工程合同文件合同协议书模板Word下载.docx
《工程合同文件合同协议书模板Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程合同文件合同协议书模板Word下载.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(8)标价的工程量清单:
(9)比选申请书附表(辅助资料表);
(10)构成本合同组成部分的其他文件。
3、上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。
4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价额计算的本合同总价为人民币(大写):
(小写¥:
元),(含基本预备费:
元)。
注:
基本预备费不能直接计入工程结算金额内,只有当发生了该项目费用时才能计入工程结算金额内。
5、由于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款,承包人在此立约:
保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。
6、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复的报酬,业主在此立约:
保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
业主按工程每月完成产值的70%进行支付,竣工验收合格、资料提交完整后付工程总价的25%,余下的5%在质量缺陷期(二年)后付清。
7、承包人应在监理工程师发出开工令之后,在比选申请书附录中写明的开工期限内开工。
本合同工程工期为:
90个日历日,工期从上述开工期的最后一天算起。
开工令在签订合同协议书以后,在比选申请书附录中写明的开工通知书期限内发出。
8、本协议书在承包人提供履约担保(中选价的10%),由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。
全部工程完工后(履约担保在工程完工后退还)经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
9、本协议书正本三份、副本份,合同双方各执正本份,政府投资主管部门份,副本份。
业主:
承包人:
法定代表人法人代表人
或或
其授权的代理人:
其授权的代理人:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
日期:
年月日
合同附件
为搞好(工程名称)的建设管理,在主合同的基础上,现就如下事宜,作出书面补充。
1、关于履约担保金金额
凡是参加(工程名称)的承包商,均需交履约担保金(中选价的10%、不计利率)。
2、关于工程数量
工程量清单数量为设计工程数量,实际计量支付按合同工程量清单前言的规定办理。
3、关于工程的施工范围
工程施工范围,必须由业主和监理工程师现场指定,方可施工。
即严格按照开工报告等监理
程序进行。
若施工方自行施工,业主一律不予计量。
4、关于工程变更
为节约投资和保证工程质量,业主有权对工程的任何项目进行变更,承包人应无条件接受。
5、关于工程材料
工程所需材料原则上一律由承包人自行采购。
必须符合公路规范的要求。
6、关于工程单价
工程单价按单价清单计,在整个合同执行期间,合同的价格不因当地劳务、材料、交通、干扰、运输和服务等的价格上下浮动而予以调整。
其单价已综合了各种材料的场内外运输、所有施工设施、设备、机具等全部工程内容。
7、关于工程开工
承包人开工之前,对该工程,必须提供详细的工程名称、工程地点、工程数量,临时用地及交通通行图,经业主、监理批准后方可实施。
8、关于工程指定分包
在施工过程中,凡该工程进展缓慢或质量低劣,且受业主监理以书面警告二次者,业主有权终止合同,承包人无条件接受并且造成的一切经济损失由承包人承担。
9、关于工程工期
本合同工程工期为90天,将完成(工程名称)。
10、关于文件、报
表
在施工的全过程中,承包人必须乐意接受并贯彻执行业主为规范工程管理而发生的各种指令、文件、报表等,不能怠慢和延误。
11、关于工程造价控制
实际施工一定要严格按照合同工程量清单的数量进行控制,未经业主同意,不得突破。
每种工程项目,在施工之前必须经监理、业主、审计代表确认后,方可实施。
否则,不得进行工程计量支付。
12、关于施工中的弃方堆物
工程施工中发生的废弃物,必须由承包人自行租地解决,费用由承包人承担,废弃物的堆放不得堆放在桥梁上、公路内,否则每发生一次将罚款500—1000元。
13、关于工程的施工
工程施工必须严格按照交通部现行的标准执行。
14、关于工程施工安排
施工安排的原则是统筹考虑,精心组织,确保工程胜利完成。
15、关于施工的警示标志
施工现场均应设置醒目的交通警示和文明施工标志,费用由承包人自理。
16、关于水、电及堆料场等
施工现场内的电力、水、堆料场、采料场的工程费,维修费及其上述临时占地的青苗补偿费均由承包人承担。
临时用地租用完毕,承包人应自费恢复。
17、关于工程竣工资料
承包商必须在工程竣工后2个月内,按照业主提供资料用表格式,提交完整成册的竣工资料,每超过一天赔偿延期损失500元(在预留的质保金中扣除)。
18、关于其它
(1)审计保证金:
由于业主全过程跟踪审计,要求在扣除质保金后,还应扣除5%的审计保证金,待审计结束后支付。
(2)工程单价已充分考虑施工中的暗示风险因素,如临时通水、维护、施工地段外建筑物保护、保障道路通车等因素,业主将不再支付此类费用。
(3)开工时间:
201年月日,完工时间:
201年月日。
法定代表人法定代表人
或或
日期:
日期:
廉政合同
根据交通部《关于在交通基础施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,建设工程的项目法人:
(以下简称“甲方”)与施工单位:
(以下简称“乙方”),特订立如下合同。
1、甲乙双方的权利和义务
(1)严格遵守党的政策和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
(2)严格执行(工程名称)的合同文件,自觉按合同办事。
(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。
(4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
(5)发现对方在业务活动有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6)发现对方严重违反本合同义务条款行为的,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求通知处理结果的权利。
2、甲方的义务
(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标宴请和娱乐活动;
不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
(6)甲方工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动,安排个人施工队伍。
3、乙方义务
(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。
(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、违约责任
(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;
涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;
给乙方单位造成济损失的,应予以赔偿。
(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;
给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;
情节严重,甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5、双方约定:
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。
由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关邀请乙方或乙方上级单位纪检察机关对本合同执行情况是行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7、本合同作为(工程名称)施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。
8、本合同一式七份,由甲乙双方各二份,送交甲乙双方的监督单位各一份,政府投资主管部门一份。
乙方:
或或
地址:
地址:
电话:
电话:
甲方监督单位:
乙方监督单位:
日期:
安全生产合同
为在(工程名称)中,施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主:
(以下简称“甲方”)与承包方:
(以下简称“乙方”),特签订此安全生产合同。
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求
。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:
同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
4、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95)和《公路筑路养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管理安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。
从派驻项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;
各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构,应按施工人员的1%—3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措
施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。
对于从事电气、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准上岗。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;
乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
7、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;
不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须有相关的安全标志牌。
9、乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;
如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。
本合同正本一式三份,副本四份,合同双方各执正本一份,政府投资主管部门一份,甲方执副本二份,乙方执副本二份。
由双方法定代表人或其授权的代理签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。
项目经理委任书
(工程名称)
致:
法定代表人代表本单位委任为的项目经理。
凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作,由代表本单位全面负责。
承包人:
法定代表人:
年月日
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,经协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1、工程质量保修期范围的内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担图纸及施工合范围内工程项目的质量保修。
2、质量保修期
2.1质量保修期从工程实际交工之日算起。
分单项交工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
2.2双方结合本工程具体情况约定质量保修期为年。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,发生的费用从质量保修金内扣除。
3.2发生紧急抢修事故,承包人在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故,抢修费用财产发包人承担。
3.3在设计规定的工程合理使用期限内,承包人确保主体工程质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
4、质量保证金的支付
本工程约定的工程质量保证金为施工合同价款的%。
5、质量保证金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,在扣除应扣费用后一次性支付工程质量保证金给承包人。
6、其他
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期至保修期满。
发包人:
法定代表人:
法定代表人:
联系人:
联系人:
日期: