弱电施工合同15篇强弱电施工合同模板.docx

弱电施工合同15篇强弱电施工合同模板.docx

《弱电施工合同15篇强弱电施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电施工合同15篇强弱电施工合同模板.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

弱电施工合同15篇强弱电施工合同模板

弱电施工合同15篇（强弱电施工合同模板）

弱电施工合同1

甲方：

_________________

乙方：

_________________

签订地点：

______________

工程名称：

_________________

工程编号：

______________

本工程经招标及评审委员会评审乙方中标，经甲方审核确定将工程施工合同授予乙方。

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺当履行，依据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条、合同组成局部

1.本工程招标文件、设计文件、及其质疑答复。

2.乙方投标文件。

3.甲乙双方商定的合同及其他补充文件等。

其次条、合同范围（工程量的名称品种规格数量和价格）

详见：

_________________投标工程量报价清单

第三条、工程量的技术标准（包括质量要求）

1.国家及行业主管部门或招标文件有规定的按规定执行，没有规定的由甲乙双方商定，应不低于同行业质量标准。

2.投标文件中的要求或有特别要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

第四条、工程量的包装标准和包装物的供给与回收

国家或行业主管部门有规定的按规定执行，无规定的由甲乙双方商定。

甲方：

_________________

乙方：

_________________

________年____月____日

弱电施工合同2

甲方：

乙方：

〔施工班组〕

甲、乙双方本着同等互利的原那么就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：

一、工程概况：

消防弱电系统平安。

工程名称：

二、班组以甲方供应的施工图纸进展施工，班组包清工，〔〕。

三、工期：

工程部总工期为准，详细按工程部下达的施工进度打算执行。

四、质量等级：

合格。

五、承包总价：

每点31元整。

六、付款方式：

1、乙方应按合同规定，严格遵照甲方供应的施工图纸及施工标准要求，进展施工，确保施工质量。

假设施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必需无条件返工、且一切费用由乙方自理。

2、假设甲方不按合同支付工程款〔进度款〕，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停顿施工，由甲方担当违约责任。

七、平安生产及文明施工

1、乙方进入工场的施工人员要遵遵守法律规、法纪，严格执行“平安第一、预防为主”的指导方针。

遵守平安操作规程运用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。

如违返平安操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。

八、甲、乙双方职责

甲方：

1、供应施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。

2、甲方应刚好供应主材、辅材，不供应工作，如因材料不刚好误工，应进展相应的补贴。

乙方：

1、乙方工作上班必需戴好平安帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。

2、不得在工地打架、闹事，否那么罚款，情节紧要者甲方有权送交、公安部门处理。

甲方：

〔签字〕乙方：

〔签字〕

身份证：

身份证：

年月日年月日

弱电施工合同3

甲方：

乙方：

一、甲、乙双方本着同等协商，互利互惠的原那么订立以下综合布线施工合同。

二、甲方托付乙方进展综合布线施工工程;

三、工程所运用的全部材料由乙方向甲方引荐;

1、由甲方自行选购、保管，材料质量经乙方认可后由乙方负责进展施工;

2、施工过程中甲方应支配专人协作、协调工程进度、监视工程施工质量，并依据工程进度刚好协作乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。

3、在未经甲方测试、验收前，因乙方设计、施工等缘由造成的材料损耗由乙方全部担当。

4、已经过甲方测试、验收的布线工程（以甲方代表在工程验收书上签字确认为准），如发生任何问题乙方均不担当任何责任，但乙方应有偿为甲方供应修复效劳，工程中所运用的各类材料应据实结算。

四、施工地点：

五、施工期限

如甲乙双方协作、协调较好，且双方均未受不行抗之外因素影响，本布线隐藏工程从开工至完工为天，施工前乙方应向甲方供应施工图纸，经甲方认可后乙方再进展施工作业，施工完成后乙方需供应验收报告。

六、验收

甲方必需在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进展验收，双方代表在对全部布线工程进展测试、验收后，由甲方代表在工程验收报告上签字盖章，此工程即认定为合格。

乙方还应协作甲方做好对以下系统的调试工作：

七、质量保证

整个布线工程质量保证期为壹拾五年。

关于质量、修理的其他约定：

八、货款支付

甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。

九、违约责任：

任何一方违反合同，那么必需向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。

十、争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同一式三份，双方签字即生效。

双方对本合同进展变更、修改、解除等，可以进展协商并订立《补充协议》，《补充协议》具有同等法律效力。

本合同未明确的内容，按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

甲方（公章）：

_________乙方（公章）：

_________

法定代表人（签字）：

_________法定代表人（签字）：

_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同4

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程详细状况，为确保工程质量，保证平安文明施工，按期完成分包施工任务，本着同等自愿的原那么，经双方协商，签定本劳务分包合同。

一、工作内容：

甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程〔详细部位依据现场划分〕”弱电智能化工程分包给乙方。

工作内容包括：

分包范围及内容：

无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。

本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3、1万平方米。

无锡市公安局干部学校改扩建工程将对工程弱电系统进展全面改造，建立符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建立中，考虑兼容运用原有设备。

本次招标范围包括以下系统：

1、数字电视监控系统

2、防盗报警系统

3、光纤周界报警系统

4、电子巡更系统

5、一卡通系统

6、综合布线系统

7、计算机网络系统

8、程控交换机系统

9、电视系统

10、背景音乐及紧急播送系统

11、音视频系统

12、录播系统

13、电子白板系统

14、信息发布系统

15、电子阅览室系统

16、无线对讲系统

17、LED屏显示系统

18、系统集成〔选配，不计入投标价〕

19、机房工程

20、信息化教室工程

21、综合管道工程

二、结算方式：

1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。

2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费；〔约每月1～8号〕。

最终结算时把这局部费用扣除。

3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价完毕后付至总价的；质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清；

4、本综合单价包括全部有关的费用：

如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电开工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品爱护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、平安防护、平安文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方供应材料的卸车保管费及与其他单位的协作费用等。

三、质量要求、验收方法及惩罚措施：

1、乙方必需听从甲方统一调配，遵照施工图纸、施工标准及甲方技术交底的要求谨慎组织施工，并到达标准合格标准。

2、支撑系统必需全稳定牢靠。

3、一个部位完成后，乙方在自检合格的根底上须报甲方检查验收，一次验收不合格视状况罚款101—500元。

甲方在检查中提出了整改看法，乙方必需限时整改，假设整改不刚好或不谨慎整改时，每惩罚款300元。

假设验收不合格，整改时间耽搁了工期打算，那么该段工作量单价下调10%。

4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方工程经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。

四、平安文明施工要求及惩罚措施：

1、进入施工现场，必需戴好平安帽，运用平安带，违章者每人次罚款101元。

2、运用电开工具时，要用有责任心、有经历的人来操作，操作人必需具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。

3、对于电开工具、电气设备、施工用电、生活用电，必需由工程部电工安装、架设并修理，其他人员不得乱动，有问题立刻找工程部经理或电工、平安员来处理，违章者每人次罚款101元。

4、严禁酒后作业，违者每人罚款200元。

5、施工中假设发生平安事故，如平安事故是由乙方缘由造成的，甲方帮助乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关。

五、工期要求及惩罚措施：

乙方必需保证施工人员人数满意工程进度须要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度打算不能按期完成时做如下惩罚：

1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1010元。

2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调10%。

3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的90%结算，其余局部作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿；或者，甲方自行充溢施工人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。

六、其它事项：

1、乙方必需自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。

2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款1010元。

3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必需刚好向甲方工程经理汇报，共同协商，妥当处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工程结算时扣除。

4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理运用，制止损坏和丧失。

假如发生损坏和丧失，按其经济价值的3倍收罚款。

5、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守者，每次罚款200元。

6、全部进入施工现场的人员，必需供应身份证逐一登记清晰。

7、就餐时，必需按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发觉一人次罚款101元。

领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的管理，不准打架，有问题要找工程经理或栋号长解决，假设在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款1010元。

8、年满50周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款1010元。

9、全部操作人员及代班人员必需参与甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参与，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参与者，每人次罚款50元。

10、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成局部均按合同价款的90%予以结算，其余局部作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。

11、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁运用电炉等电器设备。

12、平安、技术交底是合同的一局部；乙方负责人或托付代理人必需全天在施工现场。

13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。

七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。

本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。

甲方〔公章〕：

_________乙方〔公章〕：

_________

法定代表人〔签字〕：

_________法定代表人〔签字〕：

_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同5

甲方〔发包单位〕：

乙方〔承包单位〕：

经甲乙双方自愿协商同意，确定由乙方承包建立甲方的，为明确双方在该工程中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。

第一条工程工程

一、工程工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围：

1、数字监控系统的布线及设备安装调试；

2、桥架安装；

四、工程承包内容

1、数字监控系统的布线依据甲方审定的施工图进展施工；

2、供应本次工程数字监控系统设备并安装调试；

3、桥架安装遵照甲方供应施工图进展施工。

五、工程建立质量承包要求：

整个工程工程施工及验收必需符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准CECS89：

97》和《建筑与建筑群综合工程设计标准CECS73：

97》。

1、桥架工程要求：

1〕水平桥架安装；

2〕垂直桥架安装；

3〕桥架三通爬坡制作；

2、布线工程要求

1〕、数字监控系统，共计XX个前端，遵照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。

其次条双方责任

一、甲方：

1、指派现场代表负责协协调乙方施工；

2、对乙方的施工进度，质量等问题进展监视检查；

3、刚好支付工程预付款到达工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款到达工程总价的101%、

4、甲方负责帮助乙方按进度支配进展施工；

5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜〔费用甲方担当〕。

6、甲方供应乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。

7、甲方应负责系统设备的'平安，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。

8、保修期内属非安装、调试的缘由〔如人为破坏、自然灾难等〕而出现的系统故障，由甲方负责。

二、乙方：

1、听从甲方的统一调度；

2、组织人员进场；

3、遵照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并供应相应的工程文档；

4、工程质量必需到达优良；

5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的缘由而出现的故障，由乙方负责免费修理。

第三条工程期限及协作

一、进场日期为年月日，工期定为天，并协作验收。

二、如乙方无故延误工期那么视为违约，按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。

第四条工程费用

一、数字监控系统、桥架安装、遵照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减遵照实际增减量依据市场单价合理报价及结算。

二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：

XXXXXXXX元整〔XXXXX￥〕。

假如发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的根底上增加或削减支付乙方的工程费用。

第五条工程验收

一、验收标准：

依据国际标准ISO/IECIS11801，国内标准CECS89：

97的规定进展验收；在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件：

〔1〕具体布线安装图2份〔包括各楼层监控摄像机布置图，线缆走向系统图及编号等内容〕

二、验收要求：

除不行抗力的缘由外，乙方承包建立的工程经历收达不到规定要求，乙方必需返工，费用由乙方担当。

由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。

第六条付款方式

一、合同签定后3日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的60%，计为人民币：

X万X仟X佰X拾X元X角〔￥XXXXX元〕；

二、工程完工乙方自行验收后三日内，甲方应支配验收，并在验收合格后壹周内依据实际工程量〔如有改变，按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用〕与乙方结算至工程总费用的101%〔￥XXXXX元〕，如甲方无故不予支付，按每延付一日处以工程总额1‰的罚款。

第七条合同纠纷

一、如有一方违反本合同，除本合同另有约定外，应负责向对方支付违约金1万元，并赔偿因对方违约而造成的经济损失。

如在履行合同中发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

二、本承包合同的附件包括：

附表1：

XXX监控系统点位图；附表2：

XXX桥架安装图；以上附件1—2是本承包合同有效组成局部，与本承包合同具有同等效力。

三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

本承包合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方〔公章〕：

_________乙方〔公章〕：

_________

法定代表人〔签字〕：

_________法定代表人〔签字〕：

_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同6

发包方〔简称甲方〕：

承包方〔简称乙方〕：

依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原那么，为爱护双方的合法权益，结合本弱电工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、工程地址：

杭州市西湖区西斗门路20号楼2H

2、工程款结算方式：

工程总额〔不含税价〕计13710元〔壹万叁仟柒佰壹拾元整〕，详细详见清单。

付费流程如下：

备注：

如需开具发票，另加6个税点，即823元〔计算方式13710元_6%=823元〕。

二、关于工程质量及验收的约定

1。

本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收标准和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。

2。

工程验收：

甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。

事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。

假设复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。

3。

乙方在施工中应采纳必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的平安，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。

如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

三、纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。

当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以遵照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

四、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。

任何一方需变更合同内容，应经协商相同后，重新签订补充协议。

施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

本合同一式份，甲、乙双方各执一份。

合同附件为本合同的组成局部，具有同等法律效力，假设有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方〔公章〕：

_________乙方〔公章〕：

_________

法定代表人〔签字〕：

_________法定代表人〔签字〕：

_________

_________年____月____日_________年____月____日

弱电施工合同7

合同编号：

_________

甲方：

_________

联系人：

_________

乙方：

_________

联系人：

_________

甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：

_________（地点名称）弱电综合布线系统

2、工程地址：

_________

3、工程概况：

金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;帮助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：

约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品）

2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及工程班组长每天到场。

4、乙方保证该工程工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应刚好将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。

三、工程进度支配

1、在甲乙双方协商下，打算在_________年_________月_________日前全部完工。

2、假设遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内，甲方应组织验收。

无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为：

（人民币）_________元整（000.00）

六、结算方式

工程量进展到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。

工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不行抗拒事故

如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，那么工期顺延，责任不在乙方。

但乙方应马上通知甲方，并有采纳一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应担当合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成局部。

4、假设有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）：

_________乙方（签章）：

_________

法定代表或其托付人：

_________法定代表或其托付人：

_________

签约时间：

_________年___月___日签约地点：

_________

弱电施工合同8

托付方（甲方）：

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的详细状况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程工程：

1、工程名称：

2、交货及安装工程地点：

3、承包方式和承包范围：

本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必需遵照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供给及安装和调试。

二、系统总造价及其支付：

（一）系统总造价

1、本智能系统含税总包干价为人民币_________.

2、整个系统必需满意甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案