最新版合同协议范本钢结构制作劳务合同范本Word文档下载推荐.docx
《最新版合同协议范本钢结构制作劳务合同范本Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新版合同协议范本钢结构制作劳务合同范本Word文档下载推荐.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
联系方式:
签约时间:
年月
工日
甲方(全称):
乙方(全称):
甲方将所承建的工程,本着互惠互利的原则委托于乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,双方本着自愿、诚信、平等的原则,经过友好协商,达成如下共识,订立本协议,双方共同遵守执行。
第一条:
工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围及内容:
第二条:
施工内容及单价的确定
1、主钢结构安装(含卸车)吨元/吨,金额合计元。
该
工作内容包括:
①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢
梯的安装及构件的2次倒运,以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。
②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标
高所用垫板均由乙方自备且承担全部费用。
2、次钢结构安装(含卸车)吨元/吨,金额合计元。
该工作内容包括:
①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装,以上构件
及节点油漆由甲方提供。
②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全
部费用。
9、合同总金额为元(大写人民币元整)
10、现场发生不在合同范围内的临时用工由甲方现场项目经理签证认可后,技工按元/工日,普工按元/工日进行结算。
11、其他约定:
①甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。
②屋面板面积计算按以下原则:
A现场复合玻璃丝棉,复合面积部分按屋面内板实际长度、宽度计算,外露出天沟部分上层板按单板计算面积。
B单板面积按屋面实际长度、宽度计算(不计搭接部分)。
③以上工程量为暂估数,工程完工后按实际发生量结算,单价不变。
第三条:
付款及结算方式
1、合同签定后,施工人员、机具进场甲方向乙方预付进场费10000元(壹万元)整。
2、主结构安装完毕,经项目经理验收认可签证后,甲方付至合同款中主结构安装费的60%给乙方。
3、次结构安装完毕,经项目经理验收认可签证后,甲方付至合同款中次结构安装费的60%给乙方。
7、工程全部完工,经公司组织检查验收合格并经项目经理签证后,甲方付至合同总价款的80%给乙方。
8、工程竣工,交工资料交齐,经业主、监理等相关部门验收合格后,甲方付至合同总价款的95%给乙方。
9、留5%余款作为质量保证金,在一年的质保期满后无任何质量问题,甲方于一周内付清余款给乙方。
10、甲方每次向乙方支付工程款时,乙方应提供以下内容:
①乙方应提供与每次付款额相等的建筑安装发票(机打)。
②乙方应提供经现场施工人员亲笔签名后的工资清单。
第四条:
工期
本工程合同工期日历天。
1、开工日期:
本合同工程暂定于年月日开工。
竣工日期:
于年月日竣工。
由于业主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影响时,工期顺延。
开工时间为暂定时间,甲方于钢结构进场前五天通知乙方。
工程延期罚款:
未按合同要求日期竣工,每延误一天,按2000元/天进行罚款。
2、乙方进入现场须保证施工高峰最低人数不得少于人,如达不到要求,甲方有权按300元/天/人进行处罚并有权安排其他施工队进场。
3、因停电、停水、刮风、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窝工,甲方
不予支付任何费用。
4、因甲方原因(如构件影响、材料影响)造成的停工、窝工,五个工作日内
甲方不予支付费用,但超过五个工作日以上,经现场项目经理签证、认可后,可以支付一定比例的停工工资(注:
可按当时工人日工资的市场价的60%商议)。
5、由于业主拖延工程款的支付造成现场无法施工,经公司同意施工队应配合项目部共同向业主索要工程款,要款期间的工人工资由甲方据实支付。
但停工时间不能超过五天,五天后施工队可以分流工人,甲方不再支付工人停工工资。
第五条:
图纸资料
本合同生效后,甲方向乙方提供施工图纸及有关技术资料1份。
负责向乙方进行
技术和安全交底并提供技术服务。
工程施工过程中乙方应无偿配合甲方做一些现场实测数据等工作,并在工程竣工时配合甲方进行资料整理和收集工作。
第六条:
材料供应
1、高强螺栓、节点补漆用油漆、角驰支架、地脚螺母均由甲方提供。
2、普通螺栓、垫圈、垫片、用于调整标高的垫板、氧气、乙炔、焊条、自攻
螺丝、拉铆钉、硅酮胶、雨水帽均由乙方自备并承担全部费用。
3、安装所需配套工具及机具、脚手架、安全防护用品、劳动保护用品以及施工措施用料由乙方自备并承担全部费用。
4、乙方负责到达现场的构件、材料、配件及设备等的卸车,以上物品到场后,甲方组织乙方共同验收合格后,交由乙方保管、使用,乙方应确定专人负责此项工作,如有丢失或损坏,乙方应照价进行赔偿。
5、现场加工设备、装车、吊车及二次倒运费用由乙方负责。
6、公司供应的材料,在施工过程中或施工完毕后,乙方不得出售任何废品、半成品和成品。
出售废品应征得公司副总同意后由项目经理牵头,施工队核实后签字出售。
第七条:
工程变更
1、业主或监理工程师发出工程变更指令,甲方收到后24小时内要转发给乙方,乙方收到后应立即按变更指令执行,不得以任何理由拒绝。
2、乙方收到变更指令后三天内向甲方提交因工程变更而发生工程量增减和工
期影响的报告,经甲方审核并递交业主或监理工程师批准,甲方依据业主或监理工程师批准后的增减工程数量调整工程价款和工期,乙方应予以接受,不得因调减工程量而造成减少的收入向甲方索赔。
篇二:
钢结构劳务合同
劳务承包协议书
发包方:
临泉县韦臣大地农业发展有限公司(甲方)
承包方:
(乙方)
甲方现将1#牛棚及栏杆、牛床钢结构工程钢结构焊接安装劳务发包给乙方,为了明确双方的权利和义务,经甲乙双方协商,特订立如下条款:
一、承包方式:
劳务清包即包工不包料(含小型工具、钢构加工制作、吊装用工、除锈刷漆等)
二、包工内容:
1、劳务清包钢结构安装,包括牛棚框架、栏杆、牛床及屋面彩钢瓦等即牛棚内全部钢构内容。
2、工期:
有效工期为三十个日历天。
自甲方通知乙方开始施工时计算。
三、工程款结算办法:
本合同为固定价格合同,乙方不得依任何理由调整价格,即乙方完成合同项下的全部施工内容,甲方按每平方米贰拾元(¥2000)向乙方支付工程款。
面积的计算:
以屋面瓦水平投影面积计算。
四、付款方式:
乙方进场施工,甲方预付工程款壹万元整;
工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的95%,余款5%作为工程质量保证金,一年后付清。
五、施工质量要求:
1、乙方严格按施工图、技术交底、规范及甲方要求施工。
2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。
3、所有焊缝均应满焊焊接,且焊缝必须均匀饱满达到二级焊缝要求。
3、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工,不合格的坚决
返工,所造成供料损失由乙方承担。
六、施工进度:
1、按合同约定的工期完工,每延误工期一天,须向甲方支付本合同总价款5%的违约金。
2、乙方在合同约定的时间内完成施工任务,若因甲方供料不及时,导致工期延误的,经甲方代表确认,工期可以顺延,但甲方不承担由此引起的责任。
七、安全:
1、乙方人员进入施工现场必须遵守安全操作规章制度,严格按操作规程作业。
2、施工期间的安全由乙方负责,若施工期间发生事故,造成人员伤亡的,由乙方承担全部经济责任。
八、乙方在施工中要珍惜甲方的材料,爱护机械设备;
现场材料归类堆放整齐,已完工序要清扫归堆,对三次警告仍不听者,甲方派人清理,乙方按15倍的工资支付甲方。
九、乙方及乙方保证所聘用的人员必须遵守甲方的规章制度,保证所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物,此情况每出现一次,乙方须按所涉财物价值的10倍向甲方支付违约金,同时甲方有权单方解除本合同,未付的工程款不再支付。
施工期间,若乙方人员不遵守劳动纪律和甲方的规章制度,如酒后作业,打架斗殴等,每发生一次,乙方须向甲方支付违约金500元,该事件若发生三次以上,甲方有权单方解除合同,未付的工程款不再支付。
十、乙方需编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划,材料和机械设备,成品,半成品等进场计划,送发包方
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:
临泉县韦臣大地农业发展有限公司乙方:
委托人(签字):
委托人(签字):
2011年月日2011年月日
篇三:
钢结构劳务承包合同范本
工程名称
钢结构劳务承包合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
二零一二年月
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
兹有钢结构工程钢结构安装劳务委托乙方承包施工,根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商一致,为明确双方权利和义务订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:
劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费
四、包工内容:
劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求,工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。
五、工程款结算办法:
采用第2种结算方式。
1、钢结构安装/元一吨、屋面板安装/元一平米。
2、钢结构安装元/平方;
建筑面积约平方米(据实结算)。
工程款合计:
(大写)(小写)¥元;
签证变更另计。
六、工期要求:
本工程定于年月日开工,年月日竣工。
合同工期总日历天数为天。
七、付款方式:
合同签订后工人到工地5日内付工程款10%;
钢架完付到50%;
屋面、围护部分完付到80%;
工程验收合格付到97%;
剩余3%为质保金,一年后结清。
八、施工进度:
1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度,必须在规定的期限内完成所布臵的任务,只能提前,不得延期,否则重罚,直至开除。
2、乙方在规定的时间内完成甲方布臵的施工任务,属于甲方供料不及时,甲方承担责任。
九、施工质量要求:
1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。
3、乙方要记好施工自检记录,每2天将记录清单上交甲方存档。
4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工,不合格的坚决返工,所造成供料损失由乙方承担。
5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。
十、安全方面:
1、乙方人员进入甲方施工现场前,接受甲方的安全培训后方可上岗,必须遵守国家及甲方的各项安全操作规章制度,严格按操作规程作业,每天上班前要有口头教育,每七天上交甲方一份安全记录清单。
2、安全目标:
安全无事故。
3、在施工中发生的工伤事故,由乙方自己自行负责,所有费用和后果由乙方自己承担。
4、对违章作业者,给与警告处分;
不戴安全帽、安全带作业的,停工处理并罚
款50元每人/每次,屡教不改者禁止进入工地并按公司有关规定给予处罚。
5、遵守国家法律法规和甲方公司安全制度,在施工工地擅自违法、违纪引起民事、刑事案件和纠纷,责任乙方自负。
6、乙方必须给其工人办理意外伤害保险。
否则将给与经济处罚(按2元/平方米)
7、乙方人员在本工程中必须服从甲方管理人员的管理、安排、调度等;
必须遵循甲方公司的相关的管理制度(包括质量、技术、生活、工作等各方面)、施工规定、等等。
8、工地现场达到市级安全文明施工现场标准。
十一、材料管理:
乙方视同甲方为一家,珍惜甲方的材料,爱护机械设备;
十二、文明施工管理:
1、乙方所有人员必须服从甲方管理,文明施工,时时维护甲方公司形象;
听从甲方施工人员指挥,特别在作业时间及配合上必须服从指挥,发现屡不听从指挥者,甲方有权更换乙方或要求乙方更换班组及个人,乙方承担由此造成的一切经济损失。
2、乙方必须服从甲方的规章制度,应负责所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物,不准打架斗殴,若出现此情况,乙方应承担甲方对肇事者(班组)的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款,情节严重者送公安机关处理。
对于打架斗殴者(班组),不论谁是谁非最低均罚款500元/次。
3、乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排,不能私自烧电饭
锅、热得快、电水壶、电炉等危险性电器设施,违者按100元/次进行处罚,工地现场不能随意大小便,乱倒饭菜,垃圾到指定地点堆放,确保工地、宿舍卫生整洁。
十三、其它事宜:
1、零工130元/个,
2、签证变更根据现行市场行情定价。
3、未尽事宜协商解决。
4、本合同在履行过程中发生的争议时,有双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_
(2)_种方式解决:
(1)提交______东营市_____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(章):
乙方(章):
代表人:
银行账号:
银行账号:
联系电话:
联系电话:
2012年月日2012年月日