工程招投标和合同管理多项选择题复习题Word文档格式.docx

工程招投标和合同管理多项选择题复习题Word文档格式.docx

《工程招投标和合同管理多项选择题复习题Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程招投标和合同管理多项选择题复习题Word文档格式.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

D.招标文件可以收费，但不得以盈利为目的

E.招标人对于所附的设计文件，可向投标人酌收押金

6．下列关于资格预审，错误的有（DE）。

A．资格预审可以使招标人了解潜在投标人对项目投标的兴趣，并据此可修改招标条款，以吸引更多的投标人参加竞争

B.资格预审文件是由业主自行编制或委托咨询公司编制的

C．招标人自资格预售文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日

D.对于任何一个投标意向者提出疑问的答复，仅须通知该投标意向者即可

E.当业主对投标意者报送的资格预审文件中的疑点要求澄清时，投标意向者应按实际情况，可以修改资格预审文件中的实质内容

7．评标的过程包括（ACDE）。

A.评标的准备B．开标C.初步评审D.详细评审E．编写评标报告

8．“投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件，研究“投标者须知”应注意的事项有（ABDE）。

A.投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报

B.注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理

C.注意合同条款中投标人在中标后享有的权利和义务条款约定是否公平

D.注意招标答疑时间、投标截止时间的安排

E.注意其中报价原则的规定

9．投标人在研究招标文件的同时，还可对工程其他情况进行调查研究，以避免投标及履约风险。

这些调查研究可能包括（BCDE）。

A.工程业主方与当地政府关系调查B.工程现场地质情况考察

C.工程所在地区自然环境考察D.工程业主方资信状况调查

E．工程竞争对手履约能力调查

10．根据《建设工程施工合同<

示范文本）》，关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（ABCE）

A．投标书优先于合同专用条款B.合同专用条款优先于标准、规范

C.标准、规范优先于图纸D.工程清单优先于图纸

E.工程量优先于工程报价单

11．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的主要义务是（BCDE）。

A.根据发包人委托，完成全部施工图设计与工程配套的设计，经工程师确认后使用

B.按合同专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施

C.负责工地安全、看管进场材料、设备和未交工程

D.按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

E.接受发包人、工程师或其代表的指令。

12.在建筑材料采购合同中，标的物的质量要求应该符合国家或行业现有关质量标准和设计的要求，约定质量标准的一般原则是（BCDE）。

A．按企业标准执行

B．没有国家标准而有部颁标准的则按部颁标准执行

C．没有国家标准和部颁标准为依据时，可按企业标准执行

D．没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

E．合同内必须写明执行的质量标准代号、编号和标准名称，明确各类材料的技术要求、试验项目、试验方法、试验频率等

13．在建筑材料采购合同中，关于采购的数量，以下说法正确的是（ABDE）。

A．凡国家、行业或地方规定有计量标准的产品，合同中应按照统一标准注明计量单位

B．凡国家、行业或地方规定没有计量标准昀产品，可由当事人协商，不可以用含混不清的计量单位

C．若建筑材料或建筑产品有计量换算问题，可由当事人协商计量单位，确定订购数量

D．供贷方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致，并在发货明细表或质量证明书中注明，以便采购方检验

E．订购数量必须在合同中注明

14．依据《建设工程施工劳务分包台同（示范文本）》，承包人的主要义务是指（ABDE）。

A．向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地

B．向劳务分包人提供生产、生活临时设施

C．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工

D．负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系

E．负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表

15．在建设工程施工劳务分包合同中，劳务报酬可以采用的方式是（ADE）。

A．固定劳务报酬（含管理费）B．浮动劳务报酬（含管理费）

C．约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按预计的丁时计算

D．约定不同工作成果的计件单件（含管理费），按确认的丁程量计算

E．约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），接确认的工时计算

16．根据《工程总承包合同示范文本》（征求意见稿），关于发包人的义务和权利，以下说法正确的是（BCDE）。

A．协助承包人办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件

B．履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务

C．有权根据合同约定及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更

D.有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿

E．发包人认为必要时，有权发出书面形式的暂停通知。

17．在工程监理合同中，下列属于监理人的义务的有（ABCD）。

A．按照合同约定或监理投标书的承诺派出监理机构人员，完成监理范围内的监理业务，按合同约定定期向委托人报告监理工作

B．在履行监理合同义务期间，应认真勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正维护各方面的合法权益

C．由委托人所提供的设施和物品，属于委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托入

D．在合同期内和合同终止后，未征得有关方面同意，不得泄露与监理工程及其监理业务有关的保密资料

E．对工程建设有关事项包括工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人提出建议

18．根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师可以是（AC）。

A．工程监理单位委派的总监理工程师B．业主方的项目经理

C．发包人指定的履行合同的代表D．业主方技术负责人

E．施工方技术负责人

19．固定总价合同适用的情况是（ACDE）。

A．工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确

B．有工程造价管理部门公布的价格调整

C．工程结构和技术简单，风险小

D．工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理

E．投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟定施工计划

20．采用固定总价合同，承包商承担的主要风险是（ABCD）

A．报价计算错误造成的风险B．漏报项目造成的风险

C．工程范围不确定造成的风险D．工程量计算错误造成的风险

E．由于设计失误造成的风险

21．建设工程中经常采用的担保种类有（ABCD）。

A．投标担保B．履约担保C．支付担保D．预付款担保E．备案担保

22．建设工程施工合同分析的必要性体现在（BCDE）。

A．许多合同条文存在错误，需要修改

B．同一个工程中的不同合同形成一个复杂的体系

C．在合同中依然存在问题和风险

D．合同中的任务需要分解和落实

E．许多工程小组、项目管理职能人员所涉及的话动和问题不是合同文件的全部

23．下列情况属于合同交底的工作包括（ACD）。

A．学习合同，对合同的主要内容做出解释和说明

B．确保施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件

C．将合同事件责任分解落实到各工程小组或分包人

D．了合同双方的合同责任和工作范围

E．召开生产调度会议

24．下列各项属于合同跟踪对象的是（ABCD）。

A．分包人的工作B．业主的工作C．监理工程师的工作

D．承包的任务E．政府质量监督机构的工作

25．根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，该调整措施可分为（ABCE）。

A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．管理措施E．合同措施

26．引起索赔的原因非常多且复杂，下列（ABCE）情况可能引起索赔。

A．合同对方未能正确履行合同义务与责任

B．设计图纸错误C．合同变更D．下雨停工三小时E．破坏性地震

27．下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有（ABD）。

A．业主指定的分包商违约，造成承包商费用的增加

B．货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加

C．业主延期支付工程敖，造成利润损失

D．由于不可抗力，造成停工损失

E．施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加

28．在索赔资料准备阶段，主要工作包括（）

A．跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过

B．分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据

C．损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值

D．搜集证据

E．认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔

29．建设工程索赔文件的内容包括（）

A．证据部分B．论证部分C．总述部分D．次要部分

E．索赔款项（或工期）计算部分

30．根据《建设施工合同（示范文本）》，确定可以顺延工期的条件包括（ABCD）

A．发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件

B．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行

C．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D．设计变更和工程量增加

E．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成累计超过6小时

31.工期索赔的计算方法有（AC）。

A．网络分析法B．修正的总费用法C．比例计算法

D．实际费用法E．分项计算法

32．按照延误事件之间的关联性划分，工程延误包括（CDE）。

A．直接延误B．间接延误C．单一延误D.共同延误E.交叉延误

33．根据《招标投标法》的规定，下列（ABCE）属于必须进行工程建设招标项目

A．水利基础设施工程B．联合国粮农组织援助的农村灌溉工程

C．国家投资占60%的化工工程D．中外合资有限公司厂房建筑工程

E．信息网络通信工程

34．根据《招标投标法》的规定，下列（ABCE）项目可以不进行招标

A．抢险救灾工程B．利用扶贫资金以工代赈工程

C．国家秘密工程D．世界银行贷款工程

E．国外政府援助项目并对招标投标具体文件和程序有专门规定的工程

35．根据《招标投标法》的规定，在招标文件要求的投标文件提交截止时间前，投标人对已提交的投标文件有（ACD）的权利。

A．修改B．转让C．撤回D．补充E．撤销

36．围绕工程项目的招标投标活动，下列说法正确的是（ACE）

A．招标公告是要约邀请B．招标公告是要约C．投标书是要约

D．投标书是承诺E．中标书是承诺

36．《招标投标法》规定招标方式包括自行招标和委托招标，招标人具备（AB）条件的，可以自行办理招标事宜。

A．编制招标文件能力B．组织评标能力C．评标能力

D．类似项目评标经验E．有一定数量工程造价、技术人员

37．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现投标文件存在以下问题：

分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；

大写数额与小写数额不一致；

投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。

对上述情形正确的认定是（BCE）

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B．总价与单价不一致的，以单价为准，单价数额小数点有明显错误的除外

C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准

D．大写金额和小写金额不一致的，以小写为准

E．投标工期延长的视为废标

38.下列情况，（ABCE）属于投标文件重大偏差，未对招标文件实质上响应作废标处理的情形。

A．投标文件要求投标人改变招标文件要求的付款进度和比例

B．投标文件没有加盖公章

C．投标人没有按照招标文件要求提供银行担保函件，但提供担保机构担保函件

D．投标文件施工组织设计中遗漏了冬、雨期施工方案

E．投标文件中工程质量检验标准和方法已被明令淘汰

39.中标通知书发出后，中标人以其投标报价过低为由，放弃中标项目，不与招标人签订合同，则该中标人需承担的民事责任是（BCD）。

A．一定数额的罚款

B．取消中标资格

C．没收其投标保证金

D．对超出投标保证金之外的招标人损失予以赔偿

E．以投标保证金为限进行赔偿损失

40．《建设工程施工合同（示范文本）》主要由（ACE）三部分组成

A．通用条款B．合同标准条件C．协议书D．补充和修正文件E．专用条款

41．下列（BCDE）属于《建设工程施工合同（示范文本）》的组成合同文件

A．招标文件B．施工合同通用条款C．标准、规范及有关技术文件

D．工程变更洽商E．中标通知书

42．《建设工程施工合同（示范文本》规定的可调价合同中合同价款调整因素包括（ABCD）

A．国家政策变化B．法律、行政法规的变化C．工程造价管理部门作出的价格调整

D．一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过8小时

E．一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

43．《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人索赔程序包括（ACDE）

A．索赔事件发生后28d天内，承包人向工程师发出索赔意向通知

B．工程师收到索赔报告和有关资料后14d内予以答复，否则视为认可该项索赔

C．发出索赔意见通知后28d内，承包人向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料

D．索赔事件持续进行时，承包人阶段性发生索赔意见，在索赔事件终了后28d内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告。

E．工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

44．建设工程合同合法生效须满足（ACDE）条件

A．合同当事人具备相应的民事行为能力

B．必须以书面形式

C．合同当事人意思表示真实

D．不违反法律、行政法规强制性规定

E．不违反社会公共利益

45．《合同法》规定双方当事人对某些内容约定不明情况下，合同的履行原则包括（）

A．当事人协议补充原则

B．按照合同有关条款确定的原则

C．按照公平合理原则

D．按照交易习惯确定原则

E．法定补充原则

46．对于建设工程施工合同，具有下列（ABCD）情形之一的，建设工程施工合同无效。

A．承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工

B．工程施工需要资质为一级，而承包人为二级

C．承包人通过与发包人事先串通谋取中标

D．某包工头借用承包人名义承揽工程施工

E．工程承包人原资质等级不足，后于工程开工前取得工程相应资质

47．承包人提出建设工程施工合同的索赔必须满足的条件是（）

A．并非自己过错而应由发包人承担责任

B．造成客观实际损失

C．有事件发生的客观证据

D．在规定的时间内按照约定程序提出

E．有工程师的有效签认

48．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在工程师发出下列（BCDE）变更通知及要求情况下，承包人可以提出变更价款的要求。

A．对已完工程进行成品保护B．变更工程有关部位的基准线

C．增加附属配套工程D．改变部分施工顺序

E．改变有关工程施工时间

49．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因以下（ACDE）原因，承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔

A．百年不遇的大雨B．分包工程因为质量问题返工

C．发包人未按合同约定足额支付工程进度款，影响施工正常进行

D．发包人未按合同约定提供工程施工许可证

E．发包人由于拆迁未按期提供施工场地

50．建设工程合同纠纷的处理方式主要有（ABCD）

A．诉讼B．调解C．仲裁D．和解E．行政处理