经济契约合同范本Word下载.docx

上传人:b****8 文档编号:22462935 上传时间:2023-02-04 格式:DOCX 页数:27 大小:35.03KB
下载 相关 举报
经济契约合同范本Word下载.docx_第1页
第1页 / 共27页
经济契约合同范本Word下载.docx_第2页
第2页 / 共27页
经济契约合同范本Word下载.docx_第3页
第3页 / 共27页
经济契约合同范本Word下载.docx_第4页
第4页 / 共27页
经济契约合同范本Word下载.docx_第5页
第5页 / 共27页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

经济契约合同范本Word下载.docx

《经济契约合同范本Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《经济契约合同范本Word下载.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

经济契约合同范本Word下载.docx

第十一条雇员管理

  除非雇员犯了不可原谅的错误,否则未经其他合伙方的同意,任何一方都不得开除雇员。

第十二条工资

  任何一方合伙人不得从合伙企业中领取工资,他们的报酬情况见第五条和下面的第十二条。

第十三条合伙人的死亡

  如合伙一方死亡,死者的法律代表成为公司的合伙人,但即使离契约终止还有很长时间,死者的法律代表行使权力的时间也不得超过____个月。

  第十四条预提款

  任何一方都有权从企业预期利润中提取经合伙各方同意的金额,但提取之前必须在合伙薄册中记下同意的条件、同意的时间、合伙方各自提取的金额、提取时间及其他一切协商情况。

每一方的签名应固定,各方的预提款总额应从第五条中规定的利润分配额中扣除。

  第十五条退股任何一方如要退出合伙关系,他应提前___个月以书面形式通知其他各方,而其他各方应在提前___月发出的通告终结日,支付退出一方在合伙企业中的利益,利益额应根据结帐后损益情况和资产负债表确定,因此而引起的一切争议均根据第十八条处理。

第十六条未退出方的权利

  任何一方退出后,未退出方有权保留所用的一切商业名称,而且要签署处理一切退出时所需的文件。

  第十七条追加基金

  合伙的一般无需在第三条规定的基金上再追加资本,除了下列情况:

(1)如果该财政年度的利润无法付清费用,

(2)资本帐户上的金额连续____个月低于______元($______)。

第十八条仲裁

  如果根据此契约或为推动合伙企业签订的文件,合伙人之间对权利和义务有异议,应由作为仲裁的______来确定分歧并决定文件内容。

双方应履行协议条款,他或她对文件内容有最终解释权

  第十九条免除债务

  除非其他合伙人以书面形式同意一方清偿债务,否则在未收到足够金额时合伙一方不得添加,免除或清偿合伙企业所欠的债务。

  第二十条添加、变动或更改

  如果合伙人认为这份契约的条款不完善或者表达的意思与原来的目的不同,可添加条款或进行改动。

合伙人将听从顾问的建议,所进行的添加、变动或更改,必须以书面形式出现,口头协议应视为无效。

  :

  篇二:

合同格式范本

合同样本

  建设工程施工合同

  第一节协议书

  编号:

  发包人(全称):

邻水县国土资源局法定代表人:

李明法定注册地址:

四川省广安市邻水县鼎屏镇古邻大道39号

  承包人(全称)法定代表人:

法定注册地址:

  发包人为建设邻水县关门石滑坡被动防护工程(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

  一、工程概况

  工程名称:

邻水县关门石滑坡被动防护工程

  工程地点:

邻水县城北镇

  工程内容:

施工图及工程量清单所载全部内容。

  群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

  工程立项批准文号:

广市国土资发[20XX]11号文

  资金:

省级财政补助经费

  二、工程承包范围

  承包范围:

施工图及工程量清单所示全部内容

  三、合同工期

  计划开工日期:

20XX年3月10日

  计划竣工日期:

20XX年4月20日

  工期总日历天数40天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

  四、质量标准

  工程质量标准:

符合国家现行施工验收规范合格标准

  五、合同形式

  本合同采用工程发包价作为工程施工图和工程量清单内的包干总价合同形式。

  六、签约合同价

  金额(大写):

壹佰零肆万贰仟伍佰肆拾柒元(人民币)

  (小写)¥:

  七、承包人项目经理:

  姓名:

职称:

  身份证号:

建造师执业资格证书号:

建造师注册证书号:

  建造师执业印章号:

  安全生产考核合格证书号:

  八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件:

  1、本协议书;

  2、中选通知书;

  3、比选申请文件及其附件;

  4、专用合同条款;

  5、通用合同条款;

  6、技术标准和要求;

  7、图纸;

  8、已标价工程量清单;

  9、其他合同文件。

  上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

  九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

  十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

  十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

  十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,合同双方各执一份;

副本一式份,其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

  十三、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。

补充协议是合同文件的组成部分。

  发包人:

(盖单位章)承包人:

(盖单位章)法定代表人或其法定代表人或其委托代理人:

(签字)委托代理人:

(签字)年月日年月日签约地点:

  第二节合同通用条款

  此部分采用《中华人民共和国20XX年版标准施工招标文件》范本中的通用条款。

通用合同条款见《标准施工招标文件》第41-81页。

  第三节合同专用条款

  1.一般约定

  词语定义

  合同当事人和人员

邻水县国土资源局。

  监理人:

  发包人代表:

指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。

职称:

联系电话:

  工程和设备

  永久工程:

见施工图和清单。

  临时工程:

见施工图和清单。

  单位工程:

指具有相对独立的设计文件,能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

  永久占地:

  临时占地:

  日期

  缺陷责任期期限:

按质量保修书执行。

  保修期:

是根据现行有关法律规定,在合同条款第款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

  其他

  材料:

指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外),包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

  除另有特别指明外,专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

  合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下:

  

(1)合同协议书;

  

(2)中选通知书;

  (3)比选申请文件及其附件;

  (4)专用合同条款;

  (5)通用合同条款;

  (6)已标价工程量清单;

  (7)图纸;

  (8)技术标准和要求;

  (9)其他合同文件;

  图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的,以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分,其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

  合同协议书

  合同生效的条件:

经发包人、承包人签字、盖章、备案后生效。

  图纸和承包人文件

  图纸的提供

  

(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。

承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。

  

(2)发包人提供图纸的期限:

承包人进场后3日内。

  (3)发包人提供图纸的数量:

完整的施工图肆套。

  承包人提供的文件

  

(1)除专用合同条款第

(1)目约定的由承包人提供的设计文件外,本项约定的其他应由承包人提供的文件,包括必要的加工图和大样图,均不是合同计量与支付的依据文件。

由承包人提供的文件范围:

/。

  

(2)其他约定:

场地内用水用电由承包人负责,费用由承包人负责,发包人负责联系。

  图纸的修改

  监理人应当按照合同条款第

(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划,签发图纸修改图给承包人。

  联络

  联络来往函件的送达和接收

  

(1)联络来往信函的送达期限:

合同约定了发出期限的,送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内;

合同约定了通知、提供或者报送期限的,通知、提供或者报送期限即为送达期限。

  

(2)发包人指定的接收地点:

  (3)发包人指定的接收人为:

  (4)监理人指定的接收地点:

  (5)监理人指定的接收人为:

  2.发包人义务

  提供施工场地

  施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人。

发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料,并保证资料的真实、准确和完整。

  组织设计交底

  发包人应当在合同条款项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。

发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。

承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底,发包人在认为确有必要且条件许可时,应当尽快组织这类设计交底。

  其他义务

  发包人派驻的工程师

  业主项目负责人姓名:

职务:

  业主现场代表:

  发包人委托的职权:

  3.监理人

  监理人的职责和权力

  须经发包人批准行使的权力:

(1)根据通用条款第11、12、13条发布开工令,暂时停工或复工令;

(2)法定适用条款第13条项下的工程延期;

(3)审查批准施工技术方案或设计的变更;

(4)确定通用条款相关规定的索赔;

(5)如果发生紧急情况,监理工程师认为将造成人员伤亡或危及本工程或邻近的财产安全必须立即采取行动的,监理工程师有权在未征得发包人批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令,承包人应予执行。

监理工程师根据规定,因发包方的原因必须发出上述指令产生的合同金额的增加额报发包人批准后通知承包人,并由发包人承担因此增加的费用;

因承包人的原因及其它风险因素造成的该结果,由承包人承担后果和因此增加的费用。

  不管通用合同条款第项如何约定,监理人履行须经发包人批准行使的权力时,应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

篇二:

协议书格式范本

  协议书格式范本

  协议书概念

  协议:

协议是指当事人双方就某一事情、问题,经过协商后订立的一种具有经济关系或其他关系的契约。

协议书与合同同属一大类的经济文书,都具有法律效力,联系也很密切。

协议可以成为当事人订立某项合同愿望的草签意见,合同则是落实这意见的具体表现。

但是协议和合同还是有区别的。

  1、角度范围不同。

协议书往往较多地涉及宏观角度、总的原则。

协商的是政治、经济、军事、法律等有关问题,大至国家关系,小至个人往来、合作办事、解决纠纷,适应范围大;

合同则较多从微观角度,就某一具体事项签约。

  2、内容要求不同。

协议书的内容不及合同具体细微,如两个企业签订联营或者联合的合作关系要用协议书,可在协议书下另外签订有关内容的单项活动。

  3、失效长短不同。

合同的有效期限一般较短,“标的”一旦实现,合同就失效了;

协议书的有效期限一般较长,有的则是永久的,比如换房之类的协协议书,不到房主再次易人,其作用便长期存在。

  协议书格式写法

  协议书的格式和写法一般由标题、立约单位、正文、落款四部分组成。

  1、标题协议书的标题和合同的标题写法相同,即内容+文种。

  2、立约单位当事人的名称或姓名及地址(写法和合同相似)

  3、正文正文由缘由和主体组成。

缘由写明签订协议书的目的、依据等内容。

主体分条列项写出协议的事项。

具体有:

  1)协议要实现的共同任务和标的。

  2)当事人应尽的义务和享有的权利。

  3)违约责任。

  4)有效期限。

  5)协议分数和保存。

  6)仲裁办法。

  4、落款落款写在正文右下方,协议人单位全称和代表姓名,并签名盖章。

再在下方写明签

  订日期等。

  协议书写作注意事项1、注意平等互利

  2、注意合法

  3、注意用语明确

  协议书范本

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商,在平等互利的原则下,就合作投资创办出租汽车公司事宜,达成如下协议:

  一、合营企业定名为北方出租汽车公司。

经营大、小车100辆。

其中:

西德奔驰280-s轿车7辆(为二手车,行车里程不超过17000公里,外表呈新)、日产丰田轿车83辆(其中:

50辆含里程、金额记数表、空调、步话机等)、面包车10辆。

  二、合营企业为有限公司。

双方投资比例为3:

7,即甲方占70%,乙方占30%。

总投资140万美元,其中:

甲方98万美元(含库房等公用设施),乙方42万美元。

合作期限定为5年。

  三、公司设董事会,人数为5人,甲方3人,乙方2人。

董事长1人由甲方担任,副董事长1人由乙方担任。

正、副总经理由甲、乙双方分别担任。

  四、合营企业所得毛利润,按国家税法照章纳税,并扣除各项基金和职工福利等,净利润根据双方投资比例进行分配。

  五、乙方所得纯利润可以人民币计收。

合作期内,乙方纯利润所得达到乙方投资额(合括本意)后,企业资产即归甲方所有。

  六、双方共同遵守我国政府制定的外汇、税收、合资经营以及劳动等法规。

  七、双方商定,在适当的时间,就有关事项进一步洽商,提出具体实施方案。

  甲方代表乙方代表

  xxxxxx

  x年x月x日篇三:

常用经济合同格式样本

  常用经济合同文本格式

  湖北天浩公路工程有限公司

  二○○四年十月合同编号:

  联合施工协议书

  (以下简称“甲方”)

  (以下简称“乙方”)

  鉴于湖北天浩公路工程有限公司已成为(×

×

公路第×

合同段)工程的

  承包人,甲乙双方本着优势互补、平等互利、风险共担、共同发展的原则,经充分协商,现就该工程联合施工事宜于年月日共同达成并签订本协议如下:

  一、协议依据

  1、甲方与业主签订的合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);

  2、中标通知书;

  3、甲方的投标书及投标书附录;

  4、业主的招标文件(含补遗书);

  5、。

  二、工作内容和方式

  1、为了圆满完成施工任务,乙方作为甲方在该项

  目中的施工合作单位接受甲方领导并承担责任和义务。

乙方以湖北天浩公路工程有限公司(×

  篇三:

经济合同的基本格式

  经济合同的基本格式

  1、格式×

合同

(个人写明姓名、性别、年龄、住址,单位写明名称、法定代表人、住所)乙方:

(个人写明姓名、性别、年龄、住址,单位写明名称、法定代表人、住所)甲乙双方经过平等协商,就×

(合同的名称)达成协议如下:

  第一条(顺序可以用条文式,也可以用一、二、三……)甲方的权利(写明对合同标的所享有的权利)

  第二条乙方的权利……

  第三条甲方的义务……

  第四条乙方的义务……

  (甲乙双方的权利义务也可以合并成两条)

  第五条数量和质量条款(写明数量多少,必须用通用的计算方式和质量标准)

  第六条交付方式、地点、验收方式条款

  第七条合同履行期限

  第八条本合同一式__份,甲乙双方各执一份。

本合同自签字之日起生效。

(签字或者盖章)

  ×

年×

月×

  2、说明

  合同,又称契约,是当事人之间为了一定的目的而达成的旨在明确双方权利义务关系的协议。

合同的主要条款包括:

(1)标的;

(2)数量和质量;

(3)价款和酬金;

(4)履行期限、地点和方式;

(5)违约责任。

  签订合同应当遵循平等互利、协商一致的原则,任何一方不得把自己的意志强加给对方,任何单位和个人不得非法干预。

签订合同应当注意的问题主要有:

(1)要审查对方主体资格和资信情况,了解是否有履约能力;

(2)要签订明确的书面协议,不搞君子协定;

(3)要遵守国家法律和行政法规的规定,合同要合法;

(4)要有明确的违约责任,确保合同的

  顺利履行。

经济合同一旦成立,双方必须按照实际履行的原则认真履行合同规定的义务。

违反合同的规定要承担相应的法律责任。

  签订经济合同一般要经过要约和承诺两个阶段。

合同是双方当事人之间的协议,这个协议的形成需要双方进行不断地、反复地协商、讨论,最终形成一致的意见。

这个过程就是要约--反要约--再要约……直至有一方全盘接受对方的意见(承诺)以后,合同正式成立。

承诺是订立合同的第二个阶段,也就是一方完全接受对方的要约条件。

承诺一旦作出,如无特别约定,则合同就算成立。

  无效合同是指合同虽经双方协商订立,但因不符合法律规定的要件而不具有法律约束力。

无效合同分为全部无效和部分无效两种。

全部无效的合同从一开始便不具有法律效力;

部分无效的,合同其他部分仍然有效。

无效合同一般有以下四种情况:

一是因主体资格不具备而无效,例如没有经过登记的企业组织签订的合同;

二是因欺诈、胁迫而签订的合同无效,如以某种利益胁迫对方订立不平等的合同;

三是因代理人超越代理权限或者代理人违法而无效;

四是因违反程序而无效。

  确认合同无效的机关为经济合同仲裁委员会和人民法院。

确认合同无效的程序是当事人向仲裁委员会申请或者向人民法院提起诉讼,由仲裁委员会在仲裁时或者人民法院在审理案件时确认。

  合同一旦被确认无效,则要发生相应的法律后果。

如果是全部无效,则经济合同从一开始便没有法律约束力,双方应当返回到合同签订前的状态。

如果已经履行完毕,而又没有给国家和社会造成经济损失的,则可以不追究双方的责任。

如果当事人双方有意规避法律而导致合同无效,则应追缴双方当事人的非法所得,收归国库。

如果合同被确认为部分无效,则无效部分不再履行,有效部分对双方仍有法律约束力。

  篇四:

契约型私募基金合同范本

  XX基金

  基金合同

  20XX()字第号

  委托人:

  管理人:

XX公司

  托管人:

XX证券股份有限公司

  XX基金-基金合同

  认购风险申明书

  管理人——XX公司申明:

  管理人将恪尽职守地管理投资人财产,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,但管理人在管理、运用或处分财产过程中,可能面临风险。

  一、根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》及其他相关法律法规和行业自律的有关规定,特此申明如下风险:

  

(一)本基金不承诺保本或最低收益,具有较大投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。

  

(二)投资人应以自己合法所有的资金认购基金份额,不得非法汇集他人资金参与本基金。

  (三)管理人按基金文件约定管理、运用和处分基金财产所产生的风险,由基金财产承担。

管理人因违背基金文件约定或因处理基金事务不当而造成基金财产损失的,由管理人以固有财产赔偿;

不足赔偿时,由投资人自担。

  二、基于证券类投资的高风险性,管理人在此向投资人特别申明如下风险:

  

(一)本基金不承诺保证本金安全或最低收益,具有较大投资风险,在最不利的情况下,投资者可能会亏损基金本金。

  

(二)投资人已充分了解本基金投资理念和投资策略,并出于对本基金管理人/投资管理人的了解和信任。

管理人依据法律法规之规定及基金文件约定独立自主地进行证券投资决策,并进行基金财产的运用。

本基金的投资建议及投资决策乃依据证券市场情况相机做出,并不能保证基金盈利,由此引致的全部风险将由基金财产承担。

本基金涉及投资品种的可行性、真实性及相关投资风险由管理人承担,托管人和外包服务机构不承担任何责任。

  (三)管理人、基金资金托管人及证券经纪人等相关机构和人员的过往业绩不代表本基金未来运作的实际效果。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 外语学习 > 英语考试

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1