园林绿化水系施工合同Word文件下载.docx
《园林绿化水系施工合同Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《园林绿化水系施工合同Word文件下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1.工程施工按月进度完成后,甲方支付当期所完工程量的80%工程款,每期付工程款乙方需提供正式发票。
2.工程完工后一周(七天)内组织竣工验收,验收合格后七日内甲方支付总工程量的95%工程款。
同时进入质保期(一年)。
3.待质保期满,无质量问题,甲方支付尾款5%,合同终止。
五、施工验收
达到国家有关规范合格标准
六、工期
1.本工程总工期为180日历天。
2.开工日期为XX年月日。
3.竣工日期为XX年月日。
如遇以下情况,工期相应顺延。
1、开工前甲方不能按时提供施工场地,清理障碍,接通水电。
2、甲方原因或设计变更。
3、甲方应付款项不能按合同约定的期限支付。
七、双方责任
甲方责任
1、负责办理施工报建手续,领取建筑许可证。
2、组织工程施工并按合同规定办理结算。
3、为确保工程进度,应及时按合同约定付款。
乙方责任
1、按图纸及有关技术规范进行施工。
2、按图纸施工规范保质、保量,安全完成施工任务。
在甲方验收合格后12个月内为质保期。
3、保证工程进度,严格按约定工期完工,如未按期完工,每拖延一天乙方需向甲方支付合同总价的2‰的违约金。
八、其他
1、本合同未尽事宜由双方协商解决。
2、因不可抗力或第三方的原因造成合同无法履行,由双方协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效。
4、本合同一式陆份,具有同等效力,并自签订之日起执行。
九、附件
工程量清单
全套施工图8套
建设单位盖章(章):
施工单位盖章(章):
法人或法人或
委托代理人:
委托代理人:
联系电话:
签约日期:
联系电话:
签约日期:
篇二:
绿化施工合同
景观施工合同
工程名称:
工程地址:
发包方:
承包方:
园林绿化工程施工合同
发包方:
签订地点:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法
律法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方友好协商,同意就工程事宜达成
如下协议:
1.工程概况
工程地点:
工程内容:
2.工程承包范围
承包范围:
景观工程所包含的铺装、建筑、小品等土建工程;
电、水(含喷灌)安装工程
及1年保质期;
草种、树木、花卉的购买、种植及1年成活期中的养护及补种;
草种、树木、花卉种植土所须混配的肥料、添加剂等的购置及旋耙、搅拌、病
虫害的防治等施工。
景观绿化工程的园建、苗木种植、乔木灌木栽种、中心水系、景观照明、景观
硬化、智能喷灌等全部施工过程(详见图纸)。
3.合同价款
本合同价款采用方式确定,
合同价:
¥元,大写:
人民币元整
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
4.质量标准
工程质量标准:
合格。
其他标准:
5.付款方式
付款以电汇方式支付,汇至乙方帐号(需有承包方财务提供的正规手续)。
支付方式:
铺装工程完成后支付完成工程量的80%;
绿化工程完成后支付完成工程量的
的95%,工程总造价的5%留为工程质保金,在工程保修期(12个月)满后10日内全部结清(无息)
交工验收后两个月内决算完毕
6.双方的权利和责任
1、甲方应根据合同相关规定及时验收付款。
2、协助乙方处理好主体施工单位及相关单位的关系。
3、协助乙方做好成品的保护工作。
1、乙方负责整个景观绿化工程的施工,发生的材料、施工、垃圾清运、维护、保
险等一切费用均由乙方承担。
2、乙方负责绿化方案的优化设计,提供相关技术资料及交工验收资料。
3、乙方须在工地设置专门的工程项目部,按照国家规定配备项目经理、技术负责
人及相应管理人员。
4、乙方项目部进入现场后须服从甲方、监理的统一管理,遵守现场管理制度,严
格按照监理审批的施工组织设计施工。
5、进入现场的人员抓好安全教育,搞好文明施工,所有安全责任,人行道、行车
道等已完工程的成品安全保护以及对外协调均由乙方自行负责并承担责任。
6、未经甲方同意,乙方不得将本合同转包给第三方,否则甲方有权终止合同,并
追究乙方的相关责任。
7、乙方须按照国家税务相关规定在付款时及时提供正式发票,在最后一次付款时
提供包括质保金在内的全部正式发票。
8、工程完工后提供竣工图纸套。
7.工期
本工程自发包方部发出开工之日起,总工期天,年月日进场施工,年月日施工完毕,年月日之前施工
图内容(包含变更)全部施工完毕。
如遇不可抗力灾害及较长时间的停电,按国家有关规定顺延工期。
因甲方原因对正常施工造成较大影响时工期顺延。
乙方具体进场时间以甲方书面通知为准。
8.工程质量
工程质量:
土建工程必须达到国家现行相关规范及验收标准要求,符合国家、
部(行标)的各项规定。
造型、绿化、树木配置及整体效果必须满足设计方案及观感要求。
乙方须提供设备材料、配件相关合格证,产品质量性能检测证明。
乙方须严格按照设计院所认可的施工图施工。
乙方应保证甲方在使用其产品及其它任何部分时,不会受到第三方关于侵犯其
专利权、商标权或设计权等知识产权的指挥。
任何第三方如果提出侵权指挥,乙方须负
一切法律和费用责任,甲方不负任何责任。
9.检查和验收
乙方应在报验前按设计及规范要求对工程质量全面检查,出具自检报告,其质
量、性能和规格等方面均应符合设计及现行国家规范或行业(部)标准,并满足甲方的要
求。
乙方负责提供完整的交工技术资料。
材料运抵现场后,乙方须在24小时内向监理填报材料进场报验单,由甲方、监
理和乙方代表对进场材料的数量、外观质量、规格型号、品牌、产地等情况进行检查验
收,然后投入使用。
如果进场材料(含配件)与约定不符、缺失或损坏,该批材料作退场
处理。
10.安装
本工程的施工由乙方负责,并应严格按照总监理工程师批准的施工组织设计安
排施工。
施工中产生的一切费用均含于总价中。
11.质量保证期
质量保证期为个月,自竣工验收合格交付甲方使用之日起计算。
在此期
间,苗木、草坪的养护、修剪更换均由乙方全部负责。
在正常使用中出现的质量缺陷、苗木死亡等问题,乙方均应负责免费维修或更换。
质量保证金:
为工程总价款的(质保期满后无质量问题结清)。
12.售后服务及承诺
工程验收交付使用后,在质保期内乙方应派专人负责跟踪此项工程,将合同从始至终高质量地履行到底。
质保期内如甲方对工程质量有质疑或出现由于乙方责任所造成的任何工程质量问题,乙方须在收到甲方通知24小时内派出技术人员前往现场处理,否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。
若质量保证期内出现质量问题,乙方须在24小时内到现场进行免费维修或更换。
乙方在质保期后长期为本工程提供有偿技术服务。
乙方售后服务郑州热线电话:
13.违约责任
如乙方拖延工期,除不可抗力的因素外,乙方应向甲方支付延期违约金,按工程总价的违约金;
违约金不足以弥补给甲方造成的损失时,甲方保留进一步索赔的权利。
甲方延期付款(有正当拒付理由除外)时,应向乙方支付延期付款违约金,每延期计算。
任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的,应向对方支付相当于本合同价款的违约金。
14.争议
本合同执行中若发生争议,由甲、乙双方协商解决。
若协商达不成协议时,可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。
除非判决结果另有说明,诉讼费用由败诉方承担。
15.合同文件及解释顺序
《招标文件》及甲方发出的图纸答疑
《投标文件》
《绿化工程及硬质铺装工程合同(即本合同)》
《售后服务承诺书》。
16.其他
17.附则
篇三:
绿化工程施工合同范本3813106944
合同编号:
绿化工程施工合同范本
甲方(全称):
乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就景观绿化工程协商一致,特订立本合同,条款如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程施工范围与内容:
施工图纸范围内所涉及的种植土回填、土壤整理、苗木种植、绿化养护和中心水系、硬质景观及绿化给水、景观照明安装等工程,具体工程内容以施工图及联系单确定的为准。
二、工程价款的确定:
1、本工程总造价暂定为人民币),此价款仅作为进度款支付依据,实际造价以甲乙双方共同审定的结算为准。
2、计价依据:
经甲方签字认可的竣工图、施工联系单、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(版)、《浙江省安装工程预算定额》(版)、《浙江省建设工程施工取费定额》(版);
3、所有材料均执行浙江版计价依据中规定的损耗率。
(我感觉这句话可以不要)4、取费说明:
本工程综合费用按直接费的%计取,其他费用均不计取(含不可预见费等)。
5、硬景材料价格按以下原则确定:
(1)工程涉及的主要外观装饰材料和设备的采购,采购之前乙方均需提供多种类似样品经由甲方确认、价格签证,采购时实行甲定乙供;
(2)对于施工中涉及的无信息价格材料,采取双方事先协商、价格签证的方法,结算时按签证价格进入直接费;
(3)如有甲供部分则以附件进行约定。
6、硬景:
部分项目结算明确如下:
A.甲定乙供材料价依据合同进直接费。
B.经双方协商,下列项目采取人工费包干形式(这名话改为:
下列项目经双方协商,人工费按以下价格计入直接费结算);
(1)普通地面花岗岩铺贴(不论花岗岩规格大小、包括普通地面台阶铺贴)元/m2;
(2)圆弧型地面花岗岩铺贴(拼缝沿径切割,不论花岗岩规格大小、包括圆弧型台阶铺贴)元/m2;
(3)碎拼地面花岗岩铺贴元/m2;
(4)直型墙面花岗岩铺贴(不论花岗岩规格大小,包括直型压顶铺贴)元/m;
(5)圆弧型墙面花岗岩铺贴(不论花岗岩规格大小,包括圆弧压顶铺贴)元/m2;
(6)雨花石铺地元/m;
(7)公共硬质景观砌体人工按元/块标准砖;
(8)花园围墙、柱面砖铺贴元/m;
7、其他工程项目取费标准如下:
(本句话改为:
如下工程项目,按以下方法或单价进入直接费结算:
)
(1)种植前地形细平及土壤整理工程量按实际发生的绿化施工面积计算,综合单价为元/m。
(2)施工用水、用电由乙方与总包协商解决。
(3)水、电、柴油、汽油不补差价,不计大型机械场外运输费用。
(4)本工程如发生人工签证,同意人工(不分工种)按50元/工日计。
(5)种植土方回填综合单价元/m3。
及(这几个综合单价最好改为单价)8、政策性调整引起的造价变化一律不作变更。
三、工程款的支付
1、本工程不支付预付款,工程进度款累计支付至合同暂定价的80%。
按月度支付相应进度款。
2、工程结算再审完成后工程款支付到再审造价的作为工程质量保修金。
3、其他中间过程不再支付工程款。
四、材料供应
(一)绿化部分A:
乙方采购部分
1、苗木材料验收标准以现行国家及地方的相应规范标准执行。
特别注意:
①植物材料严禁带有严重病、虫、草害;
2
②树木姿态和生长势良好,土球和裸根树根系达到要求;
③乔木要求全冠移栽苗,不用杀头苗,胸径20cm以上乔木移栽年份要求达到4年以上。
④植物材料偏差范围控制在允许偏差的范围之内、且合格率必须达到95%以上方可进场,详见下表:
备注:
如苗木规格达不到报价单上规格者按实际折价结算。
2、乙方采购苗木材料的约定:
乙方苗木材料采购之前均需提供苗木形态,经甲方同意后方可实施采购。
3、实际施工中如有苗木不在核定价格内的,甲方依当时的市场实际供应情况进行签证,如乙方对甲方签证的苗木价格不认可时,由双方协商解决,乙方不得以此为借口影响后续施工。
4、杭州以外地区进场苗木需提供苗木检验检疫证明。
B:
甲供部分
1、乙方负责种植及养护,并计取相应合理费用;
2、甲供部分在工程款项中单列并予以说明。
(二)硬景及水电部分
1、本工程所需的材料由乙方采购,花岗岩部分材料进场前一个月乙方需先提供样品(双方贴条封存),经甲方认可后方可采购。
2、乙方对自行采购的设备和材料的质量全面负责,提供产品合格证书、质保单、试验报告。
当甲方对材料质量有疑问时,有权要求复验。
复验合格,其相关费用由要求复验方支付(平行检测外的复验);
复验不合格,经济损失及复验费用由材料采购方承担。
(三)种植土
1、种植土由乙方采购,要求种植土具备一定的肥力及良好的壤土结构,并要求粘土含量不大于70%。
2、严禁将建筑垃圾或较大石块掺杂回填,一经发现甲方有权对其处以XX元的罚款,并责令其更换。
3、种植土要进行有组织回填,避免反复碾压造成壤土结构严重破坏,土壤回填完毕经初步堆坡造型后杜绝一切大型工程车再次碾压。
五、工程工期
本工程工期要求:
本工程要求在年月日前完成。
除发生重大不可抗力事件外,以上工期乙方不得延误。
如延误则处罚元/天。
六、质量保修期
(一)绿化部分
1、质量保修期:
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的绿化质保期为年。
质保期自工程竣工验收通过之日起计算,如质保期内苗木死亡,补种苗木的质量保修期为自补种完成之日起算壹年。
保修期满后甲乙双方办完书面移交后,甲方支付%质保金。
2、乙方对所有其施工的苗木种植、土壤改良及苗木养护负责质量保修。
3、质量保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在5天内按原设计品种、规格更换,如果更换时间处在非种植季节,则乙方自行采取适当的反季节种植措施,并承担相关费用,反季节植物价格低于原品种的,相应扣减价款。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期为年。
质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。
保修期满后,甲乙双方办理完书面移交手续后,甲方支付最后%质保金。
2、属于保修范围内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起5日内完成维修工作。
发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场进行抢修。
(三)种植土部分
1、如出现局部大量苗木死亡,经判断属于壤土肥力及结构性问题,乙方应当进行土壤更换改良,由此引发的苗木死亡及成品、路面等破坏均由乙方负责更换、修缮并自行承担相应费用。
七、双方职责1、甲方职责
(1)甲方委托履行监理职责,对景观工程质量、投资、进度实施全过程监理。
(2)甲方对乙方提供的施工方案、进度计划等应及时予以核准,及时反馈给乙方。
(3)甲方不得无故拖延乙方提交的工程联系单,应在收到工程联系单后的7天内予以回复。
(4)负责向乙方提供施工区域内的平面定位控制点和标高控制点的位置及数据。
(5)甲方应在开工前三个内组织施工图会审,便于乙方有足够时间安排采购材料和施工准备。
(6)负责向乙方提供景观工程施工图套。
2、乙方职责
(1)合同签订后,乙方即自行进行前期施工准备并制订详细的施工计划及各分项的施工流程,先确保大型苗木施工通道组织为第一要素;
(2)项目所有主要的大型苗木须在施工前两个月内按图纸要求预订采购,并向甲方提供详细的采购计划及完成情况。
(3)所有需甲方签证的资料乙方必须及时书面上报(涉及工程量实量的项目在隐蔽前乙方必须提前24小时通知监理方和甲方,未经监理方和甲方验收并签字的隐蔽工程其工程量甲方一概不予认可)。
甲方收到乙方完整书面签证资料后7天内签复,逾期不签视作认可(双方办理好资料来往签收记录)。
(4)本工程所有资料必须用A4纸,电脑打印。
乙方应向甲方提供经城建档案部门验收合格的竣工图纸和资料。
八、工程质量
(一)、验收标准:
1、本工程质量按国家现行的标准、规范:
《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)、《浙江省标准园林绿化技术规程》(DB33/T1009-XX)、《建筑安装工程质量检验评定标准》等相关的标准、规范进行验收。
2、除以上规范部分外,甲方自行验收标准以附件形式附后作为合同不可分割部分。