开发商房地产开发合同word范文模板 17页.docx

开发商房地产开发合同word范文模板 17页.docx

《开发商房地产开发合同word范文模板 17页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开发商房地产开发合同word范文模板 17页.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

开发商房地产开发合同word范文模板17页

本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！

==本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！

==

开发商房地产开发合同

　　要开发，怎么写房地产开发合同?

看看下面为大家整理的开发商房地产开发合同范文吧!

　　开发商房地产开发合同一

　　甲方：

（下称：

甲方）地址：

　　法定代表人：

　　乙方：

（下称：

乙方）地址：

　　法定代表人：

　　根据中华人民共和国《合同法》《公司法》，本着真诚合作、共同发展、互利互惠的原则，甲乙双方经友好协商，就合作开发建设位于市区地块房地产项目事宜，达成如下条款，以资共同遵守。

　　第一条、土地及其项目概况

　　1、项目名称

　　双方本次合作开发的项目暂定名称为“”，最终名称以政府主管部门核准的名称为准（以下简称“本项目”。

）

　　2、项目位置

　　本项目占用的土地位于省市区，土地使用权证号码为市字第号和市字第号，四至坐标见《土地使用权界址坐标表》。

　　3、项目用地面积和用地性质：

生活用地本项目总用地面积约平方米（约合亩），甲方已经依法取得土地使用权。

　　上述项目用地面积和用地性质按市政府有关部门最后核定为准。

　　4、项目规划内容

　　本项目用地规划指标根据市规划局颁发的《建设用地规划许可证》确定为准，作为双方合作项目建设指标。

　　第二条、合作方式

　　1、甲方提供符合本合同第一条约定内容的商品房项目建设用地，参与项目开发建设和监督经营管理。

　　2、乙方提供本项目除土地地价之外的全部开发建设资金，并负责本项目的开发建设及经营管理工作。

　　乙方提供的资金包括但不限于本项目所需的全部建筑、设施设备及安装资金，本项目的勘察、规划设计、环境、绿化、消防、环保、人防、小区道路等报建及建设费用，本合同另有约定的除外。

　　3、乙方承担项目销售费用。

　　销售费用包括广告费用、委托销售代理费及其他为销售房屋而支出的费用。

　　4、本项目以双方的名义共同开发建设，并按照约定的比例分配房屋销售收入及承担政府依法收取的税费（双方所付税费从双方应分得的收入中直接扣除，从共管账户中统一支

　　付），经双方协商一致可按约定比例分配未销售完毕的房屋。

　　第三条、合作利益分配和税费承担

　　1、合作项目销售期间，按照甲方占%、乙方占%的比例分配房屋销售收入，按同样比例承担政府依法收取的税费。

　　2、乙方销售房屋时，销售款进入由双方共同监管的专门帐户，在预留应向政府缴纳的各项税费后按实际发生的销售收入定期进行分配（具体分配时间另行约定）。

　　销售期满后，双方进行统一结算。

　　3、经双方协商一致按约定比例分配的在销售期内未售出的房屋，按照可销售面积甲方占%，乙方占%进行利益分配。

　　对于不可销售部份按以上约定比例享有权益和承担建成后的运行成本。

　　分配房屋时，双方须无条件给予配合及方便。

　　第四条、双方责任

（一）甲方责任

　　1、甲方负责提供本项目之合法有效的土地使用权证明，保证本项目《土地使用权证》的合法性、真实性，承担项目用地的全部地价款。

　　2、甲方负责提供有关手续，协助乙方办妥本项目的《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程开工许可证》《商品房预售许可证》以及有关消防、环保、人防等事项的报批手续。

　　3、负责协调政府有关部门的关系，确保项目顺利完成开发建设。

　　4、甲方为处理征地遗留问题、搬迁及安置补偿问题的责任主体，乙方负责具体实施，以确保本项目顺利开发。

　　5、甲方负责办理本项目合作开发的政府审批及登记手续，甲方应为所售房屋办理房屋产权证提供相关手续和便利。

　　6、甲方应为购房者申请按揭贷款提供银行认可的阶段性担保责任。

　　7、在双方经协商一致分配未销售的房屋后，甲方同意乙方以甲方的名义销售所分得的房屋，并为办证提供一切便利，因此发生的税费由乙方承担。

（二）乙方责任

　　1、乙方按照本合同的约定如期投入项目建设所需的全部资金，保证建设工程按时按质完成。

　　2、乙方负责场地清理，场地平整等。

　　3、乙方负责在本合同签订后90天内本项目方案的设计，并承担设计费用。

　　方案设计须经甲方确认后报政府主管部门审批，报建获得批准后应尽快完成施工设计。

　　在施工期间，项目规划若需调整及变更，须征得甲方书面同意，否则甲方不承担责任。

　　4、乙方负责本项目工程建设的管理、房屋销售工作，包括选择施工单位、监理单位、材料供应单位、销售代理单位，以甲、乙双方共同名义分别与上述单位签订并履行《建设工程承包合同》《建设工程监理合同》以及有关建筑装饰材料、设施、设备的《买卖合同》、《委托销售代理合同》等。

　　乙方选择的监理单位、施工单位须报甲方备案。

　　甲方对乙方的经

　　营管理有权监督，并有义务给予协助，提供或办理实施上述行为所必须的手续。

　　5、乙方负责组织工程的各项竣工验收，保证工程质量符合国家规定的标准。

　　对于存在的质量问题，乙方负责解决，承担工程的质量保证、保修责任。

　　6、乙方应按照工程合同约定向施工单位支付工程款。

　　本项目各项工程竣工验收后，乙方应及时进行工程结算并按合同约定结清工程款。

　　7、乙方负责按照本合同第七条确定的交房标准按质按量按时建设完工。

　　第五条、开发计划和周期

　　1、本项目计划分期开发。

　　2、本项目的开发周期为年（自签订合同之日起计算），因政府审批原因导致上述期限在项目用地不具备开发条件的情况下，时间相应顺延。

　　3、本合同签订之日起日内，乙方向甲方报送项目工作计划，经甲方确认后执行。

　　六、协调组织

　　为了协调双方合作关系，保障双方适当全面履行合同义务，确保合作项目的顺利开发，双方同意组成项目协调小组”，甲方指派专职成员名，乙方指派专职成员名，专门负责双方的协调工作。

　　七、交房标准

　　1、小区内单位工程的基础工程、主体工程、砌筑工程、屋面保温防水工程，其他防水防渗工程等，以设计院的施工图纸为准。

　　2、单位工程的室内外装修工程、门窗工程，原则上以设计图纸为准。

　　经甲、乙双方协商，设计和施工标准由以下几点原则确定：

（1）：

外装修采用高级涂料（市政有统一要求的以市政规划为主），局部可由设计单位选择其它材料。

（2）：

采用白玻喷涂铝合金窗，喷涂色由设计院确定。

　　（3）：

分户门装豪华防火防盗门，地面水泥砂浆找平，起居室、卧室等处墙面、顶棚完成批挡。

　　（4）：

楼房的入口门厅、电梯厅等公共部分采用中高极装修;顶棚吊顶、墙面及地面，根据设计选用石应英漆材料。

　　（5）：

防火楼梯采用水泥地面、墙面作石英涂料。

　　3、单位工程内的水电安装、电视电话系统工程，原则上以设计图纸为准。

　　经甲、乙双方协商，设计及施工标准由以下几点原则确定：

（1）：

给排水系统仅安装管道部分，厨、卫洁具均由买房客户自行采购安装。

（2）：

电器照明除公共部分外，户内根据设计图纸施工，用电器（包括灯具）由买房客户自行采购安装。

　　（3）：

电视系统根据设计入户，电视接收天线的标准经甲方确认后执行。

　　（4）;电话线入户、宽带网络线入户，安装智能对讲机。

　　4、电梯工程采用合资电梯。

　　5、小区内的环境绿化工程，委托有资质的专业公司承担设计（须满足园林绿化的规划指标），标准经甲方确认并报政府主管部门批准执行。

　　6、小区内的消防系统工程，按消防主管部门审定的意见执行。

　　7、人防工程，按人防主管部门审定的意见执行。

　　8、防盗系统工程，委托专业公司进行设计并施工，小区内的电视监控防盗系统标准经甲方确认后执行。

　　9、小区内的游泳池、会馆及商业用房由甲、乙双方确定并包含在小区的建设内容之中，但不包括会馆及商业用房的室内二次装修。

　　10、变配电工程，按设计图纸执行。

　　11、屋顶露台地面，水泥沙浆找平（含防水）。

　　12、楼梯：

水泥沙浆抹面，防滑耐磨涂料面层，铁艺栏杆、木扶手;复式单元的楼梯水泥沙浆找平。

　　13、阳台地面、围护为结构地板、铁艺栏杆，均须符合设计标准。

　　第八条、特别约定

　　1、本项目如涉及有线电视、管道煤气、防盗报警、宽带网络等系统的初装及开户费用由乙方垫付，在客户办理入伙时直接向客户收取，未售出而分配给甲方的部分，由甲方在分配时按面积及相关标准一次性支付给乙方。

　　2、乙方须严格按照双方协商约定的建设标准建设，不得降低交房标准。

　　本项目交房标准如有提高，所增加费用由乙方自行承担，不影响销售分配比例，但甲方要求提高标准的除外。

　　3、本项目的所有对外营销广告由乙方设计、制作和发布，但所设计的方案必须报经甲方备案后，方可对外发布。

　　4、本项目的前期物业管理由双方友好协商，共同组建或委托物业管理公司进行管理，直至业主委员会成立选定新的物业管理公司。

　　在一方同意的基础上也可由另一方单独组建物业管理公司进行管理。

　　5、本合同签订后，乙方向甲方支付定金人民币佰万元（￥：

万元），作为乙方履约定金，不计利息。

　　本项目取得竣工验收备案证书日内由甲方向乙方如数返还定金。

　　6、任何一方未经对方书面同意，不得以本项目用地及其建设工程设定担保物权或成立租赁权。

　　任何一方应保证本项目或共管帐户不受任何一方自身债权债务纠纷等法律风险的影响，以致本项目或共管帐户出现法院查封等法律后果;若出现以上情形，自身有法律纠纷的一方应在本项目以外另行提供有效资产解决自身的有关法律纠纷，不得影响本项目的顺利进行，否则按第九条第3、4项的约定处理。

　　第九条、违约责任

　　1、甲、乙双方应严格履行本合同约定的义务，任何一方不履行合同义务、或履行合同义务不符合约定的，应向守约方承担违约责任。

　　2、在签订本合同之后，因甲方原因导致本合同无法履行或者甲方违反本合同第八条第

　　6项约定的，乙方有权全部或部分解除合同，甲方应在收到乙方解除合同通知起日内，除双倍返还定金外，还应赔偿乙方实际投资的全部投资本息，并按照乙方已实际投资的%向乙方支付违约金（实际投资是指乙方前期发生的各种委托设计费用、报建费用及临建已建工程和与项目工程建设直接有关的其它费用，经评估机构鉴定后确认）。

　　3、在本项目合作开发审批之后，因乙方原因导致本合同无法履行或者乙方违反本合同乙方无权要求返还定金，并按照实际投资的%向甲方支付违约金，本项目的土地使用权归甲方所有，对在建工程经双方进行结算后由甲方及时退还实际投资给乙方。

　　4、乙方违反本合同第四条第

（二）款第5项的约定，未按时支付工程款，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　5、任何一方违反合同，定金及违约金不足补偿守约方损失的，还应予以赔偿。

　　6、乙方违反本合同第七条的约定，乙方除在规定时限内补救完成外，还需承担因此造成甲方损失的赔偿责任。

　　7、在本项目总体规划通过之后，任何一方不得擅自解除合同或终止合作。

　　否则，违约方应赔偿守约方的所有经济损失，赔偿款不少于以下金额：

未开发建筑面积（违约时未开发土地面积×容积率）×【销售单价（以违约时的评估值为准）-每平方米建安成本（以违约时的评估值为准）】×50%如本条与本合同其他条款有冲突，以本条约定为准。

　　第十条、不可抗力

　　由于不可抗力导致本合同不能按期履行的，不可抗力因素消除后，双方顺延履行合同。

　　第十一条、争议的解决

　　凡因执行本合同发生纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向仲裁委员会申请仲裁，或向甲方或乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条、生效条件

　　1、本合同书未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，经双方法定代表人签字盖章的补充协议书，与本合同书为不可分割的法律文书，具有同等的法律效力。

　　2、本合同一式份，甲、乙双方各执份，其余交有关部门备案。

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　法定代表人（签字）：

　　乙方：

　　法定代表人（签字）：

　　***年**月**日**于**市

　　开发商房地产开发合同二

　　甲方:

__________

　　乙方：

__________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　第一条开发项目

　　项目名称:

__________

　　地址:

__________

　　第二条项目用地性质

　　1.合作开发项目占地__________平方米，土地性质为：

__________土地，用地文件以批复为依据。

　　2.该片土地使用权为：

__________，土地使用权人为：

__________。

　　第三条项目规模

　　在本协议所述地块上：

（1）拟建__________工程，规划占地__________平方米，位于地块__________端。

（2）拟建__________工程，规划占地__________平方米，位于地块__________端。

　　第四条合作方式

　　1.__________方提供用地，__________提供全部建设资金。

　　2.项目工程完成后按本协议分配，甲方分得__________，乙方分得__________，产权随分得物业各方所有。

　　3.合作开发项目总投资为__________万元人民币，该总投资包括但不限于合作开发项目占地的拆迁、安置、补偿、办理项目报建等手续，建筑安装总造价及各方分得物业相应应分摊的国有土地使用权出让金等。

　　4.总投资资金筹措：

甲方出资__________万元，分__________次出资，每次出资

　　__________万元，预收款__________万元;乙方出资__________万元，分次出__________资，每次出资__________万元。

　　第五条付款方式

　　在本协议经甲、乙双方授权代办签署生效后由__________方安排下列时间付款。

（1）在本协议签署后__________日内，__________方向__________方支付总投资的__________%，内含定金__________万元，合计__________万元;

（2）在本协议签署后__________日内，__________方向__________方支付总投资的__________%，内含定金__________万元，合计__________万元。

　　第六条前期工作安排

　　合作开发项目的前期工作由甲方负责，包括但不限于以下各项：

（1）落实合作开发项目用地规划手续，获得合建项目占地的使用地规划批文，土地使用权人为甲方，土地使用不附带第三者的利益限制。

（2）落实合作开发项目占地的规划报建工作。

　　（3）完成合作开发项目规划用地的拆迁、安置及补偿工作，拆迁安置及补偿费用包含在总投资内。

　　（4）甲方负责合作项目的整体供水、污水处理、供电、安装、供气、通讯报装手续，甲方应负责合作项目的资源供应。

　　（5）甲方负责合作项目开工手续的办理，获得开工证，使合作项目可以合法开工建设。

　　第七条承包发包工作安排

　　合作项目由第三方承包开发建设，在甲方办理前期手续时，乙方应给予必要协助。

　　第八条工程管理

　　1.本协议签署后，甲乙双方各自委派专人共同组织合作项目工程关联办公室，具体协商工程管理、项目进展、人员联络、财务及工程进度安排。

　　2.管理办公室按前述第六条、第七条职责规定，具体协调、落实。

　　第九条物业交付

　　1.合作开发物业应于竣工后交付使用，合作项目应取得《建设工程质量核验证书》。

　　2.合作开发物业竣工交付时，甲乙双方应共同参加承包商、设计单位的竣工验收。

　　第十条产权确认与产权过户

　　1.本协议签署后应报送__________（合作项目主管机关）审批，以便按本协议规定确定合作项目性质物业的产权归属，即甲方分得__________的产权，乙方分得__________的产权。

　　2.按法律及政策规定，乙方分得物业时，相应分摊的国有土地应办理土地使用权变更登记手续，即将该片国有土地使用权人变更为乙方的手续。

　　此项手续由甲方负责协调办理。

　　第十一条财务管理

　　1.成本核算范围:

__________

　　2.决算编制:

__________

　　3.财产清偿:

__________

　　4.利润分配:

__________

　　第十二条保证

　　1.该项目资金在__________行开户管理。

　　2.__________方经济责任由__________担保。

　　保证方有权检查督促__________方履行合同，保证方同意当__________方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。

　　3.__________方愿以__________作抵押品，另附明细清单作为本合同的附件。

　　__________方不履行合同时，__________方对抵押品享有处分权和优先受偿权。

　　第十三条房屋的维修及管理:

__________

　　第十四条违约责任:

__________

　　第十五条声明及保证

　　甲方:

　　1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续（__________）均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　乙方：

　　1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续（__________）均已办妥并合法有效。

　　3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　第十六条保密

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。

　　未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

　　但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

　　保密期限为__________年。

　　第十七条通知

　　1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可釆用__________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。

　　以上方式无法送达的，方可釆取公告送达的方式。

　　2.各方通讯地址如下:

__________。

　　3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起__________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

　　第十八条合同的变更

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出天__________内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。

　　未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十九条合同的转让

　　除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。

　　任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

　　第二十条争议的处理

　　1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

（1）提交__________仲裁委员会仲裁;

（2）依法向人民法院起诉。

　　第二十一条不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。

　　声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

　　3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。

　　不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。

　　如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

　　当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。

　　此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

　　第二十二条合同的解释

　　本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。

　　该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

　　第二十三条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。

　　本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第二十四条合同的效力

　　1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

　　2.有效期为______年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　3.本合同正本一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

__________

　　法定代表人（签字）：

__________

　　委托代理人（签字）：

__________

　　开户银行：

__________

　　账号：

__________

　　签订地点：

__________

　　_____年_____月_____日_____

　　乙方（盖章）：

__________

　　法定代表人（签字）：

__________

　　委托代理人（签字）：

__________

　　开户银行：

__________

　　账号：

__________

　　签订地点：

__________年_____月_____日

以下文字仅用于测试排版效果,请使用时删除！

当撩开窗的刹那，当推开门楣的倥偬，当抬头仰望天空时刻，秋阳光芒，总是令你防不胜防，把它光和热，幻化成清晰影子，将你打得，招架难熬，只有默默承受，从早到晚，变为它之囚徒，渴望于之脱逃。

但它还