最新水利工程施工合同范本标准版.docx

最新水利工程施工合同范本标准版.docx

《最新水利工程施工合同范本标准版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新水利工程施工合同范本标准版.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

最新水利工程施工合同范本标准版

2020最新水利工程施工合同范本【标准版】

　　合同编号：

_______________

　　发包方（甲方）：

____________________________

　　承包方（乙方）：

_____________________________

　　风险告知：

在水利工程施工合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条　工程概况

　　一、工程名称：

_____________________________

　　工程地点：

_________________________________

　　工程内容：

_________________________________

　　质量等级：

必须保证合格，争创优良。

　　合同价款：

（详见工程预算表）

　　二、承包方式：

　　全包（即包工、包料、包工程质量）

　　风险告知：

在本水利工程施工合同中关于材料提供的事项，在合同中约定由乙方包工包料的形式进行。

具体的选择方式有合同双方经协商一致自行选择，但在这里需要提醒的是，在由乙方（承包方）提供材料的情况下，乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。

若乙方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

　　三、工程期限：

　　开工日期：

________年____月____日;

　　竣工日期：

________年____月____日;

　　总日历工期：

______天。

　　第二条　图纸

　　一、图纸提供套数：

_____套;

　　二、图纸提供日期：

________年____月____日;

　　第三条　双方一般责任

　　一、甲方驻工地代表：

姓名：

_________;联系电话：

________________。

　　二、乙方驻工地代表：

姓名：

_________;联系电话：

________________。

　　三、甲方工作

　　1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

　　2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。

并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

　　3、审核乙方工程进度月报。

　　4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。

　　5、审查认可工程决算，组织工程验收。

　　6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

　　四、乙方工作

　　1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。

如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

　　2、程项目经理必须常驻工地（每月不得少于22天），配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

　　3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。

　　4、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度（包括工程量和形象进度）。

　　6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

　　第四条　工程质量

　　一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工;甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

　　二、乙方应建立和健全质量保证体系。

在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

　　三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

　　四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

　　五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条　件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。

甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。

如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

　　第五条　合同价款

　　一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

　　二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量（经甲、乙双方协商决定，松动爆破土方按总压坝取土方量的______%计，闸阀结算价格以购买发票为准）。

　　三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额编制出综合单价，需经双方协商认定。

　　第六条　材料、设备供应

　　材料、设备供应范围的划分检验：

　　一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

　　二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　三、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。

　　四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　五、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。

　　第七条　工期顺延

　　如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：

　　一、甲方在合同规定开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通（根据需要），影响承包方进场。

　　二、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

　　三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。

　　四、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

　　五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

　　第八条　工程款支付方式

　　一、工程款支付方式：

银行转账。

　　二、工程付款：

该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。

　　三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。

　　第九条　竣工与结算

　　一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告，并附完工资料一式八份：

　　1、工程施工竣工总结及大事记;

　　2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;

　　3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;

　　4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料的试验检测资料。

　　甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

　　风险告知：

为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对水利工程的检查与验收手续。

在水利工程建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。

如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。

若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　二、本合同造价结算方式：

按实际发生工程量结算。

　　第十条　工程施工安全

　　乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任______方承担和有关费用。

　　第十一条　违约责任

　　一、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。

　　二、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。

不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。

　　三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。

　　四、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

　　第十二条　纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　第十三条　工程保修

　　工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下____%的工程款作为工程保修金，保修期____年。

在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

　　第十四条　附则

　　一、本合同共____份，正本两份，副本____份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

　　二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

　　三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

　　发包方（章）：

______________________

　　地址：

____________________________

　　电话：

____________________________

　　法定代表人：

______________________

　　委托代理人：

______________________

　　开户银行：

_________________________

　　账号：

_____________________________

　　合同签订日期：

________年____月____日

　　承包方：

______________________（盖章）

　　地址：

_____________________________

　　电话：

_____________________________

　　法定代表人：

_______________________

　　委托代理人：

_______________________

　　开户银行：

_________________________

　　账号：

_____________________________

　　合同签订日期：

________年____月____日

　建设施工合同注意事项：

　　一、合同主体审查

　　1、承包人应注意审查发包人资质。

　　对发包方主要应了解两方面内容:

　　①主体资格，即建设相关手续是否齐全。

例:

建设用地是否已经批准?

是否列入投资计划?

规划、设计是否得到批准?

是否进行了招标等;

　　②发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格;

　　③履约能力即资金问题。

发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

　　2、发包人应注意审查承包人资质。

　　①承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体;

　　②承包人应具有承包建设工程的资质。

　　二、工程范围。

　　发包人与承包人都应当对合同工程范围条款的进行明确的约定，最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。

　　三、建设工期。

　　合同应对工期约定要准确、完善，如果存在中间交工工程，对中间交通工程的开工、竣工日期，也应在合同中做出明确约定。

　　四、工程质量。

　　1、发包人注意如下条款的约定:

　　①施工的工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求，经质量监督站核定为合格或优良;

　　②工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告;

　　③工程完工时承包人应向发包人提交完整的工程技术档案和竣工图，并负责办理工程竣工交付使用的有关手续;

　　④应注意工程保修的约定。

　　2、作为承包人，关于工程质量条款的约定应确保己方能够满足，并且，对于质量条款的约定应尽量做简单约定。

　　五、工程造价。

　　发包人与承包人都应当注意以下事项:

　　1、工程造价，如为招标工程，则应以中标时确定的中标金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。

　　2、合同造价是双方共同约定的条款，是承包方的利益所在，价款数额及付款日期应当明确具体。

暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。

并且采用的合同价款方式双方要作出明确的约定。

　　①对可调价格合同，双方对价款调整的方法应进行明确约定，包括材料、设备价格的涨落，设计变更，降雨、台风等自然因素等。

　　②采用固定价格应注意明确包死价的种类。

如:

总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。

还必须把风险范围约定清楚，约定具体的风险费用的计算方法，双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。

一般来说固定价格合同，特别是固定总价合同，承包人往往承担的风险较大。

因此，双方在合同中要对相关的承包工程范围、设计图纸所涵盖的工程量进行详细约定，并对物价因素、非承包人原因引起的工程量变化（如设计变更）、地质条件变化等因素给予充分考虑，将必要因素纳入风险范围。

"

　　六、技术资料交付时间。

　　承包人应注意在合同中约定发包人向承包人提供与本工程项目有关的全部施工技术资料的时间，并且约定若发包人未按时提供资料，造成的工期损失或者工程变更应由发包人负责。

　　七、材料和设备供应责任，

　　1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式，则发包人应注意在合同中详细的约定以下内容:

　　①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;

　　②应约定供应方承担的具体责任;

　　2、若材料和设备的供应采用发包人供材、发包人指定、发包人审核，则承包人应注意在合同中详细的约定以下内容:

　　①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;

　　②应约定供应方承担的具体责任;

　　③双方应约定供应材料和设备的结算方法（可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法）。

　　④由发包人指定材料时应将材料名称、品牌、型号、厂家、价格调整方式等约定清楚。

　　⑤如发包人限价时应注意约定发包人审核的程序及期限，以免耽误工期。

　　八、工程进度款的拨款和结算。

　　对于承包人，工程进度款的约定尤为重要。

对于工程进度款，通常是按月付款或按工程进度拨付。

　　1、约定按工程进度拨付的，应注意约定审核的时限及未能在时限内确认的违约责任，如约定"甲方应在收到乙方月进度报告后7日内审核完毕，逾期则以乙方送审的工程量为准"。

有的发包人为了加大对审核进度款的约束，故意约定复杂的审核程序，如约定工程量审核需经项目经理、财务部长、主管经理、董事长签字并加盖公章。

此时承包人应引起重视，并采取相应的对策。

　　2、约定按月支付，支付额度为上月完成工程量的相应比例。

但某些建设项目大量增加合同外的工作量，使工程造价成倍增长，而工程款支付以合同价款为基数，并根据形象进度付款，造价的不准确必然导致工程款支付严重不足。

合同外增加的价款，应约定当月签证，纳入当月支付。

　　九、竣工验收。

　　此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。

　　十、质量保修范围和质量保证期。

　　发包人应当特别注意在合同中约定建设工程的质量保修范围和质量保证期。

　　十一、违约责任的约定应具有可操作性，以利于执行。

　　十二、其他条款。

　　1、作为承包人或者发包人，由于工程大，或者工程数量多，因此要办理授权手续。

对于双方各自委派有人员，要向对方列出名单，明确职责和权限。

特别应将具有变更、签证、价格确认、验收确认等具有签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等等约定清楚，防止无权人员随意签字，或走出权限签字。

　　2、争议管辖的约定不能违反级别管辖、专属管辖的规定，选择仲裁的，仲裁委员会的名称应当准确无误

　　3、如果合同各方对合同履行有特殊要求的，均应当在合同中予以明确约定。