日光温室大棚施工合同Word文件下载.doc

日光温室大棚施工合同Word文件下载.doc

《日光温室大棚施工合同Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《日光温室大棚施工合同Word文件下载.doc（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

温室大棚的建设地点：

温室的数量、造价：

建设智能温室，建设长度60米×

60米智能温室壹座，单位造价380元/平方米，总造价1368000.00元（大写人民币壹佰叁拾陆万捌仟元整。

具体按照温室实际建造量执行，总工程量最终以实际完工测量为准，每增加1平方米加380元，每减少l平方米减380元。

一、质量标准

按国家相关的技术标准备材、制作，照施工方案施工，安装调试，达到国家质量标准。

温室顶部及四周立面采用5mm钢化玻璃覆盖，主体采用尖顶结构，采光好，外型美观；

温室配有天窗自然通风系统、外遮阳系统、内遮荫系统、风机湿帘降温系统、配电温控系统等，这些系统能很好地调节温室内部小的气候环境，使之满足植物的生长要求。

性能指标：

雪载：

0.45KN/m2

风载：

0.55KN/m2植物吊载：

15KG/m2最大排雨量：

140mm/h

电源参数：

220V/380V，50Hz

具体要求（设计方案）

四、付款方式

1、合同签订之日后，5日内甲方将工程款预付款50万元打入乙方指定账户，乙方施工队及工程材料进驻场地，并开始施工。

2、后续款项根据温室四周基础、钢架、安装等施工进度，甲方分三次，付给乙方工程总款的95%。

3、工程完工，甲方3日内完成验收，工程质量双方无异议，甲方将剩余工程款3日内一次付清，乙方施工队退出施工现场。

4、甲方未按照双方商定的工程款支付方式进行支付，乙方在催促过后，甲方仍未履行支付工程款，乙方有权在二日内停工，如果开工，甲方必须承担所有施工人员每人每天误工费200元（按实际人数计算），超过七天（不可抗力除外），合同解除。

五、工期要求：

1、乙方将根据甲方要求，在天气良好可施工的情况下，于2015年8月20日前施工，2015年12月20日前完工，超过一天按合同千分之一缴纳罚金，以此类推。

如因天气等不可抗拒因素造成不能正常施工，乙方将工期顺延。

六、项目施工双方约定事项

1、甲方必须保证施工现场地面、线杆、坟墓等阻碍物，标注清楚，由此产生的纠纷，由甲方承担。

2、甲方负责工程场地的地下电缆、管网等，应明确向乙方说明，工程中途变更、停工，因外界原因给乙方造成不必要的损失，甲方赔偿乙方损失；

甲方须提供水源，能满足乙方正常的生活及施工用水；

提供能满足乙方正常施工的电源；

甲方为乙方工程技术及施工人员安排场地，安排有一定仓储能力的场地（住宿及仓储场地尽量离工地距离短），作原料的存放和焊接梁架使用，同时承担安全工作。

3、乙方必须按质按量施工，不得偷工减料。

4、乙方的施工人员要做到安全生产、文明施工，因施工造成的人身事故，由乙方承担。

5、施工人员不得在工地酗酒、打架斗殴、聚众赌博，因以上问题造成停工每天罚款2000元。

6、甲方可派专人为工程监督员，与乙方工地负责人相互配合，共同履行合同。

对工程质量、进度进行全程的监督、检查和其他处理相关事宜，当对工程质量和施工进度存有异议可参照甲乙双方商定的合同协议为标准，与乙方工地负责人共同协商解决。

7、乙方竣工后，甲方应在3日内进行验收，如果甲方未能及时验收，在接到乙方书面通知后五日内仍未进行验收，视为乙方工程合格，并按合同约定向乙方付清工程款，逾期一天按合同百分之一缴纳罚金，以此类推。

七、温室的材料、规格型号及施工技术要求，请见施工方案。

八、违约责任：

合同签订后，任何一方不得违约，如任何一方违约，守约方可向人民法院起诉。

九、合同生效及其他：

本合同自签字盖章之日起生效。

其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成或纠纷，可向人民法院申请裁决。

合同一式两份，双方各执—份，具有同等法律效益。

甲方：

（盖章签字）乙方：

（盖章签字）

法人法人

开户行开户行

账户账户

电话电话

传真传真

年月日年月日

4