设备的加工订货,编制设备材料规范书,参与设备材料招投标工作;
4、发包人要求举行设计人自身设计工作要求以外的调研和收资工作;
5、当非设计人缘由引起工程建成移交生产时光超过方案期限时,继续发生的现场服务;
6、现场服务过程中不属设计人缘由造成的超过所定设计人现场服务人月数部分。
第十三条设计人向发包人交付设计文件的项目、方式、时光、地点、份数:
______________________________________________________
第十四条设计人对现场服务的布置:
____________________现场设计代表在工地现场服务的实力应该是:
________________________
其在工地现场服务的方式为:
________________________________
其在工地现场服务的准时性是指:
____________________________
第十五条在土建施工、设备安装和调试阶段,设计人现场服
务人月数确定为:
______________________________________人月。
第十六条发包人对设计人人员进入现场作业或协作施工所提供的工作、交通、通讯和生活条件为:
______________________________
第十七条合同价款的调节按:
__________________________
当工程建设工期与招标阶段预计的工期不全都时,双方的共同理解是:
______________________________________________________
第十八条合同定金数额:
______________________________
定金的支付时光:
________________________________________
定金的支付方式:
________________________________________
第十九条合同价款的支付金额、支付时光、支付方式:
________________
其次十条其它支付:
按专用条款第三十一条的各项,具体列出:
______________________________________________________
其次十一条争议的解决程序为:
____________________________
其次十二条合同履行的有效期限:
________________________
其次十三条合同副本份数为______份,其中发包人____份,设计人____份。