水泥搅拌桩施工承包合同Word文档下载推荐.docx
《水泥搅拌桩施工承包合同Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水泥搅拌桩施工承包合同Word文档下载推荐.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
第四条材料供应
工程所需水泥标号应符合设计要求,并由乙方负责购买进场。
第五条工程款支付和结算㈠、工程结束后完成正负零封顶工程量支付工程进度款。
㈡、开挖后付至完成工作量%。
第六条双方责任
㈠、甲方责任
1、向乙方提供有关施工图、施工技术方案和有关技术资料,同时做好技术交底工作。
2、向乙方下达施工进度计划和各部位工程工期要求。
3、负责支付工程进度款和工程竣工结算。
4、协调业主、监理、设计等有关单位的工作关系。
㈡、乙方责任
1、严格执行甲方各项规章制度,服从甲方管理。
在工期得不到保证时,应及时增加机械、确保按期完成。
乙方自带设备55Kw动力头搅拌桩设备进场施工,保证其机械设备性能的良好。
进场施工人员持证上岗,按甲方指定要求统一安全帽和工作服,费用乙方自理。
2、乙方收到施工图纸后,保证按时开工,开工前配合甲方技术人员放线定位,乙方负责填写施工记录。
3、按施工技术方案和施工规范、施工质量、凡施工期间发生的施工质量、由乙方负责一切责任。
4、施工中如发现设计错误和严重不合格,应及时以书面方式通知甲方。
乙方应服从甲方管理人员的指导和对工程的总体安排,接受技术指导。
如有违章作业,甲方有权按章罚款,停工整顿。
现场人员应与建设单位代表、监理协同工作,接受指导。
乙方代表应在现场指挥生产。
若由于乙方代表失职造成甲方不必要损失,甲方有权扣除不必要损失。
乙方应及时报告施工中的异常情况,以便及时处理,必要时临时停工,不得在无把握时强行施工。
5、保证100%达到质量要求,如果出现止水缺陷,乙方必须当天采取补救措施,达到质量要求。
由于非乙方原因停工,延期而造成乙方的损失,由甲乙双方协商解决,如果甲方能得到补偿,甲方给予乙方相应的补偿。
6、按时发放民工工人工资。
第七条工程验收
㈠、工程验收施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工质量验收规范、质量检验标准为依据。
㈡、隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等),持表通知甲方检查。
甲方接通知后两天合同监理、建设单位等有关部门到场验收,经检验合格并符合设计要求时,由双方签字后进行下一工序的施工。
㈢、工程(搅拌桩)竣工前三天,由乙方通知甲方验收,直至符合要求为止,并按最后验收合格的工期为竣工日期。
第八条争议解决方式
发生纠纷时,双方协商解决,协商、调解不成时,报请施工所在地经济仲裁委员会仲裁。
第九条其它
㈠、本合同自签订之日生效,至工程竣工验收和结清工程款之日自然失效。
㈡、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
身份证:
联系电话:
20XX年月日
篇二:
水泥搅拌桩施工协议书
赵宅安置房水泥搅拌桩施工协议书
浙江新瑞建设集团有限公司赵宅安置房工程项目部
工程名称:
赵宅村安置房工程
工程地址:
瑞安市塘下镇赵宅村
甲方承接的赵宅安置房工程桩基工程,经甲、乙双方协商同意:
甲方将水泥搅拌桩承包让给乙方施工。
为明确双方职责、权利、义务结合本工程具体情况,确保工程顺利进行,经协商一致同意签订本协议:
一、承包方式:
1、工作内容:
施工图内水泥搅拌桩。
2、工程量:
水泥搅拌桩约4000立方,按照图纸计算。
设计变更及工程量增
加除外,施工要求详见设计图纸及会审纪要、设计变更等。
3、承包方式:
包清工,施工机具、二、三级配电箱及移动配电箱、灯管、
照明设备等均由乙方自理,要求乙方配备2台以上水泥搅拌桩,具体根
据施工要求进行调配。
(包括放样,钻孔、注浆、工作面清理,打桩施工
原始资料整理等)。
二、工期:
从工程桩第一根开始计算至全部桩基工程施工结束,核定工期20天。
工期每延误壹天罚1000元,如延误工期超过一周按延误工期的第捌天开始每延误壹天罚2000元并追加甲方工期损失赔偿金(合同价款的3%)。
遇下列因素工期相应延续。
1、甲方材料供应不及时、延误、超过半天以上的,地质不符或甲方手续不
齐引起停工。
2、电力供应不足或停电、停水,一周内累计8小时或其它原因连续8小时
以上停工核定为壹天,以此类推。
3、以下两项延误工期须以书面形式经业主、监理、总包单位认可。
三、工程质量:
1、桩基施工乙方必须严格按照施工图纸、施工规范和施工组织设计,认真组织施工,虚心接受业主、甲方、监理公司、质监部门的监督员检查,严格把好质量关。
做到桩基一次性验收通过。
2、本工程质量要求达到国家标准及有关规范要求。
3、本工程施工达到瑞安市安全文明标化工地要求。
4、乙方施工的桩基工程出现如下质量问题。
(1)断桩、桩位偏差大于规范和设计要求、注浆、长度、强度达不到设计要求的,需补强加固的措施,造成的人工、机械、材料、二次检测费,所有损失
的费用由乙方负责,并追加乙方相应损失的赔偿金(合同价的2%-5%)。
(2)对现场出现的机械故障要即时解决不得拖延,如不听从甲方管理人员的安排造成损失的由乙方负责。
四、工程计价和付款方式:
1、桩基施工价款:
水泥搅拌桩按每立方元计算。
2、工程量计算方式:
方量=桩截面积X桩有效桩长,空打部分按照方量的一半计算,施工的总工程量按图纸计算。
3、工程进度款支付:
按甲方核定每月完成工程量的80%支付,施工结束后一个月付清余款,乙方违约及罚款金额在工程款中扣除。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)场地三通一平符合开工条件,施工场区按乙方提供的场地布置图进行布设泥浆池及循环系统并浇筑施工道路。
(2)提供施工所需的施工图纸,合格的原材料及相关级配单,原材料试验报告。
(3)负责桩位复核、混凝土试块及钢筋试拉件的送检和甲方须完成的工序。
(4)做好乙方工序完工后转入下道工序所需甲方完成的工序衔接,确保工序畅通。
(5)办理生产所需的相关手续。
2、乙方责任:
(1)及时提供桩机的合格证书及检测资料及其他施工有关机械合格证书及
检测材料,人员上岗证书等。
(2)及时提供桩基施工组织设计。
经甲、监理审核确认后方可施工。
(3)按施工组织设计和甲方要求及时调配相应机具、人员进场组织施工,确保人员、机具到位,确保工程施工工期。
做到工完场清。
(4)虚心接受甲方、业主、监理、质监站检查监督,严格按照规范和设计图纸认真组织施工,切实把好工程质量关,有权拒绝使用不合格材料。
(5)做好现场对工人的安全、技术交底工作及相关工序的原始资料收集、整理、报验工作,现场桩位测量放样及做好施工原始记录工作,配合甲方做好相关工作。
(6)做好相关安全生产、文明施工,按规定做好职工安全教育培训工作,遵守国家有关安全技术操作规程及甲方制订有关规定,严禁违章操作,桩机外着色统一、用电规范、施工现场必须有专职人员负责管理。
因违章施工而造成的一切安全事故由乙方自负并承担上级主管部门的一切处罚。
甲方将根据事故轻重处予乙方合同价款2%—5%的罚款。
(7)负责办理相关务工人员的务工手续,并协助配合好甲方的工作,治安
费和暂住证由自负。
严禁使用童工。
(8)服从甲方、监理等有关单位的管理,严格遵守甲方制定的管理制度,自觉接受各方对工程质量、进度、安全等方面的处罚并积极采取整改措施。
(9)乙方施工人员的临时住宿设施自行解决。
六、违约责任:
1、合同签字盖章后生效,甲乙双方须共同遵守并执行本合同的每项条款。
如合同执行过程中发生争议,双方应协商解决,如协商不能解决,任何一方可直接向工程所在地的人民法院起诉。
2、甲方须按合同规定付款条件及时向乙方付款,延期不得超过十天。
3、乙方在工期、质量、安全文明施工方面有违约时,甲方有权扣押相应的工程款项,乙方应自觉接受处罚。
4、由业主产生原因导致工期延误,乙方工期相应顺延。
浙江新瑞建设集团有限公司乙方:
塘下赵宅村安置房项目部
代表:
(附身份证复印件)
日期联系电话:
篇三:
水泥搅拌桩施承包协议
搅拌桩承包协议
泰州路(跃进桥)下穿通道工程
水泥搅拌桩承包协议甲方:
中机环建集团有限公司泰州路(跃进桥)下穿通道项目部乙方:
王金成身份证号:
342321************
兹有甲方承接泰州路(跃进桥)下穿通道工程,现委托乙方负责施工,乙方作为现场管理人员,必须无条件遵守本公司与王金成签订的
承包合同,并作为本协议的补充条款,并在甲方承包合同基础上作出以下补充,
并结合本公司内部管理条例明确双方责任、权利和义务,经双方协商一致,订立
本协议。
第一条工程概况
泰州路、南通路
工程数量:
2800根,桩有效长度6.5m
工程内容:
d500mm水泥土搅拌桩,水泥含量50kg/m。
承包方式:
清包工(桩基、人员工资、进退场费用)施工所需材料有甲方提
供
第二条合同价款
合同单价:
每米捌元伍角,计价按7m每根计量
计量方式:
按实际施工的设计图纸范围
第三条工程负责人
1、本工程甲方委派:
为现场负责人,对工程进度、工程质量进行
监督,签证手续,并及时解决甲方应解决的问题和其他事宜。
2、本工程乙方委派:
为现场施工负责人,协助甲方,管好自己的
施工队伍,共同履行本合同的各项规定。
第四条甲方工作
1、负责施工场地的三通一平工作,提供正常施工应具备的施工条件。
2、将施工有关控制点书面交给乙方,并进行现场交验,组织乙方进行安全
生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
3、提供设备进出(:
水泥搅拌桩施工承包合同)场道路,确保满足施工要求。
4、指派项目经理(工地代表)和技术负责人员负责工程管理以及所有外部协
调和管理工作,及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。
5、在施工期间,协调好乙方和其他分包单位的关系,定期召开生产协调会,为乙方创造良好的施工环境。
6、负责对乙方桩位放好后的复核工作,甲方对乙方的桩位的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。
第五条乙方承诺
1、乙方自带设备(桩基、辅助设备)进场施工,保证其机械设备性能的良好。
进场施工人员持证上岗,乙方要为操作工人配备安全防护用品,费用乙方自理。
2、在本协议确定范围内乙方自行负责生产、质量和安全。
乙方应做好现场安全工作,发生安全事故由乙方负全部责任。
3、乙方应按合同工期组织,安排生产,按期保质、保量、安全完成生产,做好文明施工。
4、开工前配合甲方技术人员放线定位,乙方负责填写施工记录。
5、乙方代表应在现场指挥生产。
若由于乙方代表失职造成甲方不必要损失,甲方有权扣除不必要损失的三倍。
6、乙方应及时报告施工中的异常情况,以便及时处理,必要时临时停工,不得在无把握时强行施工。
7、乙方应服从甲方管理人员的指导和对工程的总体安排,接受技术指导。
8、由于非乙方原因停工,延期而造成乙方的损失,由甲乙双方协商解决。
9、乙方应严格控制水泥用量,不得超过设计图纸使用量。
第六条工程价款及支付方式
工程款支付:
机械进场开始施工时,预付款2万元,工程结束后一次性付清所有工程款。
结算时按实际完成工作量进行结算单价固定不变。
(不开票)
第七条工程施工质量
1、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸,设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定的和现行的国家、地方颁发的质量验收规
范、标准和规定要求组织施工。
2、质量控制要求:
水泥土搅拌桩搅拌均匀,严格按照搅拌桩施工工艺进行二喷四搅,有效控制水泥掺量,严禁随意更改水泥用量;
合理控制提升速度;
严禁空档下搅。
第八条工程结算
工程结束后,乙方提交竣工结算。
施工单价不变,工作量按实结算,不计空钻深度。
乙方的工程量必须有项目部技术员、项目工程师、项目经理同时签字才能生效,单方确认(即项目部的盖章确认)为无效签证,甲方将不予认可。
第九条施工安全
在施工过程中乙方应加强现场教育,采取必要的安全措施,严格执行市政府和甲方制定的安全规定,参照甲方对本单位职工的处罚条例处罚违规人员,如发生安全事故,甲方有提供方便、协助抢救之责,乙方负责处理、承担责任并支付费用,如果发生重大伤亡事故,乙方除支付一切损失费用外,甲方有权扣除乙方工程款作为发生重大伤亡事故的处罚。
第十条违约责任
1、除非双方协商将协议终止,如因一方违约使协议无法履行,违约方承担一切违约责任并赔偿对方的经济损失。
2、违约责任赔偿金:
违约金以协议总价的5%计取,因一方违约造成任何一方实际损失大于违约金的按实际损失计取,小于违约金的,按违约金计取。
第十一条其他
1、本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份。
本协议经双方代表签字,单位盖章后生效,工程竣工验收,工程价款结清后自动失效。
本协议未尽事宜由双方协商解决。
(章)
电话:
日期: