《灌浆施工合同》word版Word下载.docx
《《灌浆施工合同》word版Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《灌浆施工合同》word版Word下载.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2.3、合同形式:
本合同采用固定单价合同形式。
2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下:
钻孔单价65元/m(大写:
肆拾元每米),注浆单价165元/吨(大写:
壹佰
贰拾元每吨)。
2.5、工程量结算依据:
钻孔成孔工程量按桩设计长度(以地面标高至桩底标高计算);
注浆工作量按每日甲方进场水泥吨数计算。
每日甲乙双方现场施工负责人签字计量。
三、双方权利和义务:
3.1、发包人职责
3.1.1、三通一平由甲方负责(即水通,电通和路通至施工现场)。
施工前进行施工技
术、质量、安全、文明施工的交底,施工过程中进行实时指导,负责将施工用电及
施工用水排至乙方施工现场;
施工材料(水泥、外加剂、孔口管)甲方运至乙方施
工现场,费用由甲方负责。
3.1.2、负责与上级部门的联系,为乙方顺利施工创造外部条件
3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施,吃饭由乙方自行解决。
3.1.4、保证道路的畅通和必要的施工场地。
3.2、承包人职责
3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作,确保工程按时、保质完成。
3.2.2、乙方委派为驻现场代表,全权负责根据工地文明施工要求管理好自
有班组,组织现场施工。
3.2.3、在施工过程中,按甲方的要求做好施工记录,并交甲方统一汇总。
3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场,保证工程及时完成。
3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程。
3.2.6、饮食由乙方解决,劳保用品由乙方解决。
3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的建议。
3.3、损误工期误工赔偿
3.1.1因对方原因造成不能正常施工,所产生的误工费用损失由责任方承担全部责任。
四、协议工期(具体日期以具备正常施工条件下达开工令为准):
开工日期:
乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员,确保工程安全按时完成。
五、付款方式:
依据双方确认工程量支付进度款,甲方每月25日之前向乙方支付本月工作量的85%
作为工程进度款,待工程全部完工后5日之内一次性全部付清。
六、争议的解决方法:
双方协商解决;
双方协商不成按下列方式解决:
8.1、向自贡仲裁委员会申请仲裁。
8.2、向人民法院提起诉讼。
七、附则:
9.1、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
9.2、本协议双方签字盖章后生效,工程尾款结清后终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法人代表:
法人委托代理人:
电话:
签约日期:
年月日
篇二:
注浆施工合同模板
注浆施工合同
甲方:
乙方:
甲方因生产工作需要,经与甲、乙双方友好协商,甲方将注浆工程发包给乙方,同时乙方也同意接受这项任务。
根据施工现场的现有条件,结合本工程的具体情况,并充分考虑了各种因素,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工承包事项协商一致,订立本合同供双方共同遵守执行。
一、工作内容:
注浆工程。
具体注浆部位为甲方指定的板块位置。
二、本工程采用的承包方式:
采用单价承包,包工包料,注浆承包价为_255_元/m,微型桩承包价为_150_元/m。
三、质量标准及检验要求
1、质量标准:
按照设计要求施工。
2、检验:
注浆结束后以相关单位检测结果作为注浆质量检验评定依据,注浆最终合格与否以业主、监理确认结果为准。
乙方须提供原始注浆记录资料作为辅助检验依据。
四、付款方式:
1.根据乙方施工实际工程量结算总工程款,按乙方当月实际完成合格工程量产值的60%拨付进度款。
2.工程支付方式:
注浆施工,微型桩施工项目完成且经甲方,监理部门验收合格后支付至结算总价的90%,剩余结算款作为质量保证金。
质保期限:
桩基工程经甲方验收合格后三个月内无质量问题则退还乙方质量保证金。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)负责本工程的全面施工管理;
做到“三通一平”水通,电通,路通,场地平整。
确保施工环境,保证施工条件,符合甲方及规范要求。
因此延误工期,不能正常施工,甲方需负担误工费(包括:
人工费,机械费)。
(2)负责乙方施工过程中的质量、安全、进度控制和各工序交叉作业的组织协调;
(3)负责对乙方完成的工程量进行现场计量、签证;
(4)甲方委派负责现场的管理与协调,负责现场试验、质检、现场测量与计量工作。
(5)甲方不得拖欠乙方的工资,税收款由甲方支付。
2、乙方的责任:
(1)服从甲方的统一调度安排,接受甲方的监督,按规程、规范要求合理组织施工;
(2)负责按本工程需要将满足施工强度要求的机械设备及材料调遣至现场;
(3)乙方委派为现场管理负责人,负责现场的联系和管理。
(4)乙方在工程施工前,必须对操作人员进行施工技术交底、工程质量交底和安全技术交底,凡因乙方管理不善出现质量和人机事故均由乙方承担责任。
(5)乙方不得拖欠农民工工资。
(6)注浆材料水泥为P.O32.5,水、电、柴油和与注浆工程相关的所有设备(包括线路、配电箱)均由乙方自行解决。
(单独接水表、电表)
六、合同的变更和解除:
1、下列责任中,甲乙双方可变更本合同的相关内容:
(1)经甲乙双方协商同意,不损害国家和双方利益的;
(2)甲方调整生产任务的;
(3)由于不可抗力致使合同无法全面覆行的。
2、在下列情况下,甲方可以解除合同:
(1)乙方不按施工程序施工、不服从调度安排,不遵守甲方依法制定的规章制度的;
(2)乙方无法完成本合同所规定的生产(工作)任务和质量要求的;
(3)本合同订立时所依据的客观情况下发生重大变化,致使原合同无法履行,经甲乙双方协商不能达成变更合同协议的。
七、生产(工作)条件:
乙方应对进场人员进行安全操作规范教育,甲乙双方均应遵守国家和当地政府的一切政策和法令。
八、工伤事故处理:
乙方人员如不能保证安全施工,所造成的损失由乙方承担,由此而给甲方带来直接或间接损失的,乙方负责赔偿。
九、违约责任:
1、工期:
双方约定工期为天(以甲方要求为准)。
2、质量:
若因乙方不按操作规程施工造成工程质量验收不合格,乙方必须无条件返工直至质量合格。
十、争议处理:
履行本合同发生争议时,甲乙双方应及时协商解决。
协商不成,向信阳市人民法院提起诉讼。
十、本协议未尽事宜,由双方协商解决。
十:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方付清工程款后即告终止。
本合同自双方签订之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
联系电话:
签订日期:
年月法定代表人:
日
篇三:
灌浆施工承包合同
合同编号:
字[2013]第号类别:
灌浆施工工程名称:
发包方:
承包方:
签订地点:
签订时间:
基础工程年月日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《建筑法》及有关法律法规,甲方现将桩基础工程的分项工程分包给乙方施工。
为了保证工程顺利完成,明确甲乙双方责任和权益,经双方友好协商,一致同意签订本合同,共同遵守。
一、工程名称及地点
1、工程名称:
桩基础工程
2、工程地点:
3、工程内容:
检测后的桩芯灌浆。
二、承包范围
1、本工程具体承包施工范围按甲方现场负责人(或项目经理)指派的区域、栋号、条数和规格进行施工,包含甲方图纸变更的增减工程量.
2、本承包范围为合同的理论范围,当实际施工过程中,班组不能达到甲方的进度节点要求时,甲方有权缩减乙方的承包范围,乙方无条件接收。
3、乙方在本项目内负有完成其他栋号余下工程量的责任,如不按甲方要求完成均视为违约,愿意接受甲方处罚。
(三、承包方式
本工程采用包工不包料,包施工过程所需的机械;
包安全文明施工、包质量、包工期的方式进行承包。
乙方必须承包清孔、搅拌、灌浆施工及验收合格的一切工序。
四、工程量计算及单价
1、按双方确认的实际桩长计算工程量。
2、综合单价为:
以上单价不含税金。
竣工以实际完成工程量结算。
施工期内不调价。
3、甲方支付给乙方的工程款已含因设计变更及其他原因等造成停工、窝工的费用补偿,因此,不管工期长短,甲方不再补偿人工费、伙食费、机械闲置等任何费用。
4、乙方提出退场的,所做工程量计价由甲方决定,乙方无条件接受。
五、付款方式
该班组承包范围内的工程按要求完工退场后,甲方结算支付%工程款给乙方,余下%工程款待有关质检部门验收合格后付清(注:
若工期自正式进场施工起,非乙方原因,工期超过两个月,则两个月后办理进度,按所完成的工程量的50%支付)。
六、工程工期
桩基工期约天,自2013年月日起开工,至2013年月日内完工(工期为暂定,实际按业主总工期及节点工期要求,乙方无条件接收),因停电、设计图纸变更等原因造成停工(需甲
方局面签证给乙方),则工期顺延。
各节点工期以甲方现场项目部签证为准,乙方无条件执行。
结算时乙方必须凭甲方现场项目部对每栋冲孔桩节点工期签证单作为结算依据,否则,甲方有权拒绝乙方结算,及延期支付工程款。
现场实际开工日期以甲方通知为准,但工期不变。
七、工程质量
本工程施工质量必须符合规范验收要求。
八、安全文明施工
1、按佛山市安全文明施工规范、标准、要求执行。
2、严格执行甲方现场安全文明管理制度和规范,服从甲方安全文明教育,相关的安全文明服饰、器具必须统一、完备。
3、乙方进入本工地施工必须承担一切安全事故责任,在开始冲孔前认真检查桩机及一切机械设备的安全技术性能,安全用电,对工人做好安全、文明施工及质量技术交底,确保在施工过程中无事故发生。
九:
双方责任
(一)甲方责任
甲方向乙方提供施工人员宿舍,提供施工及生活用水、电力及其它配套工作,指派(电话:
)为现场代表,监督检查工作质量、进度以及其它的事宜,组织办理竣工结算,并负责日常的工作业务联系。
(二)乙方责任
1、乙方必须与进场的所有工人签订劳务用工合同及委托授权书,并将合同及委托授权书报甲方备案,作为甲方审批工程款支付的依据,如乙方不提供合同及委托授权书,甲方有权不支付工程款,由此产生的一切责任由乙方承担。
2、由于乙方施工原因造成工程质量达不到合格标准,造成甲方经济损失,由乙方负责一切赔偿责任。
3、乙方要严格按安全规范作业。
要配备一个以上有上岗证的电工员配合作业,如违反安全规定操作而出现事故,乙方负完全责任。
4、乙方要根据甲方进度要求施工,应根据甲方进度要求,无条件快速在指定时间内增加或减少人员,乙方未能完成甲方进度要求的,甲方可要求乙方支付500-5000元不等的违约金,因此造成甲方损失的乙方应予赔偿。
5、乙方要服从甲方现场生产管理,否则,甲方有权要求乙方改正,乙方拒不改正的,甲方有权要求乙方无条件退场,所产生一切经济损失由乙方承担。
6、乙方管理人员及工人应严格遵守治安管理处罚法等法律法规的规定,不得在工地闹事打架,否则,由此产生相关法律责任及经济损失,一切由乙方负责,且甲方有权处罚乙方,每次罚款人民币2000—20000元,项目部开单在乙方工程款中扣除。
7、不管何种原因,乙方不得停工或变相停工(客观因素影响除外),如因乙方原因造成停工或有意停工或聚众闹事的,乙方的过错责任以现场监理出具书面的证明为准,乙方必须认可并负责赔偿甲方每次(天)停工损失费叁万元整,承担甲方因此引起的一切经济损失和法
文本仅供参考,感谢下载!